- 无拖欠工程款承诺书 推荐度：
- 相关推荐
工程款承诺书
在充满活力，日益开放的今天，承诺书应用范围愈来愈广泛，承诺书必须在要约的有效期作出。那么你有了解过承诺书吗？以下是小编为大家整理的工程款承诺书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程款承诺书1
我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的.工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的某某工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。
特此承诺。
某某公司(盖章)：
日期： 年 月 日
工程款承诺书2
珠海市建设工程招标投标管理中心：
我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的`方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
开发单位名称（盖章）
年月日
工程款承诺书3
绵阳市建设局：
我单位拟开发建设的聚鑫公寓项目，位于涪城区一环路西段71号。我们根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》已签订了施工合同及监理合同，施工图设计文件已按规定进行了审查，施工场地已经基本具备施工条件，工程质量监督手续已办理。在工程建设过程中，我们将遵守工程建设相关法律法规，严格履行合同和建设单位的责任及义务，不拖欠工程款，并接受建设行政主管部门和相关部门的`检查监督。
特此承诺
绵阳聚鑫房地产开发有限公司
二○____年二月十二日
工程款承诺书4
致XX公司：
我公司承诺承包收取，收取方式为现金+抵房屋模式，具体条款如下：
(1)正负零完成拨付进度合同款的90%，其中40%拨付
现金，50%抵顶房屋。
(2)主体完成拨付完成进度合同款的`90%，其中40%拨
付现金，50%抵顶房屋。
(3)装饰完成拨付完成进度合同款的90%，其中40%拨
付现金，50%抵顶房屋。
(4)竣工验收合格、结算(结算在乙方施工内容全部结束
28天内完成)完成后十日内发包人拨付结算价的95%(其中50%以房屋形式抵顶工程款)，剩余5%(抵房款)作为质量保修金，待最终保修期(保修期24个月)满后办理房屋抵顶手续。
承诺人：XXX
时间：XXXX年XX月XX日
工程款承诺书5
珠海市建设工程招标投标管理中心：
我公司负责开发建设的xx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的'规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
发单位名称(盖章)xxxxx
xx年x月xx日
工程款承诺书6
建设单位名称：____________________________
工程项目名称：____________________________
施工单位名称：____________________________
开工时间：___年___月___日
竣工时间：___年___月___日
工程内容：____________________________________________ _______________________________________________________我单位郑重申明：截至上述项目施工许可证申请之日，我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的约定支付该工程项目的工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款，或存在我单位违法发包工程业务等行为，导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的，我单位愿意按照有关规定接受建设行政主管部门的'一切处理，并承担相应的法律责任。
承诺单位（建设单位）：__________________ （盖章）
法定代表人：___________________
（签字）_____年_____月_____日
工程款承诺书7
致：xxxxxxx
我单位在xxxxxxx工程施工招标中，如有幸中标在这项工程的实施过程中，我们除响
应本项目资格预审文件和招标文件的.所有条款、履行合同内容外，并郑重承诺：
为保证工程资金合理、有效地用于本工程建设，确保本项目资金不外流，我方承诺在业主指定的银行开设唯一的结算账户办理工程资金的结算。愿意与业主及银行签订资金管理协议，遵守合同条款关于资金使用的各项规定，同意业主及银行对银行账户资金的管理、监督和检查，绝不挪用、挤占工程建设资金，并遵守业主在项目建设期间指定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间，不上缴上级主管单位管理费、设备折旧费、利润、不购买施工设备等，以确保工程建设资金专款专用。
若我单位违背以上承诺，非法挪用工程建设资金，则以全部履约保证金作为违约金交予业主，同时，我单位将自动退场，并放弃在贵公司的投标资格。
承诺单位（盖章）：XXXXXXX
法人代表（签字）：
日期：20xx年 月 日
工程款承诺书8
甲方：
乙方：
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的`原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为（大写）：___（小写：___）。
二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20__年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：山东__国际大酒店有限公司
乙方：济宁市__广告装修工程有限公司
甲方代表签字：___
20__年__月__日
乙方代表签字：___
20__年__月__日
工程款承诺书9
xxxxxx公司：
鉴于我公司是贵公司的供应商，为确保贵公司向我公司采购的产品符合法律、法规及合同约定，同时使向我公司采购的产品不侵犯任何第三方的知识产权，现我公司就供应贵公司之产品，做出以下承诺：
1、我公司承诺向贵公司供应的所有产品，包括之前已经供应的产品和未来将要供应的产品，不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形，包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。
2、我公司承诺供应的产品，如含有商标、专利或著作权等内容，我公司为合法的权利人或授权许可人。
3、我公司承诺如涉及我公司向贵公司供应的产品被第三方起诉侵权并要求贵公司承担赔偿责任或其他责任的.，我公司承担贵公司因此遭受的全部损失，包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等，同时，贵公司有权退回侵权产品，并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。
4、本承诺书适用于签署前和签署后，所有我公司与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品。即使双方合作关系终止，本承诺书仍然有效。
5、如双方因此发生纠纷，有权管辖法院为深圳市xxx区人民法院。
6、本承诺书签署于_____年___月___日。
承诺人：____________________
（盖章）
法定代表人
（签字）：____________
工程款承诺书10
XXXXXXXXXXX：
我单位负责建设的 工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的'方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
招标单位名称：（盖章）
20xx年XX月XX日
工程款承诺书11
我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的`法律责任。对拟建的某某工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。
特此承诺。
公司（盖章）：_______
_______年_______月_______日
工程款承诺书12
致：XX（招标人）
我公司XX对XX（项目名称）招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：
（一）、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。
（二）、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的.承诺履行。
（三）、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的损失，由我方承担。
全权代表（签字）：XX
XX年XX月XX日
工程款承诺书13
我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的`工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的xx工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。
特此承诺。
xx公司（盖章）
20xx年xx月xx日
工程款承诺书14
致： 招标人
我单位向贵公司郑重承诺：如果我单位中标本项目由我单位组织施工，绝不分包、不转包。如发现我单位有分包现象，招标人可立即终止合同，且责任与损失由我单位负责。
投 标 人： 圳昌装饰集团有限公司 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
时 间： 20xx年11月11日
工程款承诺书15
承诺书本人 （身份证号码： ），为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款（大写： ），现本班组在本工程的.工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写： ）作为工程质量保修金，待保修期满 内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。
承诺人：
见证人：
日期： 年 月日
附件：
1、班组承包合同
2、工人工资花名册福建大舟建设集团有限公司福建大舟 班组工人工资结算表福建大舟建设集团有限公司厦门分公司
【工程款承诺书】相关文章：
无拖欠工程款承诺书01-07
工程款协议书06-16
(精华)工程款协议书07-18
工程款付款的协议书10-16
工程款支付协议书07-16
工程款欠款还款的协议书01-07
房屋抵偿工程款协议书02-02
工程款协议书【必备15篇】07-18
工程款协议书精华[15篇]07-18