工作范文网>职场实用文>协议书>工程协议书

工程协议书

时间：2024-08-13 11:11:27 协议书我要投稿

工程协议书15篇

　　在日常生活和工作中，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。那么协议的格式，你掌握了吗以下是小编为大家收集的工程协议书，希望能够帮助到大家。

工程协议书15篇

工程协议书1

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、结构形式：

　　二、工程承包范围

　　(一) 乙方承包范围：

　　按____________ 设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____________ 的施工总承包;

　　主要施工内容包括但不限于下列：

　　1、土建工程

　　(1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。

　　(2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填，基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。

　　(3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。

　　(4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的

　　第一个接入井)。

　　(5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工程施工后的修补。

　　(6)、负责工程竣工验收前的所有清理：包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运)，以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。

　　(7)、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。

　　2、水电安装工程

　　(1)给排水工程：给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内)，安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外

　　第一个检查井(含潜污泵的安装)。

　　以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容，不包含卫生洁具安装。

　　(2)强电工程：专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始，安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始，安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的安装。

　　防雷与接地系统从基础开始，安装至末端避雷带(针);含等电位制安及铁艺栏杆、铝合金门窗、桥架、管道、设备等部位的`防雷与接地安装。

　　以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、电缆井施工、线路设备标识等内容。

　　(3)弱电工程：网络、电话、有线电视、智能、安防、消防报警联动等弱电系统的桥架、线管、线盒、分配箱预留预埋和室外通道的施工

　　以上承包范围包含：土方开挖及回填、套管及洞口的预留预埋及封堵、手孔井施工、线路设备标识等内容。

　　(4)人防工程：人防系统管线的预留预埋以及与人防工程相关联的所有工程( 市人防办指定必须由人防承包单位专项施工的分项工程除外)。

　　(5)负责承包范围内的各种管线和箱体的塞缝，返工造成的二次找平抹灰，自身施工时产生的垃圾清理;负责土建施工时混凝土内的空调穿墙套管预留预埋，砖墙内的空调穿墙套管预留预埋。

　　3、其它与上述工程不可分割之附属工程。

　　(二)、本合同承包范围内不包含以下施工内容，但乙方必须履行总包管理与配合职责：

　　1、桩基工程及基坑支护;

　　2、大型土方开挖及地下室外的回填;

　　3、门窗工程(含空调百叶工程);

　　4、栏杆工程;

　　5、人防设备工程;

　　6、消防工程;

　　7、燃气管道工程;

　　8、发电机安装工程及机房环保工程;

　　9、电梯、扶梯安装工程;

　　10、园建绿化工程;

　　11、玻璃幕墙及干挂石工程;

　　12、智能化工程;

　　13、泛光照明工程;

　　14、地下车库地坪漆及交通设施标示划线工程;

　　15、二次精装修工程;

　　16、给水设备安装工程;

　　17、变配电设备安装工程;

　　18、太阳能热水工程;

　　19、电视电话网络工程;

　　20、直饮水工程。

　　21、儿童游乐及老年人运动器材安装工程。

　　22、游泳池、运动场地施工及设备安装工程(网球场)。

　　23、会所设备安装工程。

　　(三)以上所述的工程承包范围为概括内容，具体以甲方提供的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)为准。如本协议约定承包范围未尽详细或合同执行过程中对本协议书的承包范围界定产生歧义，由甲方书面予以明确的工程内容，乙方应无条件服从甲方现场的需要而进行施工，甲方明确部分的工程内容，不管是否包括在本协议承包范围内，该部分结算造价均按本合同约定的计量计价方式和取费，按下浮点率参与降点。

　　(四)甲方有权对指定分包、指定供货或独立工程进行随时调整，有关之费用按合同条款之规定计算。乙方承诺不会因此安排而提出价款及工期之索赔。

　　三、承包方式

　　1、包工包料(甲供主材及设备除外)、包机械、包临时设施、包临水临电敷设、包水电费、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包资料(含竣工图纸)、包竣工验收、包需乙方缴纳的保险、包保修、包税金等。

　　2、甲方负责以下材料的供应：

　　石材、饰面砖、屋面瓦、电线、电缆、三箱设备等。

　　3、除甲供主材和设备，其它在承包范围内需用的全部材料和设备均由乙方负责。

　　四、合同工期

　　1、双方商定合同总工期为____日历天。

　　2、暂定开工日期和竣工日期为：

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　甲方可按照各栋号桩基的实际完成时间调整开工日期(以甲方签发的开工通知书为准)，工期按甲方的基准工期计算。

　　3、乙方承诺不因部分栋号实际开工日期的延后而提出价款及工期之索赔。结算造价仍按本合同约定的计量计价方式和取费，按下浮点率参与降点。

　　4、甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑：

　　(1)可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素;

　　(2) 甲方指定分包工程的合理工期;

　　(3) 政府举办大型活动而要求的停工。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》，工程必须一次性竣工验收合格，工程质量达到合格标准，观感质量评价为良好，且必须获得市建设工程优质结构奖，争创杯奖。

　　六、合同总造价

　　按承包范围暂定总价人民币元整 (小写)：元(含税)，乙方提供全额正式发票。

　　七、违约责任

　　(1)乙方未按合同的规定向甲方提交合格的工程资料并办理完成有关工程验收合格证或逾期办理，影响甲方办理竣工备案手续，每逾期一天，由乙方按壹拾万元天向甲方支付违约金，总额不超过暂定合同总价的5%.

　　(2)任何情况下乙方必须保证不发生工人聚众闹事、到政府部门上访、静坐、围攻甲方，否则所造成的损失甲方有权从应付给乙方的工程款项中等额扣回，并按每次闹事工人的人数以每人每天壹仟元对乙方进行罚款;若罚款金额少于伍万元，按伍万元计。情节严重的，除对乙方予以罚款外，甲方有权单方解除合同。同时，乙方的违约责任按专用条款的约定执行。

　　(3)乙方每月应及时向监理单位提供总承包管理范围内合格的工程资料，如未能及时提供或提供的资料不符合要求的，甲方可拒付工程进度款。影响到下道工序验收或施工的，工期不得顺延;给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿并按暂定合同总价的 5% 支付违约金。

　　(4)乙方应督促其劳务分包单位与劳务工人员签订劳动用工合同，监督工人的出勤与工资发放，劳动用工合同备案，工人工资应按时发放并公示(工资发放记录表必须由工人本人签字并按手印)。乙方每月申报工程进度款前需向甲方提供工人工资已发放证明，如未提供甲方可拒付工程进度款。

　　(5)乙方未经甲方书面同意，不得将承包范围内的工程转包或将承包范围内的任何部分分包。否则甲方有权解除本合同，由乙方赔偿甲方的损失，并按专用条款的约定承担违约责任。

　　(6)合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权安排其他单位完成，所发生的费用按双倍计，并从应付乙方当月工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。

　　八、组成合同的文件

　　(一)、合同包含的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款及附件

　　3、本合同通用条款

　　4、标准、规范及有关技术文件

　　5、图纸

　　6、其他合同文件。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　(二)、组成本合同的文件及优先解释顺序详见本合同

　　第二部分《通用条款》有关约定。

　　九、词语含义：

　　本协议书中有关词语含义与本合同

　　第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　十、乙方承诺：

　　乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同约定的全部义务。

　　乙方向甲方承诺会有效地和及时地协助办理好有关施工许可证和施工及竣工所涉及之政府及其他单位之许可手续，并承担政府规定由乙方承担之有关费用，无偿协助甲方办理所有有关申请房产证等手续。若由于乙方原因使甲方未能及时办理相关证件，则在工程总结算价中扣除5%作为罚金。

　　十一、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同约定的全部义务。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：________年____月____日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　住所：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　开户行：

　　银行帐号：

　　乙方(盖章)：

　　银行帐号：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　住所：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　开户行

工程协议书2

　　甲方：_____

　　乙方：____

　　1、乙方向甲方提供《营业执照》和《税务登记证》，《安全生产许可证》及具有履行合同能力的法定企业，并应提供加盖公章的“一证一照”复印件给甲方。

　　2、乙方所供设备、装修工程必须符合国家法律、法规的相关规定。

　　3、乙方向甲方交纳伍万元总质量保证金作为在黄冈市黄商贸易股份有限公司工程施工、设备采买的总质保金，对在黄冈市黄商贸易股份有限公司所有项目工程施工、设备采买质保期内的'质保承担负责。

　　4、乙方最后一个项目的所供设备、装修工程质保期完后，10天内甲方无息返还质量保证金。

　　5本协议与合同具有同等法律效力，如有异议，双方协商解决，

　　6、本协议一式___肆__份，甲、乙双方各留___贰_____份。本协议适用合同购货（合同装修工程）。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　___年___月___日

工程协议书3

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　为保证顺利进行，并按期支付使用，经甲、乙双方商定，特定以下协议，共同遵照执行。

　　一、施工内容：甲方委托乙方对地上建筑物进行拆除（下称待拆除建筑物），拆除面积约5000平方米，乙方负责对上述房屋全面拆除至原地坪，并清运完所有拆除的渣土。

　　二、施工工期：

　　工期为30天，截止日期：年月日至年月日止，工期延误按每天500元罚款，所拆除废料归乙方。

　　三、施工安全：

　　乙方在施工中应服从甲方的工作安排，安全文明施工，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格管理，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的.费用。

　　四、甲方义务

　　1、甲方在乙方进入施工现场前应把场内可能影响施工的障碍物移走，保证乙方有足够的安全作业环境。

　　2、甲方应派专人配合协调移除工作。

　　五、乙方义务

　　1、按本合同约定所有承诺项目进行施工，不得转包或分包本合同约定的拆除工程。

　　2、乙方对施工场地做封闭处理，确保道路安全畅通和人身财产安全。采取有力措施做好减噪、降尘、清污和周边居民的影响干扰。

　　3、乙方应配合甲方做好待拆除建筑物内的物品。设施搬迁工作，并派出专人配合甲方做好安全防范工作。

　　4、乙方管理和施工人配合甲方职能部门的管理，遵守治安、消防安全和卫生管理等相关制度。

　　六、付款条件

　　双方约定，甲方待拆除建筑物的所有可利用的材料，将料抵工的方式拆除，甲方不再付给乙方任何费用。

　　七、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　本合同甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）：乙方（盖章）：

　　身份证号：身份证号：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

工程协议书4

　　甲方：______________（以下简称甲方）

　　乙方：______________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方就

　　工程模板制安工作达成如下协议：

　　一、甲方按建筑面积

　　计算承包给乙方施工。包括模板购置、元钉、铁丝等一切木工所需材料到场，以及施工完毕及时离场。

　　二、质量要求：乙方应做到模板安装规范到位，即平整度、木支撑强度、拼缝要用胶带密实封贴，保证不得漏浆，跑模等现象发生。另外，拆模不得过早，以免影响混凝土强度。材料堆放应整齐。木工用具自备，但不得使用淘汰机具设备。

　　三、安全要求乙方应做到戴好安全帽，正确使用个人劳保用品，在甲方安全防护到位的.情况下，乙方工人违章操作造成一切安全事故，乙方承担全部经济损失。另外，乙方要严格禁止工人酒后上岗和带病作业。

　　四、工期要求：乙方应做到服从甲方领导，按期完成甲方交给的工程任务，否则延期一天罚款贰仟元整。

　　五、付款方式：甲方按工程进度及时拨付乙方工人工资款和生活费，当月不得拖欠。工程完工付齐80%工资款及材料款。竣工验收合格决算后一个月内付清乙方全部款项。

　　六、其它约定

　　如果乙方质量、安全、工期等不符合要求，一次整改。如果整改仍然不到位，赔偿甲方损失。除此之外，甲方有权解除合同，调换班组，乙方不得有异议。

　　本协议书本着平等、自愿的条件签订。未尽事宜，双方友好协商解决。本协议书一式三份。公司存档一份，甲、乙双方各持一份。签字后生效。

　　甲方代表：_______________ ____年_____月_____日

　　乙方代表：_______________ ____年_____月_____日

工程协议书5

　　为了明确双方的经济关系及职责，共同完成投资合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求，经双方反复协商，达成如下协议，特定如下合同，望共同遵守：

　　一、合伙人组成：

　　合伙人：姓名，性别男，现家庭住址

　　身份证号码：电话：

　　合伙人：姓名，性别男，现家庭住址

　　身份证号码：电话：

　　合伙人：姓名，性别男，现家庭住址

　　身份证号码：，电话：

　　二、三名合伙人共同投资，承包XXXXXXXX一期续建建设项目工程。

　　工程项目名称：XXXXXXXX目（一期续建）工程工程施工地点：XXXXXXXXXX

　　三、合伙宗旨

　　经双方共同协议，在合法合理的前提下，齐抓共管，同舟共济，为了集体利益，

　　舍小我，不计个人得失，发扬艰苦创业精神，共谋发展，本协议明确投资利润分配依据。

　　四、盈利分配及债务（亏损）承担

　　1、投资利润与亏损分配比例：（XXXX占40%，XXXX、XXX各占30% ）工

　　程款收入在扣除人工、机械模板材料等直接成本后，首先用于归还合伙人的投资本金，再分配利润。（如项目出现亏损，按投资比例分配）

　　2、由于本投资金额为双方凭各自关系四处筹借，因此出现的借支返还利息需要从三方合作项目中，根据各自股份进行单独分别计算，采取各负其责的方法，自负盈亏。

　　3、每笔工程款到账后，若需还各自债务，按投资比例进行分配。

　　4、在完成本工程项目过程中，三方每月最高可支取工资XXX元，做为自身日常开销，三方除基本工资的开销外，不得挪用公款，否则每次将无条件接受按所占股份比例的1%扣除，支付给守约方。

　　六、合伙管理及责任分工：

　　1、合伙事务总负责人关系和签批工程款事宜。

　　2、在施工过程中的'班组确定、材料采购定价等现场一切事务由三方合伙人委派

　　3、施工现场执行技术总负责人由

　　七、财务管理及制度

　　1、由XXXX负责现金及银行存款管理，聘请会计一名负责帐务处理。

　　2、任何费用XXXX元以内由支出方、财务负责人XXXX）签字即可支出、报销；支出发票及费用在XXXX元以上（含XXXX元），需通过三方共同签字方可支出、报销，若其中一方不在现场需电话通知其同意。

　　3、财务账务对三方需公开、透明，每周必须三方对账一次，时间由三方商量确定。

　　4、工程款到账后，立即交由XXXX负责管理，并由聘任会计入账。

　　5、在本工程结束前，工程款只能用于本工程的所有开销，不得挪借他用。

　　八、退伙协议

　　合伙期间一方不得退出，如需退出务必由其余两方同意方可退出。

　　九、权利和义务

　　合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。（财务、安全、质量、进度）。

　　十、合伙期限

　　合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。

　　十一、违约责任及纠纷解决

　　双方必须信守本协议，如一方违约除赔偿守约方各项损失外，还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决，如不能协商解决的可上诉法院解决。

　　十二、组成合同的文件

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　合伙人签字：

　　年月日

工程协议书6

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方愿将新蔡县余店镇文化路商住楼外墙乳胶漆工程委托给乙方施工完成。为维护双方权利，明确双方责任，结合实际情况，制定如下条款，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：新蔡县余店镇文化路商住楼

　　工程地点：新蔡县余店镇文化路

　　承包范围：外墙涂饰，包工包料

　　承包工程期限：按甲方书面通知开、竣工时间为准

　　二、双方权利义务：

　　甲方工作：

　　1、向乙方提供工程量及开、竣工时间

　　2、提供施工场地及原材料堆放地点

　　3、随工程进度对工程验收或竣工验收

　　乙方工作：

　　1、乙方自备施工用大小机具并保养

　　2、负责施工人员的人身安全、防护，如出现问题并承担后果责任及费用。做好工程在验收前的自检工作。配合甲方对工程施工中间验收及竣工验收，保证工程质量，按甲方通知时间保质保量完成施工任务。

　　3、负责施工人员的吃住，生活费用，按时支付施工人员工资。

　　4、工程竣工后，在没有交付使用前对成品保护，做到工完场清。

　　5、对验收不合格部位必须返工重做，直到验收合格为止并承担返工所用的一切费用及甲方提出合理按规定的罚款。

　　三、工程质量要求：合格

　　四、工程质量验收：

　　1、工程所用材料品种，颜色必须符合设计要求或选定样品要求：底层的质量必须符合相应等级规定。

　　2、腻子的'塑性和底层的粘接应牢固平整。刷漆严禁掉粉、起皮、裂纹、漏刷和透底。

　　五、合同价款：按外墙满面积计算(即空口实算)一楼卷闸门口不算面积。每平方米元

　　六、付款方式：

　　七、保修时间：按国家规定屋面防水时间保修或甲、乙双方约定时间年，保修金约定元。

　　八、违约：合同签订后，双方均不得违约，如有违约，有违约方承担违约责任并承担万元违约金赔偿给对方。

　　九、争议：在执行合同中间发生争议，双方可友好协商解决争议，协商不成，可将争议提交有管辖权的人民法院进行裁决。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字按指印生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方将其总承建的工程抹灰分项工程清包个乙方，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任。甲、乙双方本着协商一致的原则签订本协议：

　　一.工程概况：

　　1、工程名称

　　2、工程地点：承包方式及范围：地面做法，室外台阶坡道做法(含砌筑)、雨棚做法、散水做法、挡墙等;上料口封堵;防水以外所有屋面工程，女儿墙抹保温灰，内外墙抹灰，外檐窗抹灰和刷防水油，地下室门的安装、地下室顶棚保温灰，。室内楼梯和临边防护搭设和拆出，内墙脚手架等一切与抹灰有关的项目施工。施工现场的平整，搅拌机基础及安装与拆场，机械工作棚的`搭拆，机械的操作人员，使用后的清理和养护。做到活完料尽场地清，包括装卸车。

　　二、承包价格及结算方式

　　1、承包价格：甲方按实际建筑面积每平米元的价格承包给乙方施工，竣工以实际建筑面积结算。

　　2、结算方式：根据建设单位拨付情况支付乙方清包费。

　　3、承包方应具有一定垫资能力，不得强行索要工程款

　　三、安全管理;

　　1、乙方必须严格执行国家、部、省、盟及有关单位关于生产、安全和文明施工的各项法律和规章制度，特殊工种必须持证上岗。若因乙方违反安全生产和文明施工的规定。违章作业、违章指挥而导致的伤亡事故。一切损失由乙方承担。使用人货梯及各种专业工种机械，必须专人使用机械或工长统一调度，不得自行操作。

　　2、乙方必须执行公司及项目部关于安全管理的各项规定，违反管理规定的罚款在其承包费中扣除。

　　3、乙方应按国家有关法律规定，依法雇佣劳动力。并按公司规定办理施工人员进场的各项手续(三证及特殊工程上岗证)并报项目部备案，施工过程中，乙方要加强本班组人员管理。

　　四、质量管理;

　　1、乙方必须严格按国家现行施工规范及验收规范的要求进行施工。

　　2、达不到要求的一律清退出现场，所造成的损失由跟班组自己负责。

　　3、未经项目部技术负责人检验的工序，一律不得进入下道工序施工。

　　4、要求开间尺寸、进深尺寸必须一样，卫生间、厨房对角尺寸一样。

　　5、墙面抹灰部位按设计或甲方要求必须上到顶下到底结构层板面，必须保证所抹灰不空壳、不开裂、脱沙，如因质量原因造成的返工，其损失、材料费由造成方负责全部赔偿。

　　6、质量标准达到中级抹灰标准。。

　　7、如果在当天发现砖与混凝土交接处开裂，需要打开时，发现无网或未按要求钉网，责任全部由乙方负责

　　8、.乙方负责组织专业分包单位按照质量标准完成工程，并负责全部成品保护。

　　五：双方责任和权利：

　　(1)、向乙方提供一套完整的施工图纸,乙方自费复印，复印后还甲方,并进行图纸、技术交底，如有变更应在第一时间内通知乙方。

　　(2)、保证原材料及时供应到现场，(乙方提前上报所需要的材料)

　　(3)、提供搅拌机和升降机，二级配电箱，宿舍和床铺，

　　(4)、乙方自带其余设备与工具，主体交付乙方后，乙方负责所有工程做完扫地出门，达到验收标准，以及现场文明安全施工的所有项目施工。

　　本协议一式三份：甲方一份、乙方一份，协议未明事项，双方协商解决，双方盖章签字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程协议书8

　　甲方：xxx有限公司

　　乙方：xxx开发有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：

　　一、甲乙双方确认，截止本协议签订之日，乙方共欠甲方货款人民币52500元（大写:五万贰仟伍佰元）；

　　二、乙方承诺，自本协议签订后至20xx年3月31日前将上述欠款全部偿还给甲方；

　　三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款，则从违约之日起按所欠货款额的.日千分之**向甲方支付逾期还钱违约金；

　　四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方均可在原告所在地法院提起诉讼；

　　五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份，双方各执两份，每份都具有同等的法律效力。

　　甲方：___________乙方：_____________

　　____年____月____日x____年____月____日

工程协议书9

　　GF—1999—0201

　　合同编号：

　　建设工程施工合同

　　发包人（全称）：_无锡市滨湖区蓝天养老院__

　　承包人（全称）：_江苏中轩建设有限公司_

　　中华人民共和国建设部制定

　　国家工商行政管

　　理局

　　第一部分协议书

　　承包人（全称）：_____________________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称： ______________ 工程地点： ________________ 工程内容：__________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号： _______________________

　　资金来源： ________________________________

　　第二条工程承包范围

　　承包范围：__施工图所含的全部工程项目

　　第三条合同工期

　　开工日期：___（以进场通知为准）

　　竣工日期：__以补充协议为准合同工期总日历天数_____________天

　　第四条质量标准

　　工程质量标准：________合格

　　第五条合同价款

　　金额（大写）： ______________________________元（人民币）

　　￥：_____________________元。

　　第六条组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　１、本合同协议书

　　２、中标通知书

　　３、投标书及其附件

　　４、本合同专用条款

　　５、本合同通用条款

　　６、标准、规范及有关技术文件

　　７、图纸

　　８、工程量清单

　　９、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第十条合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定_____经双方签字盖章___________________后生效。

　　发包人：（公章）：承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　第二部分通用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　１．词语定义

　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

　　1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

　　1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　　1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

　　1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的`款项。

　　1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

　　1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

　　1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的

工程协议书10

　　现经甲、乙双方反复协商，就________县________楼砌砖一达成如下协议：

　　一．甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米________元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。

　　二．结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。

　　三．质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。

　　四．乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。

　　五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的________%罚款。

　　六、本协议一式两份，甲方持

　　一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。

　　七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________日期：____________

　　甲方（发包单位）：____________

　　乙方（承包单位）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：____________

　　二、工程地点：____________

　　三、工程内容：土建部分，水电等

　　四、工程工期：____________

　　五、工程质量要求：合格

　　六、工程包工总约：________万元左右。

　　七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)还是按国家定额计算直接费加%25的管理费。

　　八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。

　　九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。

　　十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：

　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求

　　3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　十一、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作

　　4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　十二、乙方责任：

　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

　　3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。

　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

　　（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

　　6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

　　十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

　　1、安全生产协议书；

　　2、治安、保卫、防火等协议书。

　　十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。

　　十五、违约责任：

　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日5‰的违约金；

　　（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违

　　约金5‰的违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　（1）乙方因自身原因延期交工的`，每延误一日，应向甲方支付元的违约金；

　　（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付________元的违约金。

　　（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付____元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十六、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

　　十七、争议：

　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十八、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式____份，甲方执____份，乙方执____份。

　　甲方（合同章）：________乙方：（合同章）________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　地址：__________________地址：________________

　　电话：________________ 电话：________________

　　开户银行：____________ 开户银行：____________

　　帐号：________________ 帐号：________________

　　________年____月____日

工程协议书11

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为了完成都安县职教中心实训综合楼的土建施工任务，甲方发包给乙方承建该项目的包工不包料施工工作。为了明确甲乙双方的工作责任和经济责任，经甲、乙双方达成协商后特订立如下合同条款：

　　一、工程概况：设计五层框架结构，施工期限为历时天，自于年月日起计时。

　　二、根据建设单位的建设施工进度规定，甲方要求乙方于年月日前进场施工，按预计的时间完成该项目的主体施工任务。

　　三、施工队伍的组建：甲方要求乙方在组织施工队伍人员要挑选有土建工程各种知识的能工巧匠的人来参加该工程项目指导的技术工，能吃苦耐劳的普通工，乙方的班组长对该工程的设计图纸结构要全面熟悉和精通，甲方施工技术员要经常与乙方班组长进行图纸会审，要全面精通整栋楼房的各部位结构技术内容。

　　四、（1）按±0.000以上的主体施工，按各层房子的柱、梁、板以及各部位需用预埋件等的全部钢筋加工，不包括焊接。

　　（2）各部位的全部模板的制作与安装；各部位的砼捣制，主体工程的柱、梁、板砼捣由甲方提供商品混凝土捣浇；各部位的全部砌砖。

　　（3）一楼地板的砼捣制，屋面板罩面抄平。

　　（4）并清理各层的落地灰与房间的杂物干净，最后拆模板、顶杆放下来运至三十米内堆放整齐，还要整修麻面与漏筋，直线变形的'工作。

　　（5）按图纸说明部分及要求完成主体工作。

　　五、工程质量的要求：

　　班、组长与技术骨干：于人员要严格把好质量关，带头全班组人员做到不偷工减料，并对该工程的各项指标要全面精通，要服众监理工程师和甲方技术员、施工员的技术指导，经常与甲方监理、建设方进行图纸会审，掌握好施工程序，如在施工中不服从甲方技术人员、监理、建设方的施工员的指挥，误差超出规范要求和质量问题的后果由乙方负完全责任。

　　六、安全生产要求：

　　甲方要求乙方在施工期间要经常进行开展安全生产教育工作，督促和采取安全生产的防范措施，并且要求乙方的全体民工白天不能喝酒上班，不能穿拖鞋进场，所有的人员进场施工都要戴上安全帽，对于使用电器和使用各种施工机械要指定掌握有电与机械知识的人员才能允许操作。甲方要满足该项目的施工安全设施需要，并要定期定时进行安全生产检查活动。

　　七、工程施工的项目造价：

　　1、主体工程施工按各层建筑投影面积每平方米元。

　　2、零工按元/天计价。

　　以上工程包工造价，最后要按本合同的第四条与第五条所明确的施工程序完成量作为结算依据。主体造价包括组长管理费。

　　八、材料的合理使用：甲方为提供机械斗车及电锯铁铲等，乙方的民工人人都要自觉爱护财产及工具，杜绝各种故意浪费材料的行为，如发现有浪费或偷窃行为要照价赔偿，并以一倍以上的罚款。

　　九、机械设备与施工用具的使用和保管，甲方要求乙方在施工生产所使用的一切电器和各种机械及施工用具经常清检整修后才能继续使用，收工时要清洗各种用具的污泥干净，并且排列整齐和保管好，如发现随意丢失或故意搞坏的，要照价赔偿，并以一倍以上的罚款。

　　十、节约用水、电及柴火，甲方要求乙方要节约用水用电及柴火煮饭，浪费是一种不良行为，因此要特别注意引起重视。

　　十一、防火与讲究卫生：甲方要求乙方的全体民工要做好防火工作，不要随意带火种火苗在工地燃烧，以免火灾发生。并要求甲乙双方的全体人员要讲究卫生，不要随意到处拉大小便，使我们的工地成为文明工地而努力。

　　十二、工程进度款的拨付：甲方在资金有限的情况下都要保证施工队伍的生活费用开支，即按施工的进度与出勤工日每人每天预付生活费20—25元左右，基础至±0.000结算一次并付清工款，以后按每层结算一次，并按80％款项付给乙方，其余待主体工程全部完工后，通过验收合格后于一个月内结算付款清楚给乙方。如果甲方有意拖欠工人工资，则按有关劳动法条文给予赔偿。

　　十三、甲方必须为乙方提供施工安全条件和安全设施，杜绝一切安全隐患。

　　十四、建筑面积的计算：按投影面积计算平方数。

　　以上协议条款，甲乙双方共同遵守执行。

　　本协议一式二份，甲乙双方各执一份。为争取以高质量，严要求，快速度，提前完成该工程的施工任务而努力奋斗！

　　甲方（签字）乙方（签字）

　　年月日年月日

工程协议书12

　　合同编号：______________

　　发包方（甲方）：_________________________

　　承包方（乙方）：_________________________

　　甲方现将绿化工程用苗木的供应、种植及养护工程发包给乙方交给乙方施工，经双方友好协商，订立如下协议：

　　一、工程内容：______________________________________________________。

　　二、承包方式：

　　乙方以包工、包料、包质量、包工期、包安全、包验收、包成活的形式进行总承包，结算标准为________________________________________________________________。

　　完工验收合格后按实际数量进行结算。

　　三、结算及付款方式：

　　总造价(含应纳税费)约_______元整（￥______）。乙方完成后甲方现场验收证实签证后再结算，甲方结算后__________天内一次性付清所有款项给乙方。

　　四、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1．乙方进场施工期间，甲方负责提供使用的用水、用电，费用由乙方支付。

　　2．乙方完工后，甲方在_________天内组织验收，如超过规定时间________天未验收，视为合格。

　　（二）乙方责任：

　　1．严格按照甲方的要求及双方事先选定的苗木进行种植，如乙方原因造成苗木的品种、规格、质量等不符合甲方要求并造成苗木的损耗，一切损失及工期的延误由乙方负责，并无偿更换苗木，向甲方支付合同总价款__________%的赔偿金。

　　2．施工期间，乙方自行解决食宿问题。

　　3．保质保量完成该工程，工程完工后，苗木保修_________个月。保修期间，乙方负责苗木的养护及维修。

　　4．在整个施工过程中，有关施工安全、治安事故、防火等均由乙方负责，与甲方无关。一切乙方人员及第三者生命安全均由乙方自行负责。

　　五、违约责任：

　　乙方逾期完工的.，每逾期一天，须向甲方支付总工程款_____‰的违约金；逾期超过_____天，甲方有权解除合同，乙方须按总工程款__________%的标准赔偿甲方损失。乙方工程不符合质量标准的，乙方须无条件返工，且工期不顺延。

　　六、在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_______种方式解决：

　　（一）向武汉仲裁委员会提请仲裁；

　　（二）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　七、本协议经双方盖章签字后生效，工程完工，乙方收齐工程款后自然失效。本协议一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，效力相等。

　　甲方：________________乙方：________________

　　甲方代表：____________乙方代表：____________

　　签订时间：___________年__________月__________日

工程协议书13

　　工程名称：

　　委托方（以下简称甲方）：

　　受委托方（以下简称乙方）：

　　经甲、乙双方协商，甲方的云南省牛栏江―滇池补水工程德泽水库枢纽工程试验检测工作由乙方完成，特订立本合同。

　　一、试验检测范围

　　本工程所涉及的在云南润诺建筑工程检测有限公司试验检测资质范围内的试验检测项目。

　　二、双方的义务

　　1、甲方的义务

　　（1）按本合同约定按期支付试验检测费用。

　　（2）按相关工程管理规定，提供建筑材料各产品的相关资料，并填写试验委托单。

　　（3）负责现场试验检测人员的住宿和办公地点，支付试验检测费用。

　　2、乙方的义务

　　（1）按工程进度和试验委托单及时完成工程的试验检测任务，并及时提交试验检测报告。

　　（2）按国家现行标准、规范规程安排设备、人员进行试验检测，并对检测试验成果进行评定。

　　（3）对甲方的工程技术保密。

　　（4）提供相关的'工程技术咨询服务。

　　（5）协助甲方送检乙方试验检测资质范围外检测项目。

　　三、检测程序

　　1、部分受检样品由乙方负责取样送到外送实施检测，现场施工质量检测由乙方安排试验检测人员进行检测。

　　2、对各种试验检测工作，甲方需提供技术要求，明确样品的产品信息和检测要求。

　　四、履行期限

　　自本工程开工开始至工程完工，共计四十二个月，甲方付清试验检测费用，乙方提交完试验检测报告为止。

　　五、检测费用和支付方式

　　1、本工程试验检测费用按总价贰佰万元（￥200万元）包干，不含乙方试验检测资质范围外送检所支付的费用。

　　2、乙方试验检测资质范围外的送检试验检测费用由甲方支付。

　　3、试验检测费用按工程进度比例进行支付，并于工程试验检测资料移交后一个月内支付所有费用。

　　六、争议解决

　　本协议如发生争议，友好协商解决。如协商解决不成，则进行仲裁。

　　七、其它

　　1、本协议自双方签字盖章之日起生效，自双方义务履行完毕之日止。

　　2、本协议一式陆份，双方各执三份。

　　委托方（签章）：

　　受委托方（签章）：

　　代表人：

　　___年___月___日

工程协议书14

　　振兴民族的希望在教育，振兴教育的希望在教师，振兴教师的希望在青年。青年教师代表着各级各类学校的未来。为了加快青年教师实现由受教育者向教育者角色转换的步伐，同时也是为了加大青年教师岗位成才的力度，现决定以青蓝工程为依托，以新老结对为基本形式实施对青年教师的.培养和指导，在（）至（）学年度中，本校青年教师(乙方)（）在教育业务上自愿拜（）为师(甲方)。经双方协商同意签订如下协议：

　　一、本学年中，指导教师的职责：

　　1、带头执行师德规范，用高尚的师德为青年教师作出示范。

　　2、每学期初指导乙方订出学期教学工作计划。每学期帮助审核教案（）篇。指导出卷（）份。指导写好（）教学工作总结。

　　3、每学期随堂听乙方课程不少（）节。

　　4、每学期为乙方提供教育理论和教学信息资料（）篇。

　　5、每学期对乙方执行教学常规情况抽查（）次；

　　或对乙方课堂教学过关抽查（）次;或对乙方教学能力达标抽查（）次。

　　6、本学年对乙方‘三过关’的( )内容业务指导不少于（）次。

　　7、每学期指导乙方上汇报课（）节。

　　8、积相支持乙方主动参加学校工会组织的各项业务竞赛，并作好赛前指导。

　　9、认真督促乙方完成好学校布置的教师基本功作业、动员乙方积极参与现代化教学手段使用的培训。

　　10，每学年写好一篇关于做好青年教师业务培养的专题总结。

　　二、本学年中，乙方应尽的职责：

　　1、认真贯彻师德规范，自觉坚持用师德标准指导自己的言行，做到教书育人，为人师表、

　　2、本学年中保证认真阅读（）本教育理论专著，并认真做好读书笔记。

　　3、积极参加本学科教研活动和备课组活动。

　　4、一学期听指导教师随堂课（）节。

　　5、本学年内准备上汇报课（）节。

　　6、本学年以“过三关”中（）的内容为主攻方向。

　　7、本学年侧重进行（一般、学科、特长）基本功中（）项的训练和提高、形成（）成果。

　　8、积极参加校工会组织的各项业务竞赛。

　　9、学年结束时要向导师交出一份教学工作学习和提高情况的汇报。

　　三、本协议自即日起生效，到（）年（）月中止。

　　四、本协议一式四份，其中第三份交教导处存入业务档案、第四份交校工会保存。

　　五，本协议由学校党政工共同督促执行，并负责抽查和考核。

　　甲方

　　协议签署人

　　乙方

　　学校(盖章)

　　____年____月____日

工程协议书15

　　(班主任工作) 根据教师职务试行条例之规定：每位教师都负有课内外对学生进行思想品德教育，担任班主任或组织、辅导学生课外活动的责任。按照这一规定，每位青年教师必须主动钻研班级管理艺术，努力增长管理育人的才干。为此，我们决定在青蓝工程推进过程中，就传授班主任工作的经验和艺术，开展专项师徒结对活动。在（）至（）学年度中，本校青年教师（）(为乙方)自愿拜（）为师(为甲方)。经协商同意签订如下协议；

　　一、合同期间，甲方对乙方的班主任实践负有指导之责，主要包括：

　　1，树立敬业精神，培养爱生情感。

　　2、带领乙方见习校班会及班委会，指导乙方主持班会（）次，班委会（）次。

　　3、示范组织一次主题教育，供乙方观摩学习，在此基础上指导乙方设计一次主题教育。

　　4、带领乙方下班级，督促学生早读，上好课间操、自修课，开展其他有关活动。

　　5、指导乙方批阅学生的周记，同乙方一起做好学生特别是后进生的`思想工作，并定期召开学生座谈会，听取意见，改进工作。

　　6、带领乙方参加家长会或进行家访。

　　7、同乙方一起参加班主任工作例会，配合团队开展工作。

　　8，指导乙方学习写学生操行评语，写班级工作总结及填写有关报表的方法。

　　9、同乙方一起共同学习教育理论，带头并且鼓励乙方撰写教育论文。

　　10、学期结束时，应对乙方的班主任工作作出评估，写出书面意见。

　　二，合同期间，乙方在班主任工作实践方面接受甲方的指导，应努力做到以下几点：