工程协议书15篇（优秀）
在不断进步的时代，越来越多人会去使用协议，协议协调着人与人，人与事之间的关系。那么相关的协议到底怎么写呢？下面是小编精心整理的工程协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程协议书1
汽车有限公司：
兹有贵公司在贵州省清镇市杉树脚3号路旁建设的贵阳路豹汽车4S店消防安装工程为我公司承建，现全部工程已完工，未通过政府消防验收。贵公司应付我司贵阳路豹汽车4S店消防安装工程进度款为￥82。2万元整（大写）人民币：捌拾贰万贰仟元整。贵我双方及（第三方购车人盛强）于20__年8月22日签订三方协议，协议约定，丙方向甲方购买（汽车型号发现4）汽车壹辆并签订汽车销售合同，该购车款中￥82。2万元整（大写）人民币：捌拾贰万贰仟元整由乙方代丙方向甲方支付。甲方从应付乙方￥82。2万元工程款中等额抵扣。现我司申请将三方协议中我司拥有的购买发现4汽车壹辆并签订汽车销售合同的权利转让给购车人盛强（身份证号：421002198109）。我司代购车人盛强（身份证号：4210021981）支付购车款￥ 82。2万元后，可直接从应付我司的`工程款中等额抵扣，工程发票仍由我方提供。因前述转让行为所引发的一切权利义务由我司自行承担。
消防设备股份有限公司
__年9月9日
工程协议书2
甲方：
乙方：
工程地点：xxxx花园接待中心
甲、乙双方就甲方的涂料工程，由乙方负责施工的有关事宜达成如下协议：
乙方必须按照甲方和施工标准、验收标准和工艺要求在规定的`工期内进行施工。乙方必须听从甲方有关负责人和合理要求，做到保质保量。
承包方式：包工包料单价元/㎡，施工面积约 ㎡。按实际面积结算。
此价格为包工料单价（不含税金），施工内容及程序：
1、乙方按甲方指定工序纹理进行施工，面漆颜色用白色水性金属漆。双方确定施工纹理及颜色后不得更改，特殊情况再另行协商。甲方有义务为乙方提供施工所需条件，如水、电、脚手架等。
2、乙方施工程序：刮腻子肌理底漆。 面漆、甲方确定后应提前天通知乙方，以便乙方备货及安排人员。
3、甲方以涂装工序及质量进行工程验收。
4、乙方施工完毕后在验收前甲方有义务保护乙方完工的施工面；如有污染或损坏甲方自行修复。或令作商议。
5、付款方式：本协议签定时甲方应预付给乙方作为工程预付款，腻子刮完打磨完整付 ， 在肌理施工完毕后甲方付工程款；颜色完工验收合格付工程款。
补充：乙方在正常施工条件下（如无拖欠工程款和不可抗拒的自然因素下）确保在年月日完工。如延期乙方付工程款的滞纳金给甲方。
6、本协议一式二份，双方各持一份。自签定之日起生效。如有其他事宜双方另行协商。本协议工程款付清后自动失效。
甲方：乙方：
代表：代表：
联系电话：联系电话：
签定日期： 签定日期：
工程协议书3
发包方(甲方)：______
承包方(乙方)：______
依据《______ 》、《______ 》及其它相关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方友好协商，订立如下合同条款，以资双方共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称：项目二标段防水工程
2、工程地点：郑开大道、永胜路围合地块
第二条、承包范围及承包方式
1、承包范围：标段防水工程10、11、12楼及地库一半的本工程所有SBS防水卷材，按图纸、规范、标准要求节点构造施工。
2、本合同价为包干价格，为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。
3、承包方式：包工包料。
4、根据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定，和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责，费用由乙方负担，并承担所有运输、装卸及实验检测费用。
第三条、结算包干价格及结算原则
1、主楼及地下车库筏板1层4㎜厚SBS防水(含点粘350号石油沥青油毡一层)包干价单价为46元/㎡(含税价)。
2、材料规格：主楼及地下车库筏板防水面积暂定：2万㎡;
3、地下室外墙1层4mm厚SBS防水包干价单价为46元/㎡。
4、层面、阳台、卫生间防水暂不定。
5、防水材料名称为：锦绣牌;材料规格：4㎜厚、聚酯胎、-20°。
6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。
7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费(包含所有材料，比如SBS材料、SBS附加层、辅材、燃料(汽油)、结合层用料等)、材料复检实验费、施工用机械设备费、施工损耗及节点增加处理、运输、装卸、搬运、临时设施费、安全措施费、文明施工费、已完工程保护费、保证工期措施费、社保费、保险费、规费、利润、管理费、税金等完成SBS防水工程必备工序等一切费用。在合同履行期内，不受市场价格因素或因其它任何因素变化及政策调整而调整。
8、工程结算量为结合施工图纸、设计变更及相关技术文件以甲方、建设单位工程部、监理、造价控制部和乙方共同确认的实际铺贴面积进行计算。搭接面积及附加层面积(包含损耗)、管边收口、雨水口和落水口卷材收口等已考虑在单价内，不另计算。
9、工程竣工后，乙方应向甲方单位提供两套完整的竣工资料，并且所提供的资料必须符合质监站标准的竣工资料，否则不予结算。
10、结算由乙方编制，甲方负责审核，并经甲方成本部审核确认。
第四条、付款方式
1、本工程不支付工程预付款。(垫资)
2、本工程SBS防水工程(单项)全部单体施工结束后在主体封顶支付至完成工程量总价款的85%，竣工验收后支付到95%。提交完整的竣工资料，没有质量问题、移交问题和遗留问题后，一个月内完成结算。结算上报甲方终审双方确认后。留5%作为质量保证金，质保期为3年。质保期满无质量问题后无息付清质保金。
3、每次付款均以转账形式发放给乙方。甲方支付工程款时，乙方均需先开具正规合法的.符合工程项目单据。
4、甲方付款时由乙方委派专人办理正式收款手续及相应票据，其他人员无权办理任何支款事宜。
第五条工期
1、乙方应按甲方提供的施工进度计划或单项工程工期书面通知为准安排施工，配足必要的施工人员及工具，不得因为工具、人力不足而影响工期。若工期达不到进度安排要求时，乙方应及时采取措施：如加班、加点、加人员，否则甲方有权单方面组织人力、物力进行施工，其单价按本合同单价的贰倍从乙方施工完成量中扣除;若乙方工期严重滞后(即施工进度与计划进度差距10天以上的)甲方有权单方解除本合同，乙方在两天内无条件退场，甲方有权不支付乙方剩余工程款。
2、工程完工日以该工程验收合格之日为准，若部分工程预验达不到质量要求标准，乙方需无条件返修直至达到本合同要求标准，其费用和工期延误的责任及费用由乙方自行承担。
3、乙方若无法在以上约定的期限内完工，乙方每延误工期壹天向甲方支付3000元的违约金，乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;若由甲方原因造成的工程延期，乙方必须在发生后三日内报送甲方签证认可，方可延期且不予扣款。
第六条质量及验收
1、本合同签订以后，乙方自然纳入甲方质量管理体系中来，必须服从工程部、监理及总包检查监督、管理。
2、承包方必须具有相应防水工程资质等级，并派与工程相应等级的项目经理和专业技术人员现场管理施工。本工程质量必须按现行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》、《屋面工程质量验收规范》要求的合格等级，并按合格质量等级组织施工，合格品率达到100%。凡不符合本合同约定质量标准的必须修复至合同约定标准，其维修返工等所有费用及责任均由乙方承担。
3、乙方根据施工方案、技术交底及相关质量规程要求进行施工，完成每道工序，都要甲方工地代表签字认可后，方可进入下道工序。
4、工程竣工工序：乙方闭水试验需报总包项目部、监理部、甲方代表现场验证检查并做好记录、签字完成后，应以书面《竣工验收申请表》通知甲方，甲方在收到验收申请后的三个工作日内必须组织进行竣工验收，在竣工验收报告上签字。
5、工程竣工验收后保修期2年，在保修期内因施工质量引起所有质量及渗漏问题，由乙方负责并无偿修复。
6、甲方有权对不符合质量标准的工序拒绝签字，对不符合质量标准的工程拒绝验收。
7、质量要求：达到国家标准。执行国家规范JC/T690-20__,GB50207-20__。
8、其他要求：甲方技术交底作为合同附件具有同等法律效力，每个施工方案必须经项目部批准后执行。
第七条施工管理与安全
1、乙方应听从甲方项经部人员的指挥、安排，并接受甲方、监理及项经部对工程质量、安全生产、文明施工的检查、监督。乙方达不到国家和地方政府有关规范、标准和法规条件规定的要求应及时组织整改，否则，责任由乙方负责。
2、乙方班组劳务工人应遵守安全和生产操作规程和按项目部安全技术交底进行操作，保护甲方的安全设施，并服从甲方安全监督，如发现乙方违反安全操作规程冒险作业，甲方有权停止乙方作业，所造成的工伤、事故(含造成第三方人身、财产损失)及工期延误，其责任均由乙方负责。乙方工作人员违规作业和不戴好安全帽、穿拖鞋等劳务人员的，乙方向甲方支付30-100元/次的违约金，乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;若造成人员伤亡，一切法律、经济责任均由乙方负责。
3、乙方不得招聘“三无人员”，工人进场应持有身份证、务工证、就业证、计生证(婚育证)。
4、乙方应搞好班组之间、各工种之间的团结、和睦相处，不得发生斗殴、打群架、酗酒、宿娼等违法行为，一旦发生乙方向甲方支付 元/人次的违约金，乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除。
5、管理人员和特殊工种应持证上岗，无操作证人员严禁操作。所有参加施工的人员均穿戴好个人防护用品。
6、本工程必须由乙方在施工现场直接管理和指挥现场施工生产，如果乙方未在施工现场直接管理和指挥现场施工，乙方应向甲方支付违约______金元并赔偿甲方全部损失，同时甲方还有权单方解除本合同，甲方解除本合同的，乙方应立即无条件退场、撤场。乙方必须与施工工人签订用工合同，每月按时足额发放工人工资，否则产生工资纠纷和政府执法部门罚款由乙方自负，经甲方要求乙方不予解决的，甲方有权直接代乙方发放工资并将该项费用从应付乙方工程款中双倍扣除。
7、进入现场人员必须服从保安人员的管理，并出示有关证件，保安人员有权拒绝无证人员及态度不好的劳工进入现场或住宿区。
8、本协议一经生效，双方不得解除，乙方未完工而终止本协议的除未结算的工程款甲方有权不予支付外，乙方应当赔偿甲方全部损失。
9、乙方应负责对已完成工程的产品保护工作，如未采取保护措施造成已完工产品损坏或对其它专业产品损坏的，乙方应负责修复并赔偿。第八条材料管理乙方自行采购全部施工用材料、机械工具以及必要的个人劳防用品。所有材料的品种、规格必须符合国家有关的验收规范及标准要求。
甲方：
乙方：
签订日期：
工程协议书4
甲方：____________
乙方：____________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就道路工程施工事宜达成如下协议：
第一条、工程概况
1、工程名称：________________;
2、工程地点：________________;
3、承包范围：________________;
4、承包方式：________________。
第二条、工程造价
道路工程按每平方米______元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。
第三条、工程款拨付
工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70%。
第四条、工程质量及验收
1、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严 格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。
2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。
3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料，不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。
第五条、工程期限
1、开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日，共计______日。
2、乙方如果不能在合同约定的工期内竣工，根据工期节点每延迟一天，扣除工程总价款3‰的违约金，若由于不可抗力或甲方的原因致使工期延误，由甲方现场工程负责人认可签证后方可顺延工期。
第六条、 安全文明施工
1、乙方应按甲方统一管理制度的`规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2、乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。
第七条、 双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
1)开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。
2)工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。
2、乙方的权利与义务
1)乙方应配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。
2)参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。
3)遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。
第八条、违约责任
1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
2、因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按______元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
3、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。
风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
第九条、争议纠纷解决
本合同根据中华人民共和国现行法律签订，受中华人民共和国法律管辖。甲、乙双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决，协商不能达成一致的，应向_____仲裁委员会申请仲裁。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
第十条、其他约定
1、 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。
2、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
4、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。
5、本合同一式贰份，经双方代表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。
甲方：____________ 甲方：____________
____年____月____日 ____年____月____日
签约地点：________ 签约地点：________
工程协议书5
发 包 单 位（以下简称甲方）：
专业承包单位（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程铝合金门窗价格事项协商一致，结合本工程具体情况，达成如下协议，双方共同遵照执行：
一、工程概况
1、工程名称：河北省高速公路管理处办公楼及附属用房项目铝合金窗工程
2、工程地点：
二、工程承包范围及承包方式
1、工程承包范围：甲方提供的相关图纸、技术资料、规范、招标文件、合同约定及甲方现场指定范围的铝合金窗工程。
2、承包方式：以综合单价包干，即包工包料、保质量、保进度、保安全文明生产，纳入土建施工总承包单位的管理。在工程承包范围，乙方承担本项目的人工、材料、机械费、加工安装费用及完成该工程所需的其它费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。禁止转包、分包，否则，甲方可拒付工程承包金，因此导致的一切责任及损失均由乙方承担。
三、合同工期
1、窗框20xx年 月 日前安装完成 ，窗扇20xx年 月 日前安装完成。
2、进度计划：乙方依据工期及甲方施工总进度计划要求，周密安排进度计划，报经甲方审批后执行。
四、工程质量标准 合格
五、合同总额及付款方式
1、合同总额：工程合同总价款（暂估）：￥ 45 万元整，（大写： 肆拾伍万元整 ）。完工时按双方确认的实际施工量结算。
2、综合单价： 天津佰亿60B系列平开窗诺托内平开 元∕M2；
天津佰亿60B系列平开窗诺托内开内倒 元∕M2；
隐形纱扇制作安装 元∕个；
3、付款方式
①付款方式：窗外框安装结束时支付合同价款的30%，固定玻璃安装完毕、所有窗扇进场支付合同价款的20%；按期全部完工达到要求，付至合同额的70％；结算完成支付到结算工程款的95%（结算审核在本工程完工，经监理、甲方验收合格，乙方将相关资料交甲方汇总确认，乙方向甲方提供完整的完工结算资料和结算报告，经甲方核算部门认可资料符合要求之日起，一般在3～6个月内完成）。剩余5％作为质保金，质保期二年，保修期满无任何质量问题后一个月内付清质保金不计利息。
②拨付工程款之前，乙方持 工程款 发票到甲方财务方可
4、综合单价组成：综合单价包括主材费、辅材费、施工机械费、配件费、三性试验费、运输费、加工安装费、成品保护费、税金、管理费、利润、市场风险（包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险）等直至工程竣工的一切支出，不含总包配合费、水电费。
5、调整合同承包综合单价的条件及办法
①发生重大变更，对型材、玻璃、五金等的使用量发生大的变化时；
②选用的门窗系列发生变更；
③合同中有计价依据的依据合同约定，合同中无计价依据的由甲方、乙方双方协商确定。
6、结算：
①结算程序：工程竣工验收合格且乙方提报工程计量资料结算书至项目部，项目部按照本合同之约定并结合设计图纸文件及实际完成的工程量出具完工证明，项目部预算员初审后送经营处审核，审核完毕送公司经理审批，最后送财务办理结算、付款。
②固定综合单价合同结算依据：依据本合同约定的固定综合单价及验收合格的实际施工工程量。
六、质量标准及质量管理条款
1、质量标准
①乙方须严格按照施工图纸资料、施工方案、国家现行相关规范、行业标准、设计图纸要求及有关技术要求进行施工和竣工验收，如因施工及现场其他因素造成的变更要及时与甲方沟通，在征得甲方书面同意后实施变更。因乙方擅自变更或执行未经甲方书面许可的变更所发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
②材料要求：乙方使用的铝合金型材选用“ 天津佰亿”断桥隔热型材窗框料60B系列、厚 1、4 mm，配件采用“德国诺托”内开内倒件或内平开件；纱窗为隐形纱窗；玻璃：采用6+12+6LOW-E优质秦皇岛耀华玻璃原片经深加工的中空玻璃，大于等于1、5㎡采用双钢化；中空玻璃材料：中间夹层铝隔条采用优质铝条，中空胶、丁基胶采用优质胶，胶条采用三元乙丙胶条，密封胶：内外侧采用硅酮建筑密封胶封边。型材及配件色系在实施前经甲方确认，同意后方可采购施工。
③材料使用前提供材料的必要的合格证、检测报告、备案证等相关手续，且必须经检测部门见证检验合格后，方可用于施工，如检测不合格，乙方不得施工，若因使用不合格材料，一经发现，乙方负责返工，并承担因此给甲方造成的一切损失。试验费由乙方承担。
④施工主要工序应满足国家、行业相关规定、规范。乙方应在其施工组织设计中对其施工工艺作详细说明，特别是对特殊部位的处理明确施工方法。
2、质量管理条款
①乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的'检查，并为检查验收提供便利条件。
②因乙方施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。
③乙方施工前，应对甲方及前道工序提供的操作面质量进行验收。在双方办理交接后，方可进入施工。
④施工过程中，乙方应全面系统审核施工图纸，对图纸的错误、不详或疑问必须事先向甲方及监理单位提出；甲方现场代表或监理单位发现规格、颜色、质量不符要求，有权拒绝验收，如已施工的，必须无条件重新施工，期间产生的一切经济损失由乙方负责。
⑤无论甲方和监理是否参加验收，当其提出对疑问部分进行重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后进行修复或覆盖。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不顺延，并承担不合格造成的责任；检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，但工期不顺延。
⑥乙方必须全面实行样板先行的制度，必须经甲方和监理复核认可方可大面积施工。
⑦乙方负责记录收集整理各种相关资料，在完工后及时向甲方移交有效的竣工资料。
⑧成品与半成品保护：乙方施工时，应做好对原建筑物品的保护并承担相关费用。如发生污染乙方自行负责清理维护；乙方施工后，应做好成品保护工程，并及时请甲方、监理验收安装施工质量，与甲方办理好书面的交接验收手续。交付接收前乙方负责成品的保护工作并承担相关费用。
⑨乙方负责节能试验，必须达到节能备案要求。
⑩负责承包范围的最终保洁清理，保证承包工程项目总体验收合格。
七、施工安全保证措施：
1、安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故乙方承担所有损失。
2、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产、教育、交底做到经常化、制度化、规范化。
3、认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，认真进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。
4、乙方单位严格执行甲方的各项安全文明施工管理、规章制度、标准规定。服从甲方的安全教育。
八、工期保证措施：乙方须派专业施工队伍及相关技术人员负责甲方工程项目的施工，并投入充足的人力、物力，确保工程如期按质完成。
九、竣工验收：门窗专业工程施工完毕后经甲方、监理单位、业主及政府相关质量监督部门等单位共同验收合格后视为该专业项目最终验收合格。
十、工程交付：乙方所承包门窗专业工程验收合格后7日内，甲、乙双方办理工程交验（交接）手续。
十一、双方责任：
1、甲方责任：
①在本合同生效后向乙方提供必要的技术资料和图纸文件。
②及时提供必要的工程变更资料，负责提供工程整体施工组织进度计划。
③甲方保证在乙方进场前施工现场具备乙方进场施工的条件，()并为乙方提供相应作业面和乙方施工所需的水、电源及材料设备加工、存放场地；否则甲方须承担逾期竣工的违约责任。
④管理并配合乙方工程施工工作，并负责审核乙方呈报的专项施工方案。
2、乙方责任：
①乙方在本合同签订后2日内，向甲方提供本工程所需专项方案（施工方案）、材料材质单等相关技术资料，经甲方、监理公司审核确认后实施，并以书面形式向甲方提出本工程在进场施工前应具备的工程现场条件。否则，因此而造成的工期延误、工程改造及其他相关损失由乙方承担。
②乙方应遵守甲方项目安全管理制度，并在签订本分包合同的同时签订《安全生产协议》，乙方投标保证金5000元转为安全质量保证金，由甲方项目部专人负责管理，项目部对乙方人因违反安全质量等操作规程所处的罚金从此保证金中扣除，余额在本工程完工结算完成时一并支付。
③乙方在施工过程中应接受甲方及现场监理公司、业主的监督检查，并负责及时按要求处理施工过程中出现的各种问题。施工现场乙方必须派驻技术人员指导施工并对施工质量负责。
④服从甲方和监理公司的协调管理，并与甲方密切配合，对甲方的要求均应以书面形式送达甲方。
⑤乙方负责安排本工程施工人员的办公场所及食宿。
⑥乙方如使用总包单位的垂运机械、脚手架等应向总包支付此费用。
⑦工程验收前乙方向甲方提供完整的技术资料（一式四份），保证工程验收。否则，甲方可拒绝给付乙方工程承包金，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。
十二、现场代表：
1、甲方委派 同志为驻现场项目经理，负责工程现场甲方应处理的工作。
2、乙方委派 同志为驻现场项目经理（负责人），负责本合同约定施工范围的全面管理工作以及与甲方并配合协助甲方与业主、监理及相关主管单位、部门的全面协调工作。该驻现场项目经理不得在该工程施工的同时主管其它工程。
3、除甲方委派的驻场代表以外，其他任何个人以甲方名义在过程中的签字均为无效，甲方委派的驻场代表超出委托权限的签字也属无效，由此产生的任何损失或增加投入，甲方不承担任何责任。
十三、工程保修及其它：
1、本工程质量保修期从政府相关部门验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定本工程质量保修期限为贰年，质保期内免费维修服务。
2、保修期内乙方须派遣专业维修人员负责本工程的日常保修工作，因此所发生的人员居住、交通费用及维保费用等一切费用由乙方负责承担。乙方保证维修所用材料标准不得低于本工程原所用材料标准。乙方在人员和时间上不能满足工程的日常维修，甲方可有权进行维修，所发生的费用从工程保修金中扣除。
3、乙方负责维修部分的工程，完成后要经业主和甲方验收签字认可。乙方在负责维修时，应本着工完场清的原则，如维修过程中给业主造成损失，则乙方应承担相应责任。
4、工程保修款结算时必须经项目部和施工管理处负责人签字认可，扣除由甲方垫付的维修费用和维修管理费用后，一个月内支付。
十四、违约责任
1、合同任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担；
2、如乙方未按合同工期完成工作（因乙方原因），工期每拖延一天罚款20xx元，最多不超过合同价的10%；因甲方原因造成工期延续，经甲方确认核实后可顺延工期，但不追加费用。
十五、乙方应为施工人员购买应有的国家、省、市规定的各类保险，购买的保险费用已含在总价内，不另行计取。
十六、本合同未尽事宜，另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十七、甲、乙双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，协商不成，任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。自双方签字盖章之日起生效。
十九、本项目的招标文件、投标文件均为本合同的有效组成部分，具有同等效力。
甲 方： 乙 方：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话： 联系电话：
通讯地址： 通讯地址：
合同签订日期： 年 月 日
工程协议书6
甲方
乙方：
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程全称)签订工程质量保修书。
1.工程质量保修范围和内容
1.1乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
1.2凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题和材料设备质量缺陷问题或其他缺陷，及由于乙方(指购买本项目房屋的客户)维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围。
1.3整体工程及各分部分项工程质量，经竣工验收符合合同要求，如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目，仍属乙方返修范围，乙方应按甲方要求进行返修。
1.4由于乙方工程质量问题造成甲方和业主的全部直接和间接损失，由乙方无条件承担。如业主另有索赔要求，则乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和业主签字后立即生效，甲方负责知会乙方，并将乙方须承担的费用总额直接从乙方保修款中扣除，乙方予以无条件承认。
2.质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收合格之日起计算，保修期限为：
1、基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的(70年)的合理使用年限;
2、屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的防渗漏(包括台风、暴雨等自然条件下的影响)，为5年;
3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年;
4、住宅领地凯旋帝景内的给排水设施、道路等配套工程，为2年;
5、供热及制供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6、其他项目的保修期为2年。
3.保修的时间性
3.1渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的情况下，乙方承诺在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。
3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3其他情况下，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。
3.4每个维修项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。
3.5违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方)，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。
3.6乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及业主共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
4.维修质量的保障措施
4.1每个维修项目完成后要经业主和甲方验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。
4.2维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造成其他损失，则乙方应承担相应责任。
4.3如有下列情况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担。
a：接到甲方返修通知(口头或书面)后拒不到现场处理问题;
b：超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场;
c：超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向甲方报告;
d：对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题;
e：因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。
4.4因乙方责任造成返修、赔偿的，乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在20xx元以下的，按照3倍计算;直接返修加直接赔偿的'费用在20xx元以上的，按照2倍计算。
4.5按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。
4.6对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
4.7质量保修完成后，由甲方组织验收。
5.乙方维修安排
5.1在工程保修期内，乙方必须委派两名全权代表(土建1名，安装1名)在现场办公，专职处理本工程的维修工作;如甲方认为该代表不能胜任工作，乙方在接通知后2日内予以更换。
5.2乙方保修负责人(默认人为项目经理)：
a：通讯地址：
b：电话/手机：
c：传真：
5.3以上内容若有变动需及时书面知会甲方，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。
5.4每一住户，无论维修项目多少，全部维修人员均应一次到位。
5.5维修人员应按甲方制定的维修程序进行维修，服从甲方管理，服从业主的监督，统一着装、文明施工、文明用语，不得与业主发生任何争执，否则乙方向甲方支付违约金500元/每人次。
6.质量保修金的支付
质量保修金为工程结算总价的5%。
质量保修金的支付方式为：
6.1质量保修金返还的起止日期为：从工程竣工验收通过之日起，至合同约定的保修期限止。
6.2保修期满2年，监理单位、物业管理单位及甲方对保修质量无异议后7天内无息支付乙方工程质量保修金总价的80%。
6.3保修期满五年，监理单位、物业管理单位及甲方对保修质量无异议后7天内办理完成保修金结算，甲方在收到完整的结算手续后无息支付乙方工程质量保修金总价的20%。
6.4若甲方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付;所有保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的，甲方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。
7.其他
7.1乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。
7.2本保修书：作为施工合同附件，由施工合同双方共同签署，在工程有效寿命内一直生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)
签字：签字：
日期：年月日日期：年月日
工程协议书7
工程名称：
合同编号：
工程承包单位项目负责人：
工程承包单位项目安全负责人：
发包单位工作联系人：
发包单位安全监督人：
发包单位项目部门负责人：
双方应负的安全责任：
一、发包单位
1.核查承包方的企业资质、法定资格和营业执照是否完全并符合要求。评估该单位在过去三年中施工安全和文明情况是否良好。
2.根据电力生产安全工作和电力建设安全工作的相关规定，以及工业园区zz发电有限责任公司的基建工程安全文明施工管理办法和考核规定，我们要对施工承包单位的施工安全和文明生产进行监督检查和管理，并进行考核。
3.确保施工承包单位建立健全安全文明生产管理网络，监督和检查各项安全活动的正常开展。
4.我们将对参与施工的特殊工种人员进行资格认证，并对大型和特殊施工机械、仪器设备进行定期检查和确认其合格证书的有效性，以确保施工的安全可靠。
5.安全是施工过程中最重要的问题之一。我们需要定期召开安全分析例会，对施工过程中可能存在的危险进行掌握和分析，并采取相应的措施进行预防和处理。此外，我们还将进行安全、文明生产及特殊专项大检查，对施工队伍的安全和文明生产进行监督检查和指导，确保施工过程中的安全和质量。
6.在施工过程中，若发生人身伤害、火灾以及设备损坏等意外事件，双方应共同承担现场保护责任，并有权依照相关规定展开调查。
7.施工承包单位进行工程承包，应按照《基建工程安全文明施工管理办法》预留安全保证金，按相关制度进行管理。
8.落实合同中由发包方承担的有关安全。劳动保护等其他事宜。
9.负责记录并向上级主管部门汇报由施工承包单位所造成的人员或设备事故。
10.针对进入基础设施建设工地进行短时小范围施工的小型施工队员，应开展有关安全教育；对于从事大范围长期施工的大型施工单位，需向其安全管理人员及专职安全员以上人员进行安全教育和解说。
二、施工承包单位
1.我们要牢固树立安全第一的理念，认真贯彻落实国家电力公司和工业园区zz发电有限责任公司的安全生产规定和管理办法。在电力生产和建设工程中，严格遵守相关安全规章制度，加强施工过程中的安全文明管理和考核评估工作，确保员工和公众人身财产安全得到保障。
2.为确保本单位的安全，我们将建立完备的安全管理机构和安全网络。对于人数超过30人的部门，我们将设立专门的安全员，负责全面监控和管理该部门的安全工作；而对于人数不足30人的部门，我们将指派兼职安全员，确保该部门的各项安全措施得到有效落实。
3.我们应该根据国家相关制度和规定，为本单位制定适合的安全施工和文明生产制度和规定，以保障我们的'工作安全和顺畅进行。
4.具有特殊工种的人员必须持有有效期内劳动部门核发的作业证件，以保证在工作中的专业能力和安全意识。对于大型施工机械、特殊电气用具、仪器、仪表等设备，必须通过检测部门审检并获得合格证。在接受发包单位安检人员检查时，必须积极配合，遵循相关规定，确保安全生产。如若因违反规定造成任何后果，相关施工单位应承担相应责任。
5.施工承包单位对施工人员必须组织进行安全教育和培训，学习安全规程和安全急救知识，并经考试合格后方能参加工作。
6.施工人员应加强自我保护意识，不准违章冒险施工和作业。施工承包单位对施工人员应配备必要的劳动保护用品，并督促检查正确地使用。
7.施工承包单位禁止将工程转包。将停止施工资格;如因工程的需要进行转包或分包，必须经发包单位同意和批准。并同时确认分包单位的各项资质。
8.建设项目或施工中的重要作业，施工承包单位应该制定作业指导书，执行安全技术措施，遵守文明生产要求，确保施工安全。
9.为确保施工期间的安全，必须加强安全监督和检查。我们要认真开展日常安全活动，并将重点放在记录上。同时，组织各项综合检查是非常必要的，以消除施工过程中人身和设备的不安全隐患。只有这样，才能保证施工过程的安全性。
10.严格禁止施工人员进入正常生产区域，碰动运行中的开关、按钮、仪表、阀门等设备。如需进入，必须办理相关手续，并保证运行设备安全。
11.施工单位必须提供每位施工人员两张1寸免冠照片，并前往厂区安全保卫部门办理施工出入证（胸卡）。同时，每张出入证将收取5元工本费和15元押金。
12.所有进出施工区域和工作场地的人员必须携带有效的出入证（胸卡），以确保施工现场的安全和保卫人员的检查。在施工过程中，必须正确佩戴并妥善保管出入证。未持有出入证的人员不得进入施工区域进行工作。
13.出入证(胸卡)不得丢失，或随意转借他人，丢失者必须及时补办;发现随意转借他人者，将作出严肃处理。
14.已修改：施工单位若已领取胸卡，可在厂安全保卫部门批准后继续使用原胸卡。但必须提供一张样本备案，并在进出施工区域和工程现场佩戴。
15.施工承包单位应该对所属的生活区域进行安全和文明管理，确保防火和保卫措施得到有效实施。同时，需要配备足够数量的消防器材和灭火器，以应对突发情况。
16.接受发包单位安全监察人员工作检查和违章违纪处罚，并及时整改。
17.在工程施工过程中，若发生人员伤害、设备事故或其他异常情况，应立即采取积极措施进行处理。同时，也要及时向基建工程安全质量管理部门报告此类情况，并按规定向上级主管部门和劳动部门上报。
三、其他
1.若本安全协议(合同附件)与国家相关规定存在不一致情况，应遵守国家规定。如有争议，双方应进行协商解决。
2.安全协议(合同附件)一式四份。承包单位1份，发包单位3份(安质部1份，工程部1份，计划部1份)。
3.附《基建工程安全文明施工管理办法》《基建工程安全文明施考核规定》。
发包单位盖章： 承包单位盖章：
发包单位安监签名： 承包单位负责人
或委托代表签名：
年 月 日
工程协议书8
甲方：_________
乙方：_________
丙方：_________
依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包协议》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：
1、甲方与乙方在20________年12月6日签订的《建设工程施工承包协议》20________年12月20日签订的《建设工程施工承包协议补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的.《建筑工程施工承包协议》、《建筑工程施工承包协议补充协议》的各项条款。
2、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元，付款时间为：签订协议之日20________年_________月_________日付款20万元，剩余40万元由内方在20________年_________月_________日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金5万元。
3、该转让协议签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。协议鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。
4、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。
5、本协议甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。
甲方：_________
乙方：_________
丙方：_________
_________年_________月_________日
工程协议书9
甲方：
乙方：
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包郎溪县飞鲤镇张湾点美好乡村工程建设事宜，达成如下一致，须各方共同遵守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营工程项目范围
合伙承包工程项目范围：以安徽新宇建筑工程有限公司与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美好乡村工程建设项目施工合同约定的全部内容为准；甲、乙双方合伙承包的该工程项目，对外以安徽新宇建筑工程有限公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限：合伙施工的项目开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务结束后为止。
四、出资额、方式及比例
1．甲方出资额为，占全部出资比例的 %。
2．乙方出资额为，占全部出资比例的 %。
五、盈余分配与债务承担
1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，共同承担。
六、权利与义务
1．合伙期间的财务由甲乙双方共同核算与管理，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲乙双方同意后方可支出与进帐；
2．甲方负责该工程项目部全部管理工作；
3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项；
4. 甲、乙双方共同承担由该工程产生的`一切责任与义务。
七、禁止行为
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以工程合伙名义进行业务活动，由此而产生的一切后果均由本人承担，与其他合伙人无关；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
八、合伙期满
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。
九、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以起诉诸于法院。
十、生效及补充
1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
甲方 ：
年 月 日
乙方：年 月 日
工程协议书10
（1）因乙方施工引起的返工和材料浪费及不符合施工图及规范要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发现进行处罚，由乙方及时返工处理。同时乙方承担其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工完场清，及时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。
（2）混凝土浇筑前模内必须清理干净，且负责淋水湿润模板直至满足为止。
（3）乙方必须严格执行本合同各项条款，否则甲方有权视情节轻重对乙方作出处罚。
本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。
注：13#、15#从一层算起。
发包人：______承包人：______
联系电话：______联系电话：______
______年______月______日
工程协议书11
甲方：
乙方：
丙方：
甲乙双方本着诚信、平等、互利原则，各方发挥各方资源优势达成以下合作共识：
一、合作项目
1、合作
2、合作
3、合作
二、双方责权利
1、三方整合自身资源进行合作；
2、三方在项目上达成合作意向的，另具体拟定项目合作协议
三、合作模式：
再商议
四、合作期限：
年至长期
五、合作协议及其他
1、本协议是合作的`总合作合同，式份，双方各执份，具有同等法律效力，具体合作项目的合作模式及项目内容为本合同的附件，并具有同等法律效力。
2、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作的原则协商解决。
甲方（签章）：乙方（签章）：丙方（签章）：
日期：____年____月____日 日期：____年____月____日日期：____年____月____日
工程协议书12
项目名称：____________
发包单位
承包方：____________
本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况：
工程名称：苏州全龙投资发展有限公司。
工程地点：太仓市东仓路。
工程内容：玻璃幕墙制作安装。
2、建筑外立面玻璃幕墙施工工程的内容包括：竖明横隐玻璃幕墙，镀膜玻璃，甲方设计，提供材料等配件，乙方包清工制作安装。
3、玻璃幕墙根据图纸设计施工，在工程施工中甲方对图纸设计个别提出需要修改，乙方要同意甲方提出的修改方案予以施工，但甲方不补偿修改任何费用。
4、包清工单价每平方米此价到结算时单价不变，面积大约为㎡，结算时按实际工程量结算。
5、付款方式：根据每月完成的'工程量支付60%款项，工程完工后支付总工程量80%，验收合格后支付总工程量95%，余款6个月后全部付清。
6、工程进度：根据土建单位进度要求施工。
7、质量要求：乙方必须按照图纸施工，如有变更由甲方确定认可后进行施工，不得尚自更改，后果一切自付。乙方要作到成品保卫，如造成损失乙方应承担赔偿责任。
8、安全责任：乙方在工程期间要遵守工程建设安全，生产有关管理规定并严格按安全标准组织施工，随时接受甲方人员及土建单位和总包单位检查监督，施工期间要采起必要的安全防护措施，乙方在施工期间安全责任全部由乙方自己承担负责。
以上合同壹式二份，甲乙双方各执一份，签字后立即生效，并作为今后双方守信为凭。
甲方：______乙方：______
地址：______地址：______
法定代表：______法定代表：______
签定地：______签定地：______
签定时间：______签定时间：______
工程协议书13
甲方（用人单位）名称：_________________甲方代表人：_________________公司地址：_________________联系方式：_________________
乙方（劳动者）姓名：_________________居民身份证号码：_________________性别：_________________民族：_________________
文化程度：_________________出生年月：_________________家庭住址：_________________户籍所在地：_________________联系方式：_________________
根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规、规章和政策的规定，经双方平等协商，乙方为甲方合同制职工，并订立本合同。
一、劳动合同期限。
（一）本合同为以完成一定工作为期限的劳动合同。
合同期从之日起至之日止（起讫时间必须明确具体）。其中熟练期____________（培训期、见习期）从______年______月______日起至______年______月______日止；试用期从______年______月______日起至______年______月______日止。
二、工作内容。
（一）乙方的工作岗位：
_________________
（二）乙方的工作任务（量化）和考核办法：
_________________详见附件。
（三）乙方的岗位职责：
_________________详见附件。
（四）在本合同有效期内，如果乙方业绩、考勤、开展业务行为不符合甲方关于业务人员考核和聘任的有关规定，甲方有权依据甲方的有关制度及本合同约定，调整乙方工作岗位、薪酬待遇和依法解除本合同。
三、劳动报酬。
（一）乙方熟练期（培训期、见习期、试用期）满后的'月工资包括基本工资和其他绩效报酬，其中月基本工资为元，其他报酬及考核详见甲方依法制定的企业规章制度。
甲方：_________________
___________年_______月_____日
乙方：_________________
___________年_______月_____日
工程协议书14
发包单位：___________（以下简称：甲方）
承包单位：___________（以下简称：乙方）
甲方与乙方签订电力工程施工合同，双方坚持“安全第一，预防为主”的原则，遵守当地承包工程管理规定、国家电力公司有关安全管理文件以及国家法律法规的要求。为确保施工安全，甲乙双方约定明确各自的安全责任，并特此签署本安全协议。
1、电力工程项目：
1.1项目名称：温岭东海塘风电场中控楼外墙装饰工程。详细信息可见于施工合同（合同编号：__________）。
1.2工程地址：温岭东海塘风电场
2、工程项目期限：___年___月___日至__年____月___日工程完工。
3、甲方的权利和义务：
3.1由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。
3.2甲方在施工期间要积极协助乙方做好安全生产、防火管理和监督检查工作。如果发现乙方违反了电力生产相关规定和风电场安全运行规定，甲方有权对其进行停工整顿，并规定整改期限。
3.3甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。
4、乙方的权利和义务：
4.1为确保施工安全，乙方在进行施工前需仔细勘测现场并了解电力生产区域内的工作范围和停电范围。根据项目特点和内容，乙方要采取相应的.安全措施，确保施工过程中不会造成任何安全隐患。
4.2在工作过程中，乙方应对可能出现的危险情况进行充分的了解和评估，并制定相应的安全技术措施，以保证工作的顺利进行。如果存在火灾、触电、高空坠落、机械伤害等风险，乙方应提前告知甲方，并与其协商确定安全措施，确保工作过程中不会发生严重设备事故。
4.3在乙方开展施工前，乙方需确认现场、作业环境、设施设备、工器具等是否符合安全要求并处于安全状态。一旦乙方开始施工，则视为乙方已确认上述条件，并对施工过程中的安全负有全面责任。
4.4乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。
5、此协议在双方签字后即生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。该协议共有2份，甲、乙双方各持一份。
甲方：单位名称：__________乙方：单位名称：__________
甲方代表：__________乙方代表：__________
___年___月___日至__年____月___日
工程协议书15
甲方：___________
乙方：___________
经招标决定，甲方将_________至_________道路绿化工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定及相关法律、法规规定，遵循平等自愿、互利和诚信的原则，双方达成如下施工合同望共同信守。
一、工程内容：
1、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。
2、根据不同地形，双方协商调整施工。
二、承包方式及付款组成：
1、本工程以包工包料包总价的方式承包，其承包总价为人民币_________元。
2、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍，按招标文件规定花池数量有所变动，花池内植物种植相应变动，数量待定，故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价，每组花池_________元，工程结束验收后按实际发生的工程量计价。
3、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程原则上按招标文件所列价款协商计价。
三、开竣工日期：______
1、本工程于_________年_________月_________开工，至_________年_________月_________日竣工。
2、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决，工期相应顺延。
四、安全生产：
1、乙方在施工过程中，应按国家有关安全规程规章进行，加强施工人员的安全教育，增强安全措施。
2、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责，甲方概不负责。
五、付款方式：
合同签定后，乙方施工人员进场施工，甲方付乙方合同总价款_________%，施工完成_________%付_________元，余款_________元待工程验收合格扣出质保金，乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。
六、双方应尽的'义务和责任：
1、乙方在施工过程中，应积极配合主道路的施工和有关线路的铺设。
2、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。
3、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点，所发生的水费甲方负责，电费和运输车辆乙方负责。
4、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植，因协调无效遭到人为破坏，甲方根据实际发生的损失计价补偿。
七、工程质保金：
1、工程质保金按工程总价_________%_________元扣取，质保期内出现质量问题，乙方无条件修复。
2、质保期过后如无工程缺陷，甲方无条件返还乙方质保金。
八、检查验收：
施工结束后，乙方提出书面申请，甲方在十天内组织相关人员验收。
九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。
十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方：___________乙方：___________
法人代表：法人代表：____________
委托代表：委托代表：____________
______年______月______日
【工程协议书】相关文章：
工程协议书02-20
工程协议书03-13
工程消防工程施工协议书04-01
装修工程协议书02-03
【荐】工程协议书03-15
工程协议书【荐】03-19
工程欠款协议书03-26
工程框架协议书02-07
工程协议书范本11-28
工程意向协议书05-23