工作范文网>职场实用文>协议书>工程款协议书

工程款协议书

时间：2024-07-18 09:02:37 协议书我要投稿

工程款协议书精华[15篇]

　　在现在的社会生活中，我们用到协议的地方越来越多，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的工程款协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程款协议书精华[15篇]

工程款协议书1

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　一、甲乙双方自友好合作以来，截至______年___月___日，乙方尚欠甲方投资本金￥____________元（大写：____________元整），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第______种方案解决：

　　第一种：甲方同意乙方偿还人民币____________元整（￥____________元）以解决上述欠款问题，但须：

　　1、一次性以银行转账的'方式支付给甲方；

　　2、____________________________________________

　　第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：

　　1、______年___月___日前支付____________元；

　　2、______年___月___日前支付____________元；

　　3、______年___月___日前支付____________元；

　　二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

　　三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

　　四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的____________向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即____________元（大写____________元整）本金及利息的法律责任。

　　五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。

　　甲方：_________________（盖章）

　　乙方（盖章）：_________________

　　________年______月_____日

工程款协议书2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　鉴于乙方完成了甲方委托的装饰工程，但存在工程款尚未结清的情况。为了维护双方的合法权益，甲乙双方在平等协商的基础上达成以下付款协议：

　　一、甲乙双方共同协商定工程价款：_________________

　　乙方承包甲方曼越美餐厅装饰工程价款,达成最终认可价格为

　　(大写)：_________________元,(小写)元。

　　二、工程款付款方式“

　　甲方已支付乙方建筑工程费用100000元，尚欠工程款50000元。经过双方商议，甲方同意于20__年月日前一次性支付给乙方工程款50000元。

　　三、工程款付款形式为现金转账方式。

　　四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款月的'利息

　　外,并所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

　　五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方承包的_________________装饰工程于

　　20__年09月10日交付甲方使用。

　　六、如果在执行本协议过程中出现任何争议，双方应通过协商解决。如果无法达成一致意见，则可以向福田区人民法院提起诉讼。

　　院提起诉讼。

　　七、本协议一式二份,甲方双方各持一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　甲方代表签字：_________________甲方代表签字：_________________

　　_____年_____月____日_____年_____月____日

工程款协议书3

　　抵付方（甲方）：_______

　　接收方（乙方）：_______

　　现就_______栋_______号至_______号

　　网点抵付给乙方，经双方友好协商中，达成如下协议：

　　一、该房甲方以1405万元整抵付给乙方，乙方以甲方所欠外架工程款及租赁费支付该房款。

　　二、该协议签订时，乙方付款5320万元，余款585万元在今后甲方工程中，乙方以租赁费形式支付完毕。

　　三、本次乙方付甲方5320万元房款，系甲方在_______星城，_______学府等工地，甲方欠乙方外架工程款及租赁等费用。

　　四、甲方负责提供该房发票，如因发票问题，乙方办不了房产证，而由乙方代缴发票税金。

　　甲方在乙方尚欠该房款585万元中减除乙方所交发票税金后为实际欠房款。发票办理中，甲方负责积极配合乙方办理。

　　五、本协议一式两份，双方各一份，签字生效。

　　甲方签字：_______

　　乙方签字：_______

　　_______年_______月_______日

工程款协议书4

　　甲方：_______________有限公司

　　乙方：_______________有限公司

　　丙方：_______________有限公司

　　为妥善解决甲乙双方、甲丙双方的代收代付运费问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下协议，以资信守：

　　甲乙丙三方一致同意：乙方同意甲方在其账上代扣水泥款作为丙方运费（散装），并由丙方开具运输发票给乙方。

　　本协议生效后，三方共同遵守，经甲、乙、丙三方加盖公章，并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。

　　本协议未尽事宜三方另行协商解决。

　　本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

　　甲方（签章）：_________

　　乙方（签章）：_________

　　丙方（签章）：_________

　　_________年____月____日

工程款协议书5

　　抵押权人(甲方)：_________身份证：_______________________

　　抵押人(乙方)：__________身份证：_______________________

　　本合同各方根据法律、法规，在平等自愿基础上，为明确责任，恪守信用，经协商一致签订本合同并保证共同遵守。

　　1、借款金额：甲方同意借款给乙方人民币_______万元整。(大写____________)。

　　2、借款用途：_____________________________

　　3、借款利率：按每月__________计算，当日交齐利息保证金_______万元人民币(大写：_____________________)。

　　4、借款期限，自_____年___月___日到_____年___月___日止。

　　5、甲方应于房屋抵押登记法律公正等手续结束后，当日全额放款给乙方，乙方收到借款后应出具借条，乙方出具的借据为本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

　　6、借款人以下房产为上述借款的抵押

　　(1)房产权证号码：

　　(2)房屋地址：___________________________________________

　　(3)房屋面积：___________________________________________

　　(4)房屋属性：该房屋属于下述第____种形式：

　　①商品房

　　②房改房

　　③商业房

　　(5)该房屋是否出租：__________________________________。

　　1、如该房产正在出租，乙方必须与承租人订立租约，租约内必须订明：乙方背约时，由甲方发函日起计一个月内，租客即须迁出。

　　2、抵押期间，未经过甲方书面同意，乙方不得变卖、赠与、拆除、改建或其他方式处分抵押物，不得改变其使用性质。

　　3、本合同中借款条款如因某种致使部分或全部失效，不影响抵押条款，抵押人仍应当按照约定承担责任。

　　4、乙方每月应付给甲方的利息，应按照规定期数及日期支付;如逾期，乙方须另行向甲方按日支付应付利息千分之五的违约金。

　　5、乙方借款期限到期，应本金及利息一并归还甲方，如逾期，视为严重违约，乙方须另行向甲方支付全部借款本金_____的违约金，并承担甲方为实现债权支付的'全部费用。若乙方逾期30天仍未清偿全部应付款项，甲方也可选择自行向房地产市场管理机关申请处分抵押物。

　　6、乙方向甲方还清本合约规定的全部应付款项，甲方收到款项当日需将该抵押房产权证证书归还乙方并注销抵押权证，同时解除担保人担保责任。若甲方违约，须向乙方支付全部借款本金________%的违约金。

　　7、手续费及其他费用;

　　(1)有关本合约所涉及的公正及抵押登记等费用，全部由乙方负责支付。

　　(2)乙方如不依约清付本合约内规定的一切款项，引致甲方通过任何途径或方式追索，一切因此引起的费用(如处理押品的各种手续费、管理费、保险费、诉讼费等)概由乙方负责偿还。

　　1、本合同自甲、乙双方签字后生效，如本合同发生争执或纠纷，各方向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，均具有同等法律效力;甲、乙双各执一份。

　　甲方(签章)：____________

　　联系电话：____________

　　_________年____月____日

　　乙方(签章)：____________

　　联系电话：____________

　　_________年____月____日

工程款协议书6

　　发包人：土方回填承包协议(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　本着平等、互利、自愿原则，经双方协商一致制定本协议，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　彭州市军乐镇银锭村五标段项目底层土方回填。

　　二、承包方式：

　　以0.5m标高线为基准，底层土方找平、打夯，满足底层地坪砼垫层浇筑条件。

　　三、承包价格：

　　按实际回填面积收方，回填、打夯5、50元/m2。

　　四、工期要求：

　　甲方提供工作面，乙方严格按甲方要求工期完成工程进度。

　　五、质量与施工要求：

　　1、严格按甲方要求施工，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、回填土时，应清除草皮、杂物，并应夯实。

　　3、土方回填完后甲方检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、施工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。由于乙方违章操作出现安全事故，由乙方负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的.指挥及上级有关部门的监督管理。

　　七、结算方式：

　　开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

　　八、仲裁与调解：

　　1、如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　2、本协议书一经签定双方均应自觉履行

　　甲方代表：乙方承包班组长：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

工程款协议书7

　　____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以下简称乙方)

　　住所：________________________ 住所：________________________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：____________

　　鉴于：

　　________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。

　　双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

　　双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

　　第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________

　　月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

　　第三条强制执行条款

　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

　　2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的`本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

　　4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

　　(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

　　(2)《授权委托书》;

　　(3)《强制执行申请》;

　　(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

　　(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

　　(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.

　　第四条双方各自的承诺和保证

　　1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

　　2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

　　3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

　　甲方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.

　　乙方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.

　　北京市公证处联系地址：

　　地址：____________________________________

　　邮编：________________________电话：________________________________

　　承办公证员：____________

　　甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

　　第五条不可抗力

　　1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

　　3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

　　第六条保密

　　除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

　　第七条其他

　　1、本协议自_____市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

　　2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

　　3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于_______市公证处备案。

　　甲方：____________公司(印章) 乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授权代表：______(签字) 法定代表人或授权代表：____(签字)

　　________年________月________日 ________年________月________日

工程款协议书8

　　甲方：开发商，我方

　　住所地：

　　法定代表人：

　　乙方：总包方

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲乙双方经友好协商，就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方的工程款事项，协议一致如下：

　　一、因履行双方于__年__月__日签订《总包合同》(合同编号为或者合同暂定总价款为元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其开发建设的小区号楼的房产予以抵顶。

　　二、乙方同意按下表所列位于小区房产及价格抵顶工程款。

　　三、乙方有权将顶账房出卖给其他购房人并由甲方将顶房房产直接过户给该购房人，但应提前通知甲方并与甲方、购房人签订《以房抵工程款叁方协议书》，叁方协议签订后，购房人再与甲方签订《商品房买卖合同》，以完成网上备案等手续。

　　四、顶房款支付及差额处理

　　1.由购房人按《商品房买卖合同》上所列明的房款总价，直接将房款汇入本合同所列明的甲方收款账户。

　　2.甲方代乙方收到房款后，应于日内将房款全额支付至本合同乙方列明银行账户。

　　3.《商品房买卖合同》上所列明的房款总价与购房人与乙方所约定的购房金额不一致的，乙方应在收到房款后日内与购房人结清差额，甲方不再参与。

　　五、购房所产生的其他税费、物业专项维修资金、物业费，由购房人直接支付甲方或者甲方指定的物业公司，甲方负责将物业专项维修资金代缴房管局。

　　六、甲方负责按顶账房屋金额向乙方开具发票，乙方负责按顶账房屋金额向甲方开具建筑业统一发票。乙方指定的购买人需要甲方另行开具发票的，有关税费由需甲方与购房人协商一致后方能确定。

　　七、对于抵账房屋的`隐蔽质量缺陷，购房人有权直接向甲方主张保修等权利。

　　八、甲方无义务配合乙方指定的购买人办理抵押贷款手续。

　　九、每套抵账房屋房产证办理完毕后，与《以房抵工程款明细及价格表》中该套房产对应抵房总价等额的甲方欠付乙方工程款债权消灭。

　　十、本协议一式份，甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。

　　十一、其他未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。

　　(以下无正文)

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：与将来签订的《商品房买卖合同》账户一致账号：

　　代理人：

　　年月日代理人：

　　年月日

工程款协议书9

　　编号：

　　结算协议

　　甲方：

　　乙方：

　　双方于年月日签订的' 合同现已履行完毕（或提前解除）。关于结算事宜，双方经协商达成如下一致意见：

　　一．双方认可，甲方应付乙方的工程款总额为元。

　　二．甲方已付乙方工程款总额为元，其中现金支付元，代扣甲供材料款元，代发乙方应付的民工工资元，代扣税金元，其它元。

　　三．至此，甲方尚欠付乙方款项合计元，其中包含质保金元。

　　四．本协议签订后，甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕，所有权利义务已作最终处分，不再有其它争议。

　　五．履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移。

　　六．本协议发生争议，由协议签订地法院管辖，原合同约定与本协议不一致之处，以本协议为准。

　　七．本协议一式四份，双方各两份，效力相同。

　　甲方名称：乙方名称：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　传真：传真：

　　地址：地址：

　　协议签订日期：

　　签订地点：

工程款协议书10

　　甲方：_____________________________________________________

　　乙方：_____________________________________________________

　　因乙方承包甲方酒店消防工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

　　双方共同委托第三方核定乙方承包的消防工程价款，达成最终认可价格为(大写)：

　　（小写：）。

　　二、工程款付款方式：

　　甲方已支付乙方消防工程款，下欠工程

　　款。经双方协商确定甲方于____年___月___日付给乙方工程款，剩余工程欠款分三期支付，第一期付款时间为乙方承担的消防工程安装完毕，试压合格，并经过消防验收后十日内，付款金额为;第二期付款时间为甲方试营业(拟定10月1日试营业）一个月后的.十日内，付款金额为

　　（扣除工程总价款的5%作为质量保证金）;第三期付款时间为消防工程运行一年后的十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。

　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

　　四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的消防工程在甲方不违约的前提下，必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行及消防验收。否则，由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由乙方承担。甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。

　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

　　工程款付款协议书甲方：乙方：

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　____年___月___日

工程款协议书11

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业__________公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的.所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________ 代表人：________

　　乙方：________ 代表人：________

　　______年___月___日

工程款协议书12

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因乙方承包甲方_________________装饰工程发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等原则,达到以下付款协议：

　　一、甲乙双方共同协商定工程价款：_________________

　　乙方承包甲方曼越美餐厅装饰工程价款,达成最终认可价格为

　　(大写)：_________________元,(小写)元。

　　二、工程款付款方式“

　　甲方已支付乙方装饰工程款元,还欠工程款元。经双方协商确定甲方于20__年月日之前一次性付给乙方工程款元。

　　三、工程款付款形式为现金转账方式。

　　四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款月的利息

　　外,并所欠工程款的'0.5%/日支付逾期金。

　　五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方承包的_________________装饰工程于

　　20__年09月10日交付甲方使用。

　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到福田区人民法

　　院提起诉讼。

　　七、本协议一式二份,甲方双方各持一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　甲方代表签字：_________________甲方代表签字：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

工程款协议书13

　　委托方(甲方)：_________

　　设计方(乙方)：_________

　　甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行，双方特签订本协议供共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：_________

　　2、设计内容：_________

　　3、设计面积：_________

　　4、设计规格

　　第二条价格、计价和支付方式、时间

　　1、本工程设计费为人民币(大写)_________元。

　　2、本工程设计费按：每平方米设计费_________元。

　　3、建筑面积平方米×元/平方米=_________元。

　　4、付款方式：

　　（1）协议一经签订，甲方3天内应付首期款协议总额_________%，计_________元。

　　（2）乙方提交设计方案，甲方3天内应付款协议总额_________%，计_________元。

　　（3）设计图纸完成提交后，甲方3天内付清设计余款协议总额_________%，计_________元。

　　（4）如有增加设计项目，设计费另计。

　　第三条违约责任：

　　1、协议经双方签字生效后，任何一方需变更协议内容，应经双方协商一致后重新补订协议。

　　2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时，双方须另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　3、甲方应按本协议第二条规定的金额和时间向乙方支付费用，甲方如果逾期付费超过10天以上，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止协议。协议终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

　　4、协议生效后，在协议履行期间，乙方逾期完成委托任务，应向甲方支付违约金协议总额的'_________%。

　　5、甲方擅自解除协议，乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除协议，乙方应付还甲方双倍设计费。

　　第四条争议解议

　　1、协议履行期间如发生争议，双方协商友好解决。

　　2、协商不成，可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。

　　第五条未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的设计图纸，方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为，乙方有权索赔。

　　第六条协议生效

　　1、本协议由甲、乙双方盖章、签字后生效。

　　2、补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　3、本协议签订后不得转包。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　______年______月______日______年______月______日

工程款协议书14

　　____________公司(以下简称甲方)

　　住所：___________

　　__________公司(以下简称乙方)

　　住所：__________

　　鉴于：

　　_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。

　　双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

　　双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　第一条甲、乙双方在此确认

　　乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

　　第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式

　　自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

　　第三条强制执行条款

　　2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内，乙方未向_______公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。

　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

　　(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

　　(2)《授权委托书》;

　　(3)《强制执行申请》;

　　(4)乙方已经履行还款义务的`书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

　　(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

　　(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：___________________________________________。

　　第四条双方各自的承诺和保证

　　1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

　　3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：