工程协议书
在快速变化和不断变革的今天，协议使用的情况越来越多，协议对双方的事务履行起到积极作用。那么写协议真的很难吗？以下是小编为大家整理的工程协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。
工程协议书1
木工班组承包协议书
甲方：_________有限公司
乙方：_________
身份证号码：____________
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，甲方将赣榆云通水务工程中的木工工作量及脚手架防护承包给乙方（含变更增加部分），为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，特签定如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：污水深度处理技术改造项目
2、工程地点：赣榆区柘汪镇云通水务有限公司厂区内
3、模板接触面积：约4100m2
乙方承包方式为大清包，实行一次性包干，a、按规范要求搭设的内外墙脚手架（有资质持证上岗的搭设架子人员）和工资，以及安全防护用品、上料平台，b、木工包工包料，包括木工机械、各水池单体成套模板、钢管、扣件等一切辅材、主材。
二、承包价格
该工程承包价格按每平方110元计算（含安全措施费）。
三、承包内容
甲方只提供塔吊、主配电箱以上线路，其余图纸内所属木工全部作业内容（包括模板材、方木、铁钉、铁丝、二次结构模板工程、租
赁钢管费用、内外墙脚手架钢管刮一道颜色油漆，按文明施工标准搭设、按规范要求所需以及辅设的安全网费用、竹篱笆费用、进出材料规范平台、柱子剪力墙的成套加固对拉螺栓、现场临时设施的搭拆与材料清运、四临边洞口的防护设施搭拆与材料清运、塔吊基础的模板搭拆与清运、木工施工工具、用具、外脚手架的分色、平面侧面防护设施及主电箱以下所有木工施工用电箱和电缆线（三相五线制设置）均由乙方负责）及现场文明施工所需一切工作量。
四、工期要求
以进场开工为准，单体基础3天，池体5天，若为两层建筑，每层梁板柱5天，土建截止时间20xx—4—30。每推迟一天罚款5000元，遇节假日，农忙等，一律不放假，遇特殊情况须向项目部请假，并不得拖延工期。如私自放假或减少人员，满足不了工期进度要求，按减少人员每人每天罚款50元。班组长每天在岗，遇特殊情况需向项目部请假并指派代理班长，否则每天罚款200元。
五、付款方式
1、付款方式：主体验收结束付总价款的50%，竣工验收合格后付总价款的95%，余款在工程竣工验收合格之日起一年结清。
2、本协议书所涉及内容，若乙方不能及时完成，则由甲方指配人员完成，到时以3倍价格在工程款中扣除。
3、付款凭付款凭证付款，不含税金，每月必须抄送工资表，并附本人有效身份证签字方可发放。
六、质量要求
1、乙方必须严格按照图纸施工、施工说明及国家工程质量检验评定统一标准组织施工，执行国家有关规范标准及施工员的技术交底。工程质量达国家合格标准，如不按上述要求施工，停工整改，罚款5000元；如板墙发生炸模跑模现象，乙方必须无条件踢除（超出平方面积罚款1000元）。
2、在施工过程中必须确保在每次验收时一次性合格，如有一次验收不合格，乙方必须无条件配合整改，并承担由此引起的相应损失。
3、每次拆模后将施工场地打扫清理干净。
七、现场施工管理
1、在施工中，乙方必须严格按照安全操作规程施工，对不按安全操作规程施工所发生的一切违章操作而引起的安全事故均由乙方承担，与甲方无关，下班后及外出人员的安全与甲方无关，甲方不承担任何责任。
2、乙方进场人员必须是从事本行业的熟练工，必须正确使用安全帽等安全防护用品，严禁有精神缺陷或患有传染病等人员进入工地施工，对不戴安全帽或戴安全帽但未按规定系好帽带的，一旦发现，将对班组长处以100元/次罚款，工人处以20元/次罚款，罚款在付款中扣除。
3、在施工中严禁施工人员带病作业，不准穿拖鞋上班，严禁酒后上班，严禁自行私拉乱接电线，私自拉闸，严禁从外侧攀登脚手架，一经发现处以100—500元罚款，情节严重的立即逐出工地，并追究乙方责任，由此引发事故责任及一切经济费用与甲方无关。
4、乙方进场人员必须遵纪守法，与各工种紧密配合，不准因机械、工具的使用而打斗，如与他人发生矛盾，及时报项目部解决，否则双方各罚20xx元。情节严重造成对方伤害的，必须承担一切费用，并追究其法律责任，所有施工人员不得违反社会治安管理条例。
5、乙方在施工中发现不安全隐患的'，要及时以书面形式报工地项目部整改处理，私自施工的，发生一切后果自负。
6、乙方每日施工用剩材料必须按现场文明施工标准及时分类归堆堆放，严禁材料在现场乱堆乱放，杂乱无章，如被现场管理人员通知不及时整理更改的，每次罚款200元。超过三次以上仍然再犯的每次加罚300元。
7、甲方负责协调处理施工现场各施工班组交叉作业，乙方必须服从甲方的处理意见，乙方在工程质量上首先完成自检，合格后方可报甲方专检。
8、个人意外伤害保险，由乙方全部自行交纳。
八、其他事项
1、为了确保工程质量和进度，甲方将本工程所有的木工作业工程以及脚手架防护承包给乙方施工，在施工期间，乙方不得以任何理由随意停工、抬价，或减少人员，组织工人闹事等，如出现上述现象，甲方有权随时终止协议；对由于乙方责任，造成协议终止的，结算时在所做的工程量经验收合格后按20xx年定额价的50%结算所有工程量。
2、乙方施工人员必须服从甲方领导及管理人员指挥，如项目部安排加班，乙方必须服从。
3、因施工中的质量问题而出现的罚款事项，由项目部管理人员开出罚款单并通知乙方，但不需乙方签字即生效，在支付款时扣除。
4、乙方每天早晨上班时必须及时向项目部上报当日施工人员，并于每天晚下班时将需要第二天项目部协调的事项向项目部专人汇报。按时参加由项目部组织召开的工地例会。
5、乙方在施工时食宿自理。
6、工程竣工帐清后此合同自动失效。
九、争议或纠纷处理
1、本协议在履行期间如发生争议时，在不影响工程施工的前提下，双方应协商解决或请有关部门协调。
2、如果双方协商或调解不成时，应向大丰市人民法院提起诉讼。
十、附则
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方代表签字：____________
乙方代表签字：____________
盖章：____________
盖章：____________
日期：______年___月___日
日期：______年___月___日
工程协议书2
操场硬化工程项目部（以下简称甲方）
劳务队（以下简称乙方）
钢结构安装分项工程交由劳务队承包，双方经友好协商制定本协议条款如下，请双方务必遵照执行。
一、承包项目：
混凝土浇筑：甲方供主要材料（石子，沙，水泥了，水，电等）。浇筑过程中所需要各种耗材及机械由乙方自理（搅拌机，运输车辆，模板，振捣设备等）。
二、承包方式：
清包工。
三、承包价格：
以建筑面积计：6.5元/m2。
四、工期要求：
按甲方要求于20xx年10月28日至20xx年11月7日止。在农忙时必须照常施工，停工罚当月全部工程款，如果乙方放假停工，不按生产计划进行。甲方不付工程款，并立即换掉乙方，重新换班组。一切后果由乙方负法律责任。
五、质量与施工要求：
质量应按国家规范和甲方施工方案要求。乙方施工人员必须严格遵守安全操作规程，为使工人加强安全意识，班组负责人在每天安排工作前进行安全教育，要强调安全操作，发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反安全条例者，每次处以10-15元罚款，班级负责人一并处罚。并保证每日自己的`工作面内材料做到工完清场。
六、安全要求：
1、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业超过一层必须佩戴安全带，并应系牢。
2、不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业。
3、安全责任由乙方负责。因安全意识，作业面不安全等造成安全事故的一切费用全部由乙方自付。
七、奖罚办法：
1、各工种应按甲方要求工期及质量完成，超过工期一天罚款100元；因质量问题造成的返工，乙方应支付全部费用。
八、结算方式：
采用现金支付形式，甲方每次拨付工程款时按已完工程量的80 %支付工资。待该分项工程完成并由院方检验合格后结清余尾款。
九、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意同劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十、未尽事宜双方协商解决。
十一、本协议一试两份，甲乙双方各持一份。
甲方：操场硬化工程项目部
乙方：劳务队
签订日期：_____年_____月_____日
签订日期：_____年_____月_____日
工程协议书3
甲方：_______
身份证号：______
身份证地址：______
乙方：______
身份证号：______
身份证地址：______
甲、乙双方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合伙、互利互惠的基础上合伙承包____________工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。
第一条合伙宗旨
在合法合规的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。
第二条合伙经营项目和范围
包工包料的方式合伙承包____________工程项目（工程合同号：），对外以__________________公司的名义出现。
第三条合伙期限
合伙期限为______个月，______年______月______日起至______年______月______日止。
第四条出资额、方式
双方前期出资共计人民币______万元（￥______），均以现金方式出资，各出______%，即各出资人民币______元整（￥______）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要双方以相同比例方式继续投资。
第五条利润分配与债务承担
1、利润分配：双方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、施工水电费、临时设施费、安全维护设施费、招待费以及双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，即各占______%。
2、债务承担：本着风险共担的原则，如本工程出现亏损，债务先由属合伙出资的共同财产偿还，合伙出资的财产不足清偿时，以合伙人个人财产按出资比例承担，即各自承担______%的剩余债务总额。合伙人对合伙的债务承担连带责任，法律另有规定除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人，有权向其它合伙人追偿。
第六条双方的的权利与义务
1、甲方权利与义务：
（1）对外开展业务，订立合同，负责工程管理的全面工作；
（2）对各项开支进行签字确认；
（3）负责各种材料的进出购销；
（4）检查合伙帐册及经营情况；
（5）支付合伙的各项费用及债务；
（6）参与决定合伙重大事项；
（7）获得合伙项目利润分配。
2、乙方的`权利与义务
（1）指定一名人员全面工程参与施工进展的管理；
（2）对各项开支进行签字确认；
（3）检查合伙帐册及经营情况；
（4）支付合伙的各项费用及债务；
（5）参与决定合伙重大事项；
（6）获得合伙项目利润分配。
第七条违约责任
1、在合同期内，未经对方同意，任何一方不得有以下行为：
（1）以合伙名义进行与本项目无关的其它业务活动；
（2）在同一工程项目上再与他人合伙；
（3）邀请其他人入伙；
（4）提前退伙。
2、任何一方不履行或不适当履行其在本协议下的义务，即构成违约，违约方应当采取补救措施继续履行，并赔偿另一方的损失，包括另一方因违约行为而使遭受的实际损失。
第八条合伙的终止及终止后的处理
1、合伙因以下事由之一可终止，双方无需承担违约责任：
（1）合伙期届满；
（2）双方同意终止合伙关系；
（3）合伙项目违反法律被撤销；
（4）合伙项目受地震、台风、水灾、火灾以及战争、政府征收、政府禁令等不可抗力因素影响，而导致合作项目合同终止。
2、合伙终止后的处理：
（1）双方对合伙的财产进行清算；
（2）清算后的盈余，则按比例分配剩余财产；
（3）清算后如有亏损，债务先由属合伙人出资的共同财产偿还，合伙出资的共同财产不足清偿时，以合伙人各自的个人财产按出资比例承担，即各自承担______%的剩余债务总额。合伙人对合伙的债务承担连带责任，法律另有规定除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人，有权向其它合伙人追偿。
第九条纠份的解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以向______当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条本协议自与订立合同之日生效。
第十一条本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方协商后再另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十二条本合同正本一式贰份，双方各执壹份。
甲方签字：______
乙方签字：______
______年______月______日
工程协议书4
甲方：____________房地产开发有限公司
乙方：____________建筑工程公司
丙方：____________建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：
一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。
二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元（430万元）；包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷；乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。（具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书）
四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票；在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨；双方协商钢筋总价为________元。
五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的`临时建筑（彩钢板房）、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为________元，（具体详见乙方所列示清单）。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为_________元+临建_______元+钢材________元—税金_______元—（水费3596吨6.24元/吨=22439元）—（电费47752度1.0元/度=47752元）]=________元，此款项协议签订后一次付清。
六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收（因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理）。
七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。
八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。
甲方：____________房地产开发有限公司乙方：____________建筑工程公司丙方：____________建设工程有限公司
法定代表人：_________法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日________年____月____日
工程协议书5
甲方：_______
乙方：_______
甲方因业务上需要，自愿将视频监控设备委托给乙方维护。按照“平等自愿，平等协商”的原则。签订本协议，并共同遵守执行。
一、总则
1、甲方将______个视频头及周边设备交给乙方负责处理甲方当前业务上的需求。
2、每个监控摄像头的维护费______元（人民币）。该费用不包括更换零件的费用，如需更换零件，乙方应征得甲方的同意，并且按照市场价收费，乙方不另外加价。
3、甲方的监控摄像头如日后出现上述问题，乙方应在标准响应时间内随时上门解决；如果没有问题，乙方也应该每月至少上门服务一次，对所有监控摄像头进行一次系统的检测，以保证监控设备的正常使用。
4、日后甲方的监控摄像头如出现其它问题，已方也可为其上门处理。本协议服务费总金额为：（大写）人民币__________________元（协议生效当日付完全款）。
二、服务条款
1、乙方实施上门服务地点为协议规定监控摄像头使用所在地。
地点：______________________
2、周期：每月定期上门服务一至二次，如有特殊情况需随时响应。
3、标准服务时间：08：30—17：00（北京时间）为乙方执行本协议的标准时间，乙方在接到甲方维修要求电话后四小时之内为本协议的标准响应时间。如甲方需要乙方在标准工作时间以外进行维修工作，甲方必须在周一至周五的工作时间内提前通知乙方，否则，乙方有权拒绝甲方的要求。
4、标准响应时间：从乙方确认并接受了甲方的现场服务请求至乙方服务人员到达服务地点所需的最长时间为4小时，标准响应时间为2小时。
5、甲方在本协议所包括的服务设备出现故障后要及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断，因故障现象未如实告知乙方所产生的后果由甲方承担。
6、如果甲方服务设备故障严重，而无法现场修复必须由乙方拿回大修，乙方需经甲方同意。
7、更换部件
（1）部件更换可能会影响办公设备的功能、性能，乙方要在与甲方协商认同后进行。
（2）乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。（3）更换部件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认。
8、监控设备施工
（1）由甲方提议的重新增加或调整监控设备的，乙方应作出口头或书面的具体实施方案，并且附带报价单
（2）由乙方安装的监控设备应当遵循国家质量和安全施工守则，在安装期间的货物由乙方负责保管，施工期间的安全也有乙方负责，但甲方必须提供相应的安装场地和工具。
（3）具体的设备安装和设计的费用遵照具体实施方案。
三、服务方式
1、电话支持
乙方通过服务电话对甲方的故障设备做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。
2、现场服务
当甲方在断定无法只通过电话支持来排除故障设备的故障时，将根据协议条款中的有关规定，乙方指派专业人员在标准服务时间里到达服务现场服务。
四、服务内容
（1）保证硬设备正常运转，确保监控设备硬件环境的畅通。主要是视频监控的清晰和正常工作。如发现硬件损坏或需更换，由乙方提出配件规格型号和报价，经甲方签字确认后，乙方方可代购；或者由甲方自行采购（由甲方采购的'设备致使监控设备运转异常乙方不负任何责任）。
（2）确保公司整体视频设备合理利用。即为每个视频头都能有清晰的视觉和可操控性。
（3）在前两个问题解决的基础上，还要保证布线的合理和安全性。
五、指定联系人
1、为维护甲方的利益及配合乙方的服务，由甲方向乙方推荐一至两名指定的联系人，负责在有服务需求时，向乙方发出书面或电话的服务请求。除非甲方在协议条款中书面说明，否则非指定联系人发出的服务请求，乙方将不予响应。
2、任何联系人或工作场地的变动，甲方应在七个工作日内通知乙方。
六、协议不涉及的服务
1、非乙方原因造成的视频图像丢失或模糊不清。
2、在甲方不允许乙方出入的场所才能完成的服务。
3、甲方所承诺提供服务地点以外的地方。
4、任何由于可证明的产品（软件、硬件）自身的固有缺陷而引起的软、硬件故障或错误。
5、以后甲方如有增加维护的监控设备，双方可另签维护合同。也可在本合同后附加补充合同，具有本合同同等法律效力。
七、不可抗力
1、由于火灾，洪水，战争暴力或其他类似人力不可抗拒事件引起的事故，使双方不能及时履行各自责任，双方均不对此承担责任。
2、但双方可因此延迟履行本协议。
八、保密
1、在事先未得到一方书面许可的情况下，另一方不得单方面将注有“机密”或类似字样的文件资料或无类似字样但具有保密性的文件资料内容透露给任何人。
2、但本条款不包括众所周知和明显价值不高的信息资料。
3、双方应保证其职员对有关信息资料有保密意识。
4、保密期限将不受本协议期限的限制。
九、协议生效及协议期限
本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，协议期限为______年______月______日至______年______月______日。
十、其他
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。其它未尽事宜双方协商解决。
甲方（章）：________ 乙方（章）：________
代表签字：________ 代表签字：________
联系人：________ 联系人：________
联系电话：________ 联系电话：________
日期：________ 日期：________
工程协议书6
聘请方：（以下简称甲方）
住所：
法定代表人：
联系电话：
受聘方：（以下简称乙方）
联系电话：
身份证号：
家庭住址：
紧急联系人：
联系电话：
经甲乙双方商议，本着互相信任、平等、自愿、互利的原则，为发展事业，甲方聘请乙方作为甲方的总工程师，双方达成如下聘用协议以资共同信守：
第一条 聘用期限
聘用期为______年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止，期间_____年___月___日起至_____年___月___日止为试用期。
第二条 聘用职务
甲方同意聘用乙方担任工程师职务。甲方承诺乙方工程师证书原则上用于企业资质维护及资质升级所用。甲、乙双方各自遵守信誉，不得损害对方的名誉和利益。
第三条 聘薪标准
甲方每月支付乙方工资报酬__________元。
第四条 福利待遇
聘用期间甲方有义务为乙方交纳职工意外伤害保险，保险费由公司承担，并为乙方提供人身保障等措施。
第五条 乙方享有每月二至三天的事假日及因甲方放假的节假日，期间不扣除任何费用。
第六条 双方义务及职责
1、甲方义务及职责
负责给乙方提供食宿以及办办场所，按约定的薪酬标准，采用预借的方式支付乙方劳资，合同到期后，付清所有的剩余劳资。
2、乙方义务及职责
（1）必须保证为甲方要求，为工程提供及时、必要、有效的技术服务；贯彻执行国家有关技术政策、法规和颁部的现行施工技术规范、标准、规程、质量标准以及公司的施工技术、试验、测量管理办法，确保工程质量达到优良要求。聘用期间，不得以甲方名义对外提供任何担保。
（2）负责审核项目单位工程施工组织设计、审批项目专项技术方案，组织施工图自审、参加会审和重点工程、重点施工部位、关键工序及季节性施工方案的技术交底，并监督、检查工程项目施工技术规范的执行情况。
（3）负责组织施工过程中设计变更洽商的审工作，组织竣工图、竣工技术资料的审核、移交、上报存档工作。
（4）负责解决设计、施工和验收交接过程中出现的重大技术问题和重大质量事故鉴定和处理。
（5）负责工程设计、施工、监理、材料、设备采购合同中，关于技术部分的审核、鉴定。
（6）在降低工程造价、提高工效、缩短工期、保障安全等方面，担出合理化建议。
（7）完成甲方安排的有关工程事项。
（8）工作时间可根据工程需要灵活安排，但不能影响工程施工过程中的重大事项的确认。
（9）乙方有义务为甲方保守商业和技术秘密，维护甲方权益。
（10）如乙方建约，甲方有权追究乙方责任。
第七条 乙方有义务对甲方公司提出有利于公司发展的合理化建议。
有权向甲方公司领导汇报工作，有权在其职责范围内处分所领导职员的违纪违章行为；甲方人员不得以任何借口给予干涉乙方执行工作。
第八条 劳动合同的解除和终止
1、乙方尽职尽责做好本职工作，如完不成甲方公司整体目标______%的情况下，甲方有权辞退乙方。
2、甲方工资迟迟不能发放的，乙方主动辞职，需在一个月前向甲方提出书面申请，在甲方确定合适人选接替后，新、老人员要交接清楚，方能辞职，甲方不得以各种借口而不予办理，未按规定提前申请，即辞即走，公司将扣除乙方一月工资做为违约金；如自动离职，对未结的工资不予发放；甲方有权解除合同。
3、合同期满，甲方需继续聘用乙方，经双方协商同意可续签合同；协商不一致，劳动关系随即解除。
4、乙方有下列情形之一的，甲方可以辞退乙方并解除本合同：
（1）严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
（2）严重失职、营私舞闭弊，对甲方利益造成重大损害的'；
被依法追究开事责任的；
（3）由于乙方的工作失误或职责不到位，造成甲方经济损失的，甲方有权解除本合同，造成甲方经济损失严重的，甲方解除本协议的同时，乙方应承担相应的法律责任。
（4）乙方患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作。
第九条 如果由于甲方原因发生乙方的工程师证书丢失或吊销，甲方赔偿乙方的全部损失。如因乙方自身原因，甲方概不负责。
第十条 双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决，不愿协商或协商不成，双方均可申请劳动仲裁解决。
第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签字盖章：
_____年___月___日
乙方签字：
_____年___月___日
工程协议书7
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。
一、补充协议如下：
1、甲方自建开发的50亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。
3、乙方对50亩自建内的'剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息(按一分计息)。
4、房屋竣工时间及标准
5、乙方施工成本价暂按 600 元每平方米计。
6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《 》相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。
10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。
11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲 方：
乙 方：
签订日期： 年 月 日
工程协议书8
甲方：
乙方：
甲方委托乙方安装新大洋·酚醛铝箔(或玻纤)复合荚芯板风管___平方米，现经双方平等协商签订合同条款如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围：
四、预定工程工期：乙方收到甲方支付的货款定金后，且设计方案由甲方签字认定后，乙方于xx年xx月xx日进场安装，预定安装调试期为___天（如甲方要求变更，除给乙方工程工期相应顺延外，还应承担乙方由此而产生的相关费用）。
五、工程造价：
工程造价为__元整，即__元整。
六、付款方式：
（1）合同签订后三日内甲方支付乙方预付款，即__元整。即__元整（总价的_____%）后，___日内进行施工。
（2）管道安装完毕当日支付__元整，即__元整。（总价的__%）
（3）乙方安装完成后，甲方应在十五日内给予验收，验收合格后三日内支付计，即__元整。（总价的.__%）
（4）甲方签字验收并付清所有款项后，乙方出具工程质量保证书。
（5）若因甲方原因造成工程无法按时验收的，甲方除无权使用外，还须承担相应的保管责任及乙方的误工费用。
七、施工管理：
（1）乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的图纸施工。
（2）甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。
八、工程验收后，乙方对本工程质量负责保修____年（详见工程质量保证书）。
九、合同及附件：本合同一式___份，甲方___份，乙方___份。每份合同具有同等的法律效力。
十、本合同自双方签字盖章后生效。
十一、以上各条款甲乙双方均履约后，本合同自动终止。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日
工程协议书9
(发包人名称，以下简称发包人)为实施公路工程(项目名称)，已接受(承包人名称，以下简称承包人)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.由K 0 + 000至K1 +405，长约1.405 km，公路等级为四级，设计时速为20公里/小时，水泥混凝土路面，有0立交0处;特大桥0座，计长0 m;大中桥0座，计长0 m;隧道0座，计长0 m以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的'澄清文件和补充资料);
(2)中标通知书;
(3)补遗书;
(4)投标函及投标函附录;
(5)项目专用合同条款;
(6)公路工程专用合同条款;
(7)通用合同条款;
(8)技术规范;
(9)已标价工程量清单;
(10)图纸;
(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
(12)其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)0拾0万0仟0佰0拾0元柒角0分(￥000000.0)。
5.承包人项目经理：。承包人项目总工：。
6.工程质量符合合格标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，工期为：天。
10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：承包人：
(盖单位章) (盖单位章)
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
或或
其委托代理人：(签字)其委托代理人：(签字)
9月6日9月6日
工程协议书10
甲方：
乙方：
甲乙双方本着诚信互利的原则，现就甲方扩建寺院工程项目达成协议如下：
一、工程概况，工程承包范围：
1、钟楼、鼓楼规格：室外宽m，室外长m，天，皇殿规格：室外宽m，室外长m，厢房层规格：室外宽，室外长 m，大雄宝殿规格：室外宽 m，室外长 m，基础建设，室内地板规格300㎜×600㎜×25㎜由乙方承担。（不包括室内的佛台和室外的'走廊、栏杆、石板、油漆彩绘）
2、以上规格尺寸如有更改或增加情况，则以联系单签证为准。
二、结算方法：一次性包价
1、钟楼： 万元，厢房 万元，大雄宝殿 万元。
2、人工材料补差，远距离运输：
3、管理人员和工人安全保险：万元
合计总造价是： 元整
4、施工用电、用水由寺院负责支付。
三、付款方式：
1、本协议签订后，机械人工进场施工，八天内付工程款元 ，基础浇好付工程款 万元 ，主体结顶付工程款 万元，屋顶盖瓦开始付工程款 万元，完工付工程款 万元，余款一年内付清。
2、工程质量达到国家验收标准为合格，安全实行团体保险，希望乙方时刻做好防范工作。
3、工期以开工报告为准，工期
四、验收标准：
1、验收标准以乙方提供的图片为准。
五、违约责任：
1、若乙方未能按合同规定时间内如期完工，则均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额为工程总造价的 10 %。
2、若甲方未能够按期付款，则均属违约，应给予乙方经济赔偿，赔偿金额按工程总造价的。
3、本协议委托内容确定以及费用总额，委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方所有损失。
六、争议解决：
如双方有不统一认识的地方，双方应本着友好的精神协商解决，如双方有不同意见，则根据国家有关合同法标准规定执行。如再若发生不同意见，可申请法院解决。
七、本协议一式四份，双方各执两份，均具有同等法律效应。
八、协议书未尽事宜由双方另行协商签订补充协议给以确定，补充协议与本协议书有冲突的则以补充协议书为准。
九、本协议自签定之日起生效。
甲方代表（盖章）： 乙方代表（盖章）：
法定代表人（签名）： 法定代表人（签名）：
或指定授权人： 或指定授权人：
工程协议书11
发包方(全称)：(以下简称为甲方)
承包方(全称)：(以下简称为乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就土方工程施工事项经协商达成一致，订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称：公馆土方工程
2、工程地点：xx饭店以北，北路以东
3、建设单位：置业有限公司
4、设计单位：xx市建筑设计研究院有限公司
5、监理单位： 浙江工程管理有限公司
6、甲方项目总经理：徐
二、工程承包范围与承包方式
1、承包范围：开挖深度从自然地坪起，至地下室垫层底标高处，包括基坑土方挖运、人工清理与弃土，人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高，坑内土方回填(包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下一切土方的回填)等，工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积，土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定，超挖部分不计工程量。
2、 承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。
三、协议工期
1、土方开工日期：暂定为20xx年 8 月15 日(挖土开始之日，乙方必须在当天出具开工报告，否则视当天为开工日期。) 如果南区地下室、北区地下室、地下室连通口因为桩基施工进度要求，开始挖土的日期不同，则工期分别计算。
2、工期要求：按施工总进度计划，南区一层地下室：第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工)，第二层挖土工期为15日历天(从第一道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);北区两层地下室：第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工)，第二层挖土工期为20日历天(从第一道围护梁养护结束到第二道围护梁施工)，第三层挖土工期为15日历天(从第二道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);联通口：挖土工期为5日历天(从挖土开始到地下室底板垫层施工，联通口的挖土初步定在南区地下室施工完成以后)。
四、质量标准
1、工程质量标准：保护好已完工的桩基及基坑支护桩工程。按规范和图纸要求施工，并服从施工监理及甲方的要求。
2、挖土造成塌方、断桩或围护桩因乙方施工原因产生的事故，均由乙方承担。因挖土不按规范施工，造成桩基小应变检测为不合格，或桩位偏差，由乙方承担。
3、乙方必须做好基坑围护紧急预案，该预案必须经监理及甲方认可，有此产生的费用由现场相关承担的责任分摊。
五、协议价款
1、本协议内所有工程量按土方开挖前的密实体积计算，土方开挖前始自然地坪标高由监理单位、乙方和甲方共同确定，超挖部分不计工程量。
2、本工程土方综合单价为闭口包干价，包括挖土、装车、清理机下余土、修理边坡、基坑土方人工清理挖运与弃土、土方外运、卸土、基坑回填、地下室外侧壁软土回填、坑内土方回填、场地挖土施工便道的回填及外运、挖土方案的评审费、其他周边关系处理等费用等全部工作内容。综合价为RMB 41.50 元/M3。该综合单价应包括人工费、机械费、管理费、规费、利润、税金、与其他单位的配合费用及风险因素等一切可能发生的'费用，竣工结算时不得按施工方案、信息价等调整。综合单价包含了完成该项目土方施工所需的全部施工工序内容，且按图纸、规范及协议要求有关工作等所有费用。
3、结算方式：土方完成后按照如下公式确定工程实际总造价：
结算价=土方综合单价RMB 41.50 元/立方米×开挖土方总量
4、乙方的挖土配合费及湿土排水费为5元每立方米另计，该费用包含了塔吊吊装费、夜间照明费、在工地内现成的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施使用等相关费用。
5、不管土方的工程量如何变动，上述综合单价均不作调整。
六、付款方式：
1、挖土全部完成(包括南区地下室、北区地下室的全部挖土，不包括连通口的挖土),且桩小应变检测完成后一周内，支付至实际完成工程量的70%并退还保证金;
2、施工至主体结构五层且土方工程全部竣工验收合格结算双方确认完成后十个工作日内一次性付清;
3、每一次付款之前，乙方应提交相应金额的工程建筑安装发票，否则甲方有权延迟付款，并不视为甲方付款违约。
七、竣工验收
1、本协议所指竣工验收合格为经监理单位和甲方双方共同签字确认的对本协议范围内的工程颁发的竣工验收证明内注明的通过日期。
2、 乙方提供竣工图及资料的约定：要求乙方提供叁套竣工图和 叁 套竣工资料。
八、安全生产和文明施工
1、本工程创市文明标化工地。现场实际施工时，施工方均应按市文明标化工地标准实施。
2、乙方对工程的安全设施必须严格按国家规范标准、甲方要求规定组织实施，必须达到安全生产管理的有关规定，并随时接受甲方工程质量安全管理人员的检查、管理、指导，确保安全标准化。坚持安全生产、不准违章操作，杜绝重大伤亡事故，如安全事故、发生工伤或影响人身安全(包括他人)事故，均由乙方承担一切责任，除承担上级处罚外，还应承担相应的包括经济责任、法律责任在内的一切相关责任。
3、乙方对工程的文明施工，必须搞好环境宣传和形象策划，以良好的文明工地形象取得甲方和有关管理部门的验收认可，否则必须整改，直到验收通过为止，由此而开支的一切费用均由乙方承担。
4、乙方自行办理施工相关手续，如有环保、城管罚款，乙方自负。
5、对施工现场交通、保洁押金、治安、环保、市政、市容的要求：乙方办理有关手续，并承担所有费用。施工场地清洁卫生的要求：做好挖土时道路的清洁及车辆的清洗，按照文明施工的要求，做好施工场地的清洁卫生、治安、消防安全管理工作，材料、机械工具布置堆放有序，落实措施做好噪声、纷尘、固体废物排放的监测和记录。
6、乙方做好基坑周边的邻边围护工作。
7、乙方在施工过程中必须根据经甲方及监理、乙方确认的施工顺序合理安排施工方案。
九、履约保证金、违约责任
1、工期、质量、安全文明等履约保证金为人民币叁拾万元，在开工前以转帐支票形式打进甲方指定帐户。
2、保证金在挖土完成且桩小应变检测完成，无息退还。
3、乙方有下列情形之一的，甲方有权终止本协议，并由乙方承担全部责任：
3.1、乙方无故停工达三天以上，且经甲方催促仍不复工的;
3.2、因乙方原因出现安全、质量事故，或文明施工无法达到协议要求，经甲方通知整改后未能有效整改方案的;
3.3、乙方未经甲方同意擅自转包，分包工程的，甲方除追究责任外，乙方还必须支付本工程造价的15%违约金;
1.4、乙方未经甲方同意，冒用甲方名义对外发生经济活动的;
1.5、其它严重违约或严重损害甲方利益的行为的。
2、甲方终止协议后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款项或退还款项，甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。
3、施工阶段乙方不得未经甲方同意而擅自更换项目负责人，工程例会、图纸会审等项目负责人必须参加，并且每周到位六天，其他常驻管理人员到位率100%;项目负责人按甲方规定参加工程协调会，未出席视为违约，特殊情况要书面请假;上述情况如有违规，第一次书面警告，第二次违规支付违约金1万元/次。
4、乙方以下人员，经乙方要求并报经甲方同意后必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次每天乙方向乙方支付违约金RMB 500元。该等人员指甲方确认无法胜任岗位的工作者，或不能积极配合乙方工作的管理者，或违反甲方工地现场管理规定者，或与本工程无关的人员。
十、其它约定
1.1乙方必须认真视察工程现场，使自己熟悉现场的位置、周围环境，确定工程范围和现有工地条件，了解场内供水供电等状况，以及做贮存和施工用的空间、临时设施范围、施工人员、机械等进出方位，以便取得一切可能影响其承包造价的资料，土方工程施工协议签订后，乙方不得以不完全了解现场状况而向甲方作出额外的付款或延长竣工期限的索赔，对此甲方将不作任何考虑。
1.2 乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：
1.2.1乙方在协议签订后7天内提供经专家论证过的挖土施工方案，乙方未按要求提供专家论证的挖土施工方案，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
1.2.2乙方及时向监理单位和甲方派驻的现场工程师提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告，且必须按监理单位确认并报经甲方批准的进度计划组织施工，接受监理单位和甲方对进度的检查监督。
1.2.3承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任：乙方应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、甲方相关安全规定及其它法规规范，采取有效的安全措施，应保证施工区域的安全防卫，确保进入施工现场所有人员的安全，按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和个人伤害，由乙方承担责任及由此发生的费用。
1.2.4乙方须遵循交通、市政设施管理部门关于道路使用、车辆停泊、使用时间等的条件及限制，并负责提交所需申请及承担相关费用。乙方须自行安排及协调一切交通、运输及保护事宜。乙方须遵守地方政府和有关部门对环卫和施工噪音等管理规定，并负责办理相关手续。否则因此引起的各种罚款由乙方负责, 因乙方过失而使有关方面向甲方收取费用，甲方从应付给乙方的款项中扣除，或作为债项向乙方追讨。
1.2.5因乙方违反《城市建筑垃圾管理规定》(中华人民共和国建设部令第139号)第二十五条(一)未经核准擅自处置建筑垃圾的;(二)处置超出核准范围的建筑垃圾的规定，而使市容环境卫生主管部门向甲方取费用，这些费用由乙方承担。
1.2.6乙方须保护所有施工场地周围的建筑物、构筑物、道路、绿化、和地上地下管线等，并承担一切修复因其疏忽而造成的损坏所需的费用。因乙方过失而使有关方面向甲方收取费用，甲方可从应付给乙方的款项中扣除。
1.2.7乙方施工现场的所有人员必须佩带安全帽，乙方必须确保施工现场文明，达到"xx市安全文明施工标化工地"的要求。
1.2.8因乙方拖欠民工工资等原因造成劳资纠纷对甲造成影响，乙方应向甲方支付违约金RMB 50,000元/次。
十一、本协议未尽事宜另行协商，商定条款与本协议同时有效，任何一方违反协议条款，经双方协商不成，双方同意提交xx市仲裁委员会仲裁。
十二、本协议一式拾份，甲方执伍份，乙方伍份，双方签字并交清保证金后生效，至工完场清保修金清。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
法人代表：
法人代表：
代表：
代表：
日期：20xx年6月21日
工程协议书12
发包方：______________（以下简称甲方）
承包方：______________（以下简称乙方）
甲方在北塔区资枣社区安？Z地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：__________________________________________；
2、工程地址：__________________________________________；
3、建筑面积：____________________________，总建筑面积约__________平方米（建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算）。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。
4、承包范围及内容
（1）主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，±0。00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。
（2）配套附属工程，另行按实计算。
（3）水、电由甲方负责。
（4）室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。
5、材料材料及工程质量要求
（1）主体工程质量必须达到一次性验收合格、
（2）乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。
（3）因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。
（4）若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。
（5）外墙为100×100或（100×200）的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。
6、承包方式及合同价款
（1）工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为__________元/平方米，安全保险由乙方负责。
（2）浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责。
7、工期要求
工期总共为_____天，自__________年________月_______日开工到__________年________月_______日竣工。
8、付款方式
工程总价约为__________万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款_____万元，以后每完成一层主体付工程总价的_____%，内外装饰每完成一层工程总价的_____%。留_____%竣工验收后一笔付清。
9、双方责任
（1）甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲方负责。
（2）甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的.实际损失。
（3）承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否则，合同自行终止。
（4）甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则，认真履行职责，协助保密等义务。
（5）、本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
工程协议书13
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据国家有关法律、法规和相关规定，甲方将工程施工委托给乙方进行内部承包管理，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方的责任、权利和义务，经双方协商一致订立本协议。
一、合作内容：
工程名称：工程
工程地点：与主合同一致（甲方与业主方签订的合同简称主合同，下同）。
工程内容：与主合同一致。
工程工期：与主合同一致。
合同价款：与主合同一致。
质量等级：与主合同一致。
二、合作方式
包工包料，包机械、设备、安全生产及安全设施等并自负盈亏：乙方作为本工程的内部承包人，应严格履行甲方与本工程业主方所签订的主合同中约定的各项权利和义务。
三、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
甲方有权对本工程的质量、技术、施工措施、工期进度、款项结算、安全生产、文明施工等工作进行监督和管理。甲方根据相关法律、法规及主合同相关条款要求，进行定期或不定期检查。对检查中发现的问题及时通知乙方予以纠正，如乙方不按要求整改或整改仍不符合要求的，甲方有权责令乙方停工，并中止或解除本工程承包协议。由此造成的损失由乙方承担。
协助乙方在工程施工期间处理好与其它部门的关系，尽可能提供施工方便。在工程项目施工过程中，甲方不承担项目负责人、技术负责人和四大员等人员必须长期到位的责任，由乙方自行负责与当地主管部门协调人员到位问题，但甲方有义务配合乙方完成工地检查、开会等人员临时到岗要求，并由乙方支付人员工资和差旅费等费用。
在工程结算、竣工验收等方面予以积极协助。
甲方提供项目部技术资料专用章壹枚，只限用于资料，不得用于签署其他合同，放在甲方委派的现场项目部使用和保管，未经甲方许可乙方不得刻制其它任何印章。一旦发生，由此造成的经济损失必须由乙方承担。
甲方在开工前应向乙方提供如下资料(或复印件），以方便乙方履行合同。
（1）招标及投标文件。
（2）中标通知书。
（3）工程合同。
（4）施工图全套。
（二）乙方的权利和义务
乙方必须严格按照甲方与业主方签订的主合同进行管理和施工，保证按时、按质、按量完成任务，并争创优良工程。乙方除接受甲方管理监督外，必须履行甲方与业主方签订的主合同中属于施工单位的权责条款，自觉接受业主、监理单位和其它监督部门对工程施工的检查和监督，如有问题应及时告知甲方。乙方应遵守当地交通、环保、防疫、环卫等有关规定，并及时办妥各项手续。
按工程建设规范要求，自觉建立工程质量、安全生产、文明施工等方面的生产责任制，科学施工，必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，不得随意更换施工队伍和人员。对施工人员应抓好安全文明施工教育，严格按安全生产法规管理施工，严防发生一切安全事故。如发生质量、安全事故时，乙方必须立即向甲方汇报，并承担一切责任和经济损失。
施工供应的材料，苗木必须符合施工技术规范标准，并按规定做好大宗材料的质量试验检测，必须符合设计要求并经监理许可后方可使用。若由于乙方原因发生质量事故，必须无条件返工，所造成的损失由乙方承担。
乙方在施工过程至工程结束应向甲方提供如下资料原件：
（1）招标及投标文件
（2）中标通知书
（3）工程合同（正本）
（4）整套工程、施工技术资料、竣工资料和电子文件、有关照片资料等
（5）竣工图
（6）竣工验收报告
（7）竣工决算及审计报告
（8）备案资料和移交报告
四、工程承包形式和财务核算
合同价格、施工范围和内容与主合同一致，结算金额最终以审计决算为准。采取包工包料形式由乙方负责全面施工管理，本工程采取独立核算，由乙方自负盈亏。但帐务处理必须按甲方财务规定，并保证毛利率大于%。
月进度款和工程款结（决）算由乙方负责办理签证、审批。甲方负责办理外经证和发票事宜。
每次工程结算款到达甲方帐户后，甲方按扣除作为甲方公司管理费（包括公司管理费和所有税费等），在正常情况下确保一周内办理相关手续。若有特殊情况将书面告知乙方理由。乙方在结算工程款时必须向甲方财务部门提供合法有效的对应的发票凭证（人工发票占8%，机械发票占8%，苗木发票占84%），向甲方工程管理部门提供业主方满意度调查表，甲方按规定将拨付款项以现金（人工、机械费为现金）或转帐方式（材料转账进入材料发票单位）支付给乙方。乙方应指定结算拨款人，在办理结算时应有乙方公司的授权委托书，并带本人身份证办理。
工程管理费不包括乙方应承担缴纳的各项税金，同时乙方应按工程所在地税务机关规定的足额纳税凭证向甲方提供。如发生国家明确规定的纳税和税种调整，要求甲方企业应缴纳的税款，由甲方按规定缴纳。
双方合作经营，成立独立核算，各个工作内容独立申请月报、工程量以及决算。双方经审核后的工程量和工程款作为甲方付款给乙方的依据。甲方必须按业主审定的当期乙方工程款全额支付（除管理费外）。
工程结算款应全额汇入甲方指定的银行帐户，未经甲方同意，乙方不得用任何手段向建设单位、将款汇入其它银行帐户或用支票向购货单位套取现金。否则甲方有权向乙方追究法律责任。
乙方应及时按规定向甲方移交相关资料存档，应交而未及时上交资料的，甲方有权对全额或部分工程款暂缓拨付。由此造成的损失由乙方承担。
履约保证金和其它保证金等款项由乙方解入甲方指定帐户，由甲方统一按规定向业主支付，乙方负责办理退回手续，工程竣工后由甲方予以协助。款项在确认到达甲方帐户后由甲方在五个工作日退还乙方。乙方应承诺无民工工资、材料款拖欠等经济遗留问题，否则一切责任由乙方承担。如发生履约保证金、质保金等由于乙方过错，造成全部或部分被业主处罚没收的，乙方应负全部责任，并不得向甲方索取。
乙方必须为本工程办理工程意外险和人身意外伤害险，费用由乙方承担。并向甲方财务部门提供保险凭证。
五、违约责任
乙方私刻甲方公章、法人章、财务专用章及项目部专用章等相关印鉴或是私自克隆甲方营业执照、资质证书等一切证书的，甲方有权给予5-10万元/项的经济处罚且立即终止本协议，情节严重并造成其它严重后果的，甲方有权按照法律程序提起诉讼，追究其法律责任。
乙方在施工过程中违规操作导致工程发生重大安全、质量事故的，或在工程施工过程中未及时支付民工工资和其它一切费用，造民工上访等情况的，甲方有权给予5-10万元/项经济处罚，并有权按相关凭据代为垫付一切费用，甲方在结算时扣回垫付款项，并由乙方承担银行贷款利率四倍的利息。造成不良后果的，乙方应承担相应经济和法律责任。
因乙方原因导致甲方被行政主管部门通报、批评等相关处理的，甲方对乙方将视情节处以合同总价1%的罚款。情节严重的中止合同并由乙方承担由此造成的一切经济损失。
若乙方不按约定履行施工合同，存在工程质量、安全问题或者延误工期的情况，甲方有权视其实际情况，调整拨款时间和金额，直至乙方整改完毕。
乙方向甲方承诺承包施工的乙方自身独立完成，不得转手或转包他人施工，否则，甲方有权立即收回本施工项目。
本合同在履行过程中如遇以下情形属乙方违约，甲方有权单方面终止合同。由此造成的所有经济损失均由乙方承担。
（1）乙方擅自将工程项目进行转包或将工程肢解成若干部分再进行转包。
（2）工期延误，施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施
确保合同工期完成，或无力按质量标准返修。
（3）乙方由于非甲方或业主方的.原因使合同无法继续全面履行的行为。
（4）乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容，甲方的信誉面临严重威胁。
（5）乙方已无法履行合同要约，尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。
（6）乙方有损害甲方声誉的严重行为，如发生严重的质量事故、安全事故、造成重大经济损失等情形。
（7）乙方工地代表及其管理人员不服从甲方管理，不遵守甲方制定的各项规章制度并严重危及甲方的信誉。
发生上述（1）-（7）项情形时，甲方将以书面形式通知乙方，乙方进入本工程的人员、物资、设备应在48小时内撤离现场，甲方可以另行组织队伍施工，剩余工程进度款不再支付，且由此造成的损失由乙方承担，同时甲方有追索违约赔偿的权利。
（二）甲方违约责任
发生以下情形，甲方不得拒付乙方工程款。
（1）因为甲方原因导致被行政主管部门通报，批评等相关处理的。
（2）如甲方不按约定履行施工合同，并由于甲方原因导致工程质量、安全问题或则延误工期的情况，由此给乙方造成饿损失，甲方应承担相应的经济和法律责任。（由于业主等其他原因造成的除外）。
（3）甲方其他不正当的行为造成的主合同终止，致使乙方无法履行本合同，给乙方造成损失的，乙方有权向甲方索赔相应损失。
六、其它条款
本协议为合作协议。
本协议自双方代表签字盖章之日起生效，至甲方与业主签订的本工程施工合同的全部条款终止时终止。
本协议一式四份，双方各执二份。
本协议在履行过程中如发生争议或有未尽事宜，由双方协商解决。
本协议签约地：
签约时间：
补充条款：
（1）该工程所有款项必须打入帐户，否则视为违约，甲方有追索违约赔偿的权利。由此造成的损失由乙方承担。
（2）业主方如不需交民工工资保证金，乙方须书面承诺不会拖欠农民工工资。
（3）若发生拖欠农民工工资情况，甲方将从工程款中扣除代为支付。
（4）附件：《安全生产责任书》
（5）若发生质量、安全事故，乙方除承担相关经济损失外，甲方将按公司相关规定予以处罚。
（6）合同履行期间若有必要签订补充协议的，由甲方和乙方共同商议。其相应补充协议与本合同具有同等法律。
甲方：（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）
联系电话：
传真号码：
乙方：（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）
联系电话：
传真号码：
日期：
工程协议书14
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云 省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的'规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：大唐丘北 马路风电场道路工程
1.2工程地点： 县舍得乡
1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位： 水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期：
1.6其它：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验
其它：
第九条争议的解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第十条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：
联系人手机：联系人手机：合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
工程协议书15
甲方：浙一建留下项目部 （以下简称甲方）
乙方： 身份证号码： （以下简称乙方）
一、甲方将秀水山庄别墅的拆除及改造建筑施工任务委托给乙方施工，在其不能独立完成或者是遇到较难的施工任务也可提出由甲方自行完成，例如（钢筋的制作与加工等）。
二、施工技术方面甲方派专门的`施工技术负责人把关与乙方共同协调处理。
三、工程计价方式：工程价款按03定额结算（因为定额人工与现实人工费差别太大，所以人工费按工程项目定额人工含量乘以现市场人工费结算）。
四、付款方式：按每完成一个分项工程后的实际工程量结算在2周内结算。
五、安全方面：各方的施工人员各自承担安全责任，危险的施工作业，乙方负责人一定要亲自在场，发现问题及时解决。房屋拆除施工项目，要求乙方给拆除的施工人员购一份保险，用以降低风险带来的损失。乙方要在施工人员进场时对施工人员进行安全交底，防偷盗的交底。施工场地要保持整洁、材料堆放有序，严格按文明施工的要求去施工。
六、工作联系：由于甲方离施工现场较远，对本区块的环境条件、当地的习惯等沟通较为不便，所以由于因工程的原因需要与周围的各部门协商和调解由乙方承担，甲方将付给乙方每月3000元的报酬。
本协议一式两份，双方各执一份，自双方代表签字后生效，未尽事宜双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
日期：20xx年 xx月xx日
【工程协议书】相关文章：
工程协议书02-20
工程退场协议书02-09
工程框架协议书02-07
合伙工程协议书03-01
工程合同协议书02-27
工程监理协议书02-20
工程保修协议书08-02
工程协议书【热门】03-15
【荐】工程协议书03-15
工程保密协议书03-15