居间协议书
在充满活力,日益开放的今天,协议使用的情况越来越多,签订协议能够较为有效的约束违约行为。想写协议却不知道该请教谁?以下是小编整理的居间协议书,仅供参考,大家一起来看看吧。
居间协议书1
委托方(甲方):
居间人(乙方):
甲方因所属位于_的林权、地权贷款业务,委托居间人(乙方)促成签订贷款合同(协议)并执行该合同或协议。
一、根据《中华人民共和国民法典》第426条之有关规定,对居间劳务人员本着服务的原则,甲方承诺在该贷款业务办理成功后按照该笔贷款总金额的5%既人民币:元(税后)支付给乙方。
二、居间费的支付方式为甲方收到银行发放的贷款当日一次性付清;贷款业务在办理过程中所产生的中介公司服务费、工商代理增资费、评估费、资料费、差旅费等包括招待应酬的`费用由甲方承担。
三、本《居间协议》不因甲方的企业法人或委托人代表人更替而失效,甲方在执行该业务合同的过程中产生的违约纠纷与乙方无关。
四、本《居间协议》具有与劳务合同、中介服务协议同等法律效力,如甲方不履行本承诺,居间当事人可向甲方追索或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施,甲方无条件放弃抗辩的权利,本《居间协议》至佣金全部付清后自动失效。
五、本《居间协议》一式两份,甲乙双方各执一份,生效后具有同等法律效应。
身份证号:身份证号:
签订时间:
居间协议书2
委托人(甲方):________身份证号码:________受托人(乙方):________
甲、乙双方就委托承租房屋事宜,经协商一致自愿达成协议如下:
一、乙方依照甲方要求为甲方提供房源信息或陪同实地看房,甲方预付________元看房费。
二、甲方在通过乙方签定房屋租赁合同时,甲方应向乙方支付服务佣金________元。
三、乙方为甲方服务期限为________天,在此期间乙方积极推荐条件相同的房源,不记看房次数。如不成,甲方预付的________元服务费不退。
四、服务终止后,甲方在未经乙方同意并获得书面答复的情况下,甲方禁止承租乙方提供房源或陪同实地查看的房屋。如违反上述约定,应视为甲方违约,甲方除支付乙方规定的.服务佣金外,还需赔偿乙方房屋年预租价的10%作为违约金,否则乙方将诉至法院,追究甲方的违约责任。
五、本协议书附带一份为乙方提供的房源信息或陪同甲方实地看房的记录单,每一次完成服务,应有甲方的签字认可,作为是否构成甲方违约的依据。
七、乙方可提供以下免费项目:免费验证产权、免费提供租赁合同。
八、如因本合同发生纠纷,甲、乙双方应协商解决,协商不成应向乙方住所地法院提起诉讼。
九、本协议一式壹份,由乙方执有。
十、本协议经甲方认同,签字之日起具有法律效力。
委托人签名:________受托方:________
电话:________电话:________
________年________月________日
居间协议书3
甲方:
乙方(居间人):
甲乙双方本着互惠共赢的原则,发挥双方各自的优势,根据《中华人民共和国民法典》经双方充分协商,依平等自愿,等价有偿的原则,达成如下协议。
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就____省太钢铁矿石基建剥离工程项目,代理甲方与该项目的建设单位中______公司(____村铁矿项目部)直接洽谈,并向甲方提供关于该项目资料和相关信息,最终促成甲方与中______公司(____________项目部)签订该工程项目的土石方剥离工程施工合同。
2、土石方工程总量4000万5000万立方米。
3、价格每立方米26元㎡以上。(______公司签订的合同价)。
4、乙方如不能完成甲方与中______公司(____村铁矿项目部)签订工程合同,乙方仅为甲方提供信息或为甲方提供联络、协商、撮合等服务,均视为委托事项未完成。
二、甲乙双方的.责任和义务
(一)乙方的责任和义务
1、乙方接受委托后须向甲方提供中______公司(____村铁矿项目)的正式信息及文字资料。(内容包括此项目工程合作条款,工程清单、总价、土石方运输距离等)。
2、乙方承诺介绍甲方与中______公司(____村铁矿项目部)必须签订该项目土石方工程施工合同,如果乙方不能使甲方与此项目签订正式合同,乙方无权取得居间的任何报酬,并承担甲方为此而产生的资金移动金额____万元的损失补偿。
3、乙方在甲方达成与中______公司(____村铁矿项目部)工程施工合同签订后,应尽到作为居间人的谨慎和诚实的义务,在甲方工程施工的过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与工程建设方的各项关系。
(二)甲方的责任和义务
1、甲方负责提供工程施工单位、资质证书、营业证等相关资料,并按要求派员参与和中______公司(____村铁矿项目部)签订专业施工合同。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和中______公司(____村铁矿项目部)按合同条款党的条款执行,甲方履行施工合同而产生的权利和义务与乙方无关。
3、甲方与中______公司(____村铁矿项目部)合同签订后,则按照合同约定,支付居间报酬。甲方如未能及时支付,则按未及时支付金额的____%补偿给乙方。
三、居间报酬的计算支付时间和支付方式
1、居间费一次性___万元。
2、乙方确保甲方与中______公司(____村铁矿项目部)土石方施工合同总量在4000万立方米以上的基础上,甲方支付____万元。
3、甲方与此项目建设正式合同签订后,支付____万元,剩余的待建设方通知机械设备进施工场地后,三个工作日付清余款。
4、甲方将居间费按乙方指定的单位帐户汇入帐户。
四、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本合同涉及的商业秘密。
2、乙方不得以在居间过程中获得甲方秘密(双方认为此秘密直接导致工程合同不能继续履行的内容),甲方有权拒绝支付乙方居间报酬。
3、甲方违反保密义务应向乙方无条件支付居间报酬。
五、合同终止
居间合同成功,本合同完全履行完毕终止。
六、争议解决方式
甲乙双方如发生合同争议,双方协商解决,协商不成,双方提交工商行政仲裁委员会仲裁,并由守约方所在地申请判决。
其它事项
本合同一式四份,甲乙双方各执一份,双方签字按印后生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
居间协议书4
甲方(出租人):身份证号: 乙方(承租人):身份证号:丙方(居间方):天津滨海顺驰不动产网络有限公司
甲、乙、丙三方本着友好协商的精神,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,现就 区房屋租赁事宜,达成如下约定:
1、经甲、乙双方友好协商,解除由丙方提供居间服务,甲、乙双方签订的《房屋租赁合同》(编号:)。
2、丙方基于为甲、乙提供居间服务而收取的服务费元,因丙方已完成服务项目而不予退还。【退还:丙方充分考虑甲、乙双方实际情况后,决定退还双方已缴纳的居间服务费元】【未缴纳不收:丙方作为居间方,虽已完成对甲乙双方的居间服务项目,但考虑到甲乙双方并未实际履行合同,故不再追索双方应交而未交的.居间服务费】【未缴纳收取:丙方作为居间方,虽甲乙双方因各自原因导致不能实际履行合同,但丙方对甲、乙双方均已完成其居间服务项目,因此甲、乙应按《佣金确认书》(编号:)所载金额支付丙方居间服务佣金】
3、甲、乙双方自愿向丙方承诺,自合同解除之日起六个月内,双方不通过任何形式达成任何具有“租赁”性质的协议,如违约则赔偿丙方居间服务损失 元。
4、甲、乙、丙三方关于该房屋无其他任何争议,本协议三方均不存在欺诈、胁迫等情形。
本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力,协议自三方签字(盖章)之日起生效。
甲方: 乙方:丙方: 日期: 日期:日期:
居间协议书5
甲方(委托人):_______________
身份证号:_______________________________。
乙方(被委托人):____________
身份证号:_______________________________。
一、协议期限
本协议期限自_____年_____月____日之日起至_____年____月____日止,期满后可续约,具体事宜另行约定。
二、费用
1、费用标准:甲方向乙方支付__________元(__________元)。
2、费用支付方式:甲方向乙方通过_____方式一次性付清__________元(__________元)居间费。(户名:___________________;开户行:______________________;账号:___________________________。)
三、甲方权利义务
1、甲方于协议订立之日将__________元的居间费用通过_____方式向乙方一次性付清;
2、甲方于协议订立之日将准备好的个人材料交付乙方。
四、乙方权利义务
1、在协议约定期限内帮助甲方通过考试、准备材料。
2、保证甲方顺利工作后能够按照承诺的工资标准实际获得__________元/月的工资(扣掉五险一金保证到手工资__________元)
3、若乙方未完全履行上述义务,甲方最后未通过考试、未取得编制、未正式上岗或者甲方上岗后实际到手工资不符合约定的.,乙方应将__________元(__________元)向甲方一次性全数退还。
五、违约
1、乙方不得在甲方不知情的其情况下向第三方透露和知会转让相关事项,给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。
2、在交易过程中如因任何原因出现终止履行情况,包括但不限于无法履行、争议诉讼、仲裁等,甲方有权随时终止与乙方的委托服务。
六、其他事项
甲方委托乙方提供该居间服务为独家委托,在委托期限内甲方不得另行委托他人,若甲方另行委托他人,甲方应承担违约责任。
七、其他
本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。
甲方(签名、按捺指印):________________
乙方(签名、按捺指印):________________
日期:________________
日期:____________________
居间协议书6
甲方(委托人):__________________________
乙方:__________________________
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托,负责就文化旅游景观园建设工程项目(,以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同,取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。
二、乙方义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与业主方和总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通后,由甲方自行向总包方或业主方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任),最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定,向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调)。
2.4在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前所需的手续准备。
3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还:
3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的.;
3.3.2因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行建设工程合同的;
3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的;
3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
根据《中华人民共和国民法典》第xx条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
4.1本项目居间服务费为工程总造价的___%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准,即项目签定的合同工程量_______万元的_______%计____万元(税后),作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后,如因施工范围变更等原因,导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过_____%),最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整,多还少补(但出现第3.3条之情形的,不予调整)。
4.2本合同签字生效后,甲方在与业主方或总包方签订施工转∕分包合同后,甲方按照下表时间、数额要求分_______次向乙方支付居间报酬(税后,不需居间人开具任何发票)。
其中:
①甲方每次向乙方支付居间报酬,均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等),在甲方到账后x个工作日内无条件支付给乙方;
②每次付款时,如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项,其差额由甲方自行补足,不得以此为由拒付、延迟支付,否则按本合同第5.3条执行;
③每次支付具体帐号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定
5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。
5.2在居间服务过程中,甲方为完成委托事项产生的居间费用,即使乙方最终未能完成居间服务,也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功,这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。
5.3甲方取得工程建设施工合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(______‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。
六、保密事项
6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。
6.2保密期为五年。
七、合同终止
7.1本合同签字生效后,本工程项目由第三方获得,乙方未完成居间服务的,本合同自动终止。
7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项
9.1本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。
9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。
十、附件
10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件,盖甲方公章予以确认。
10.2乙方身份证复印件。
10.3授权委托书(如需)。
甲方法定代表人(签字):________________乙方法定代表人(签字):_________________
_________年____月____日_________年____月____日
居间协议书7
甲方:
住所地:
法定代表人:
电话:
乙方:
住所地:
电话:
鉴于:
1、甲方因扩建缺乏资金。并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资,现委托乙方寻找、介绍出资方,而乙方亦获知甲方的上述意愿。
2、甲乙双方共同确认:甲方同意委托乙方寻找,介绍出资方,乙方同意接受委托,双方签订正式合同并严格履行,以达到双方目的。
双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商订立如下合同条款,以期共同恪守履行。
第一条:委托事项
1、甲方委托乙方寻找或介绍出资方,乙方接受甲方委托。
2、乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方,并尽可能促成出资方以贷款等合法方式与甲方签订融资合同,甲方委托乙方协助融资的数额为 五千万人民币。实际数额以实际到帐金额为准。
第二条:甲、乙双方的权利和义务
1、乙方接受委托时甲方应出示融资所需资料,并保证所提供的资料真实、合法、有效。
2、乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方融资的相关情况。
3、乙方认真完成甲方的委托事项,即按照合同第一条规定的内容为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方在代理甲方的委托事项过程中,因甲方过错造成损失时,乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
5、乙方对甲方所融资款项不承担任何性质的担保责任,如融资成功,甲方与有出资意向的`第三方之间的合同履行由甲方自行承担,履约中产生的一切权利和责任与乙方无关。
6、甲方应配合乙方与出资方的谈判,不得无故推迟或拒绝;
7、甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。
第三条:居间报酬、费用及支付方式
1、若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签置符合融资数额及融资利率的融资合同,甲方应向乙方支付融资金额的5%作为乙方酬金,此酬金的有关税款由甲方承担,甲方应在第一笔资
金到位当日内以现金方式支付酬金。
2、居间报酬的支付不受企业改制、更名或更换法定代表人而影响。
第四条:违约责任
若甲方在第一笔资金到位的当日内未将酬金、费用支付给乙方,应当向乙方支付相当于酬金、费用的两倍作为违约罚金。
第五条:保密
甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料预以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部和部分内容,但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。否则需要承担对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失。
第六条:合同的生效、解除及管辖法院
1、本合同一式贰份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2、乙方未能为甲方融资成功的,此协议自行终止。
3、协议履行完毕,此协议自行终止。
4、因本合同履行发生争议,双方应友好协商,协商不成的,应当向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条:双方承诺
1、乙方应本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供优质的服务;
2、甲方为所提供的一切资料负责,并保证其真实性、完整性和合法性;
3、甲方不应要求乙方做出有违范国家和行业法律、法规的事情。
第九条:本协议壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
居间协议书8
买受人:
居间方:
甲方拥有位于北京市区的房产,面积为平方米,房屋所有权证号。乙方自愿购买甲方上述房产并向甲方交纳定金人民币___元整。双方在平等自愿、等价有偿的基础上,就该房屋买卖订立本合同。
第一条双方同意上述房屋售价为人民币____元整。元。剩余房款以乙方向银行申请个人住房贷款的方式支付给甲方。
第二条代理费用及全证过户代办费:
1.丙方代理费用为人民币_____元整。签定本合同时方按出售房屋价格%的比例向丙方支付代理费元整。委托事项完成后剩余代理费同时一次性由方支付丙方。
第三条乙方如未按本合同付款方式规定的时间付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款之日止,每延迟一日乙方按延迟交付价款万分之向甲方支付延期违约金。逾迟超过日乙方仍未付款的',甲方有权解除本合同,其交纳的定金甲方不予返还,并由乙方付丙方全部代理费用及权证过户代办费。
第四条甲方在收到全部房款之后三日内,将上述房产交予乙方。若甲方在上述期限内未履行交房义务,应将已收房款及利息全部退还乙方,利息按利率计算并双倍返还定金,同时支付丙方全部代理费及权证过户费。
第五条甲方保证所提供该房屋资料的真实性并符合国家及徐州市房屋上市有关规定及政策法规,委托上市房屋交易的合法权利。若违反国家及徐州市相关政策法规而引发的一切法律或经济责任均由甲方承担,并支付丙方全部代付款方式为:_______,乙方支付首付款______。
2.甲乙双方各向丙方交纳权证代办费人民币以壹仟伍佰元整。理费用及权证过户代办费。
第六条甲乙双方同意在签定本合同后50个工作日,持本合同和相关证件共同到房地产交易管理部门办理产权过户手续。办理产权过户手续中所发生的相关税费、土地出让金及手续费按国家规定收费标准由方支付。
第七条本合同在履行中如发生争议,三方应协商解决。协商不能解决的,三方同意按以下第种方式解决纠纷。
1.提交仲裁委员会仲裁。
2.任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第八条丙方在甲乙双方备齐过户及贷款相关资料后,有责任在50个工作日内协助甲乙双方办理过户及贷款手续,甲乙双方应积极配合。本合同签定后如甲乙方擅自解除合同,主动解除方应支付丙方全部代理费及权证过户费。
第九条本合同正本一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方:乙方:丙方:
代理人:代理人:经纪人:
____年____月_____日
居间协议书9
土石方工程居间协议是指,在土石方工程施工过程中,由双方达成的协议,旨在规范施工中的各项工作,明确各自的责任和义务,确保工程顺利完成。本文将从以下几个方面分别阐述居间协议的主要内容。
一、协议的签订
居间协议的签订是整个协议的第一步,也是最重要的一步。签订居间协议应当根据法律规定,确保合法、合理。协议的双方应在自愿、平等、公正、诚实信用的原则下进行协商,认真核实各项条款,确保协议的完整性和准确性。双方应在签订协议之前对协议中的所有条款进行充分的沟通和协商,以确保协议的有效性和可执行性。
二、协议的主要内容
居间协议需要明确的主要内容包括:土石方工程的性质和规模、工期、工程款项、工程质量、安全与风险、监督管理、变更及争议处理等方面。协议中应明确双方各自的责任和义务,以及违约责任的承担和处理方式等。
1、工程性质和规模:协议中应明确工程的性质和规模,如土地性质、地形、工域面积、挖掘深度等等,以明确工程的实际情况和施工所需的资源。
2、工期:居间协议应明确工程的工期,并对工期进行约束。对于工期必须延期的情况,双方应当及时协商,共同制定解决方案。如果受到不可抗力的影响,导致工期延误不得已而为之的,应当加快工程进度以保证后续工作的正常进行。
3、工程款项:协议中应对工程费用进行详细明示,包括总价、支付方式、付款期限、质量保证金等等。同时,协议中应规定各项费用的`预算、发票及票据等补充条款,以保证费用的真实合法性。
4、工程质量:工程质量是决定工程成败的重要因素之一。居间协议应明确工程的质量要求及验收标准,以规范施工者的行为,确保工程质量。如有质量问题,应及时处理,保证项目顺利进行。
5、安全与风险:施工过程中的安全是至关重要的,协议中应规定保障工程安全的条件和责任。此外,协议中应重点规避和规避土石方工程施工的安全风险,并对如何规避紧急事件作处理和保障。
6、监督管理:居间协议应规定监督方案和监督标准,以确保施工质量。监督员应及时向业主方汇报工程情况,以及及时解决在施工过程中的问题。
7、变更及争议处理:因开展工程过程中的客观原因产生问题,双方应流畅地维护的敏感与结构,真实掌握工程情况的丢失,充分交换所有信息。如发生争议,应及时沟通,协商解决,共同签署协议,最终达成共识。
三、协议的执行
居间协议一旦签订,就应严格按照协议内容执行。如出现协议条款未按照协议执行的情况,双方应及时与对方沟通,协商解决,如无法协商,可采取法律手段解决。同时,双方应建立联系和沟通机制,及时发布工作进展和情况,以保证工程的进展稳定和安全。
总之,土石方工程居间协议对于工程质量、工程安全、工程进度等方面都非常重要,需要各方共同努力,确保协议内容的实现,以达成共识。同时,协议签署双方也要以规范合法履行各项责任,保证工程的质量和安全,达到协议规定的预期效果。
居间协议书10
委托方:__________________
居间方:__________________
合同编号:__________________
签订地点:__________________
签订时间:__________________ ________年 ________月 ________日
合同有效期限:__________________ ________年 ________月 ________日
居间方受委托方的委托,双方就委托事项协商一致,签订本合同。
第一条 委托事项(需具体约定所委托的是提供订约机会,还是媒介合同的成立,以及委托事项的`具体要求)
第二条 居间报酬的计算方法与支付时间和方式
第三条 保密内容
第四条 违约责任
第五条 其他约定事项
委托方:__________________
居间方:__________________
单位(人)名称或个人姓名:__________________
单位(人)名称或个人姓名:____________
地 址:__________________
地址:__________________
法定代表人或委托代理人:__________________
法定代表人或委托代理人:____________
电 话:__________________
电 话:__________________
传 真:__________________
传 真:__________________
开户银行:__________________
开户银行:__________________
帐 号:__________________
帐 号:__________________
本合同有效期自 ________年 ________月 ________日至 ________年 ________月 ________日
居间协议书11
甲方(委托人):_________建筑公司有限公司
法人代表:___________________________
联系电话:___________________________
公司地址:___________________________
乙方(居间人):_________有限责任公司
法人代表:___________________________
联系电话:___________________________
公司地址:___________________________
丙方(居间人):_________有限责任公司
法人代表:___________________________
联系电话:___________________________
公司地址:___________________________
甲乙丙三方为发挥三方各自优势,经三方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,根据《中华人民共和国民法典》规定达成如下协议:
第一条订立合同的前提和目的
依据国家有关法律、法规和本市有关规定,三方在自愿、平等和协商一致的基础上,就居间方接受委托人甲方的委托,促成委托人甲方与第三方订立土地使用权买卖合同,订立本合同。
第二条居间土地的座落与情况
委托人甲方购买的土地座落于:_________市_________区_________区一_________车间与_________校区之间约_________亩(土地性质:商兼住)土地中任意一块,占地面积为约_________亩,权属为_________,权证或租赁凭证编号_________,其他情况___________________________。
委托人乙对该土地情况已充分了解。
第三条委托事项
1、乙丙双方接受甲方委托,负责就位于_________区_________片区_________车间与_________成龙校区之间约_________亩土地中任意一块土地(约90亩)转让事宜引荐并协助甲方和第三方进行洽谈,以使甲方成功与第三方签订《土地使用权转让合同》直至整个土地转让事宜完成。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项,即甲方完成土地使用权购买(该地块摘牌即视为该土地购买成功)。
甲方与第三方未签订书面的《土地使用权转让合同》,乙丙双方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
第四条居间报酬支付方式
1、甲方应按照本协议约定向乙丙双方支付每亩_________万元(大写:_________万元)的劳务报酬费;
2、甲方应保证:在签订本协议后三日内将约定的劳务报酬费的_________%汇入三方指定的联名账户;在土地转让合同签订后三日内将约定劳务报酬费的_________%汇入三方指定的联名账户;在土地正式摘牌后七日内将劳务报酬费的剩余部分全部汇入三方指定的联名账户,并确保乙丙双方的自由支取,否则乙丙双方有权通过法律途径申请解冻该账户,若甲方逾期未付清劳务报酬费或解冻账户,甲方承担每日劳务报酬费总金额千分之五的滞纳金;
3、具体土地面积以土地转让合同约定的签约面积为准。
第五条乙丙双方的权利及义务
乙丙双方权利:
1、居间过程中,乙丙双方有权要求甲方依本合同第二条约定的方式向乙丙双方支付居间劳务报酬。
2、居间成功后,乙丙双方有权要求甲方依本合同第二条约定的方式向乙丙双方支付完毕所以居间劳务报酬,逾期不支付,甲方还需承担尚未支付完毕居间劳务报酬的25%作为违约金。
乙丙双方义务:
4、乙丙双方必须向甲方提供有关该批土地的信息,内容包括但不限于土地使用证或批准用地文件、第三方的印鉴及法人代表的身份证明书、地价评估报告、宗地图、第三方工商营业执照副本、第三方公司组织机构代码证、上级主管部门同意转让的书面意见书等等(上述文件为复印件或扫描件)。
5、乙丙双方有义务协助甲方对该土地实际情况进行实地考察,
6、乙丙双方承诺向甲方提供的关于该土地的上述信息真实可靠。如果乙丙双方提供的信息不真实,乙丙双方无权取得居间报酬,并承担因其行为给甲方造成的损失。
7、乙丙双方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
第六条乙方的权利和义务
1、乙方负责协助甲方完成该土地的购买事宜,乙方应保证所提供的相关资料及信息真实有效,乙方积极配合甲方做好土地的买卖及联络协调工作。在土地购买完毕(该地块正式摘牌),甲乙双方合作事宜完成。
2、若由于乙方问题导致该土地转让失败,乙方应在三日内无条件退还甲方已支付的劳务报酬,且不得拖延。
3、乙方获取劳务报酬费后,应主动向税务机关缴纳个人所得税。
第七条丙方的权利和义务
1、丙方为了促成甲方的土地转让,介绍乙方参与协助甲方对该地块购买事宜;该地块购买成功视为丙方本次合作成功。
2、若由于乙方问题导致该地块转让失败,丙方同样在三日内退还甲方已支付的劳务报酬,且不得拖延。
3、丙方获取劳务报酬费后,应主动向税务机关缴纳个人所得税。
第八条甲方的权利和义务
甲方的权利:
1、甲方有权要求乙方根据甲方的要求提供购买本合同约定土地的相关重要信息;
2、甲方有权要求乙丙双方所提供的第三方的信息的真实性以及合法性,如乙丙双方所提供的'资料及信息存在虚假、伪造、不真实给甲方造成损失或者土地购买协议不能达成的,乙丙双方应当承担相应的法律责任。
甲方的义务:
1、甲方作为土地购买方,应该确保提供的资料及信息真实且合法有效,同时,甲方购买土地完成后应当主动向税务机关缴纳相应税收,否则因上述不当行为而产生的法律后果自己承担与乙丙双方无关。
2、甲方应当按照本合同第二条约定的方式按进度向乙丙双方支付居间劳务报酬费;甲方完成该土地购买后(该地块正式摘牌),视为甲乙丙三方合作成功,乙丙双方依法获得劳务报酬,同时甲方无需承担协议约定外的任何费用。
3、因甲方原因导致乙丙双方无法履行本合同约定的义务,以及使得该地块转让无法正常进行的,甲方已支付的劳务报酬费乙丙双方不予退还,同时甲方还需承担因其违约和不当行为给乙丙双方造成的实际损失。
4、甲方应按照相关政府部门的规定缴清土地使用权出让金及其他费用。
第九条合同终止
1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
2、甲乙丙三方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
3、本协议一经签订,甲方不得以任何理由解除、阻止本协议的履行。
第十条争议解决方式
1、如发生合同争议,甲乙丙三方友好协商解决;协商不成,任何一方有权向成都市龙泉驿区人民法院提起诉讼。
2、本协议未尽事宜由甲乙丙三方友好协商并以补充合同形式达成一致意见(补充合同与本协议均具同等法律效力),难以达成一致意见的,任何一方有权向成都市龙泉驿区人民法院提起诉讼。
第十一条其他事项
1、乙丙双方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、土地购买完成后(该地块正式摘牌),甲方无故拖延及拒不解冻联名账户所引起的甲乙丙三方的劳务报酬费纠纷,乙丙双方提起诉讼的所产生的相关费用(诉讼费、律师费、相关实际经济损失),均由甲方负责承担。
3、本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,经三方签字盖章即发生法律效力。
该协议签订后三日内,签约各方开设联名账户作为本协议下指定付款账户,各方签字后将三方指定账户信息附于本协议后作为本协议附件。注:附件与被本协议两者不可分。
4、合同签订地点:
甲方:___________________________
法人代表:_______________________
联名账户户名:__________________
账号:___________________________
联系电话:________________________
时间:_________年_________月_________日
乙方:___________________________
法人代表:_______________________
联名账户户名:__________________
账号:___________________________
联系电话:___________________________
时间:_________年_________月_________日
丙方:___________________________
法人代表:___________________________
联名账户户名:_____________________
账号:___________________________
联系电话:___________________________
时间:_________年_________月_________日
居间协议书12
甲方(居间人):xxx
身份证号码:xxx
联系地址:xxx
乙方(委托人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:
一、委托事项
1、)拟将其xxxx项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。
2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同。
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务
1、乙方应按照建设单位的要求,提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;
2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。
3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。
5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的 %超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分。
3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的. %;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
五、居间费用的承担
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用。
六、违约责任
居间成功后,如果乙方未按本合同第四条第 3 款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效,
2、 如果至月日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止。
4、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:xxx 乙方:xxx
xxxx年 x月 x日
居间协议书13
委托人(甲方):
居间人(乙方):
委托人与居间人双方遵照平等互利的原则,经过友好协商,就_______________有限公司厂区绿化工程的有关事宜签订本合同:
一、合作方式及范围
1、甲方授权乙方______________________xx信息。
2、以甲方的名义进行工程项目的签订活动,甲方向乙方支付信息费。
二、甲方的权利与义务:
1、甲方应保证乙方签订的工程项目质量、工期、等其它工程注意事项。
2、甲方对乙方的签订工程项目工作给予支持、指导和监督,并保守乙方的商业秘密。
3、所签订的工程项目质量及用户过程中,因自身工程质量给用户造成的直接经济损失由甲方负责赔偿。
三、乙方的权利与义务:
1、乙方负责工程项目合同签订前与客户的xx、洽谈等工作,以及合同签订后,与甲方配合做好对客户的售后工作。
2、乙方必须以甲方的名义与用户签定施工承包合同,并经甲方签字、盖章之后,该施工承包合同才成立并对甲方具有法律约束力。
3、乙方要积极宣传推销甲方能承接工程项目,维护甲方的利益,并积极搜集市场信息,及时反馈给甲方。
5、乙方负有根据工程合同约定的付款条款要求客户向甲方付款和催交欠款的义务。
6、乙方在订立合同过程中知悉的甲方商业秘密,无论合同是否成立,不得泄露或不正当地使用。
四、结算方式
1、工程合同一经签订,由甲方负责工程,工程款必须回到甲方帐户,乙方负责现场情况xx。
2、乙方签订工程项目活动中的.一切费用由乙方承担。
3、信息费按一个项目一结算的结算方式。_______________有限公司厂区绿化工程项目下依照甲、乙双方商定的按工程总结算价纯利润10%为最终结算价(总结算价纯利润含3000万按10%结算;低于3000万按13%结算)。
4、甲方跟八钢南疆钢铁掰成有限公司签订合同后,先支付乙方壹拾伍万元,等甲方工程至七xx天时,支付乙方陆拾万元,剩余部分等工程结束后按第三条协商全部支付给乙方。
五、争议处理
甲、乙双方在整个合作过程中,应本着相互尊重、相互谅解的原则,友好协商地解决所出现的问题,协商不成时,由乌鲁木齐市仲裁xx仲裁。
六、本协议自甲、乙双方授权并加盖单位公章后生效,此协议有效期为___年。本协议一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
居间协议书14
甲方(甲方):________________公司
乙方(乙方):________________公司
乙方受甲方委托,双方就乙方向甲方提供有关居间服务、顾问服务等事项,经协商一致,签订本合同。
第一条、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就甲方在房地产开发项目,办理相关事宜。
2、“居间成功”是指乙方为甲方提供信息、联络、协助、撮合等服务并促使甲方在房地产开发项目。
第二条、乙方义务
1、乙方协助甲方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。
2、乙方应积极努力做好居间介绍,协调有关矛盾,促成甲方与项目业主方签订合资或转让合同
3、乙方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作,促成项目成功签约
第三条、甲方义务
甲方承诺一旦本项目业主与甲方签订项目合资或转让合同,并实际支付土地款项后,甲方即应承担向乙方支付服务费的义务。
第四条、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的___%。
2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付___元整;在正常施工的两个月内,应支付______;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按___%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
第五条、居间费用的'承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。
第六条、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至___年___月___日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
第七条、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地人民法院管辖。
第八条、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、合同未尽事宜,双方可签订补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。
3、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:________________乙方:_________________
________年____月____日________年____月____日
居间协议书15
甲方:
乙方:
鉴于:甲方现受【______________】(以下简称“zz资本”)委托为其投资/并购【XXXX有限公司】(以下简称“XXXX”或“投资标的”)提供居间服务,乙方依靠自身资源在该过程中提供相应的唇间服务,经协商一致签订本合同,以便共同遵守。
一、服务内容
甲方委托乙方寻找有忘向投资/收购“投资标的”全部/部分股权的主体;乙方接受甲方委托为其引荐忘向投资/收购方。“投资标的”经甲、乙双方引荐与惑向投资/收购方正式达成投资/收购协议的,根据甲方与“zz”资本的协议及乙方提供的届间服务,甲方将向乙方支付服务费用,作为乙方的居间报酬。
二、费用及支付
2.1、如果没有引荐成功,则乙方不收取任何服务费用;若甲方未收取到“投资标的”相关费用,则无义务向乙方支付任何服务费用。如果甲方经乙方引荐与意向投资/
收购方正式签订投资/收购协议的,甲方应当支付居间服务报酬。
2.2、甲乙双方确认,居间服务报酬的收费方式为:甲方以“投资标的”股东方实际转让/出让“投资标的”股权获得的总收入(交易总额)的佰分之伍(5%)向乙方支付唇间报酬,发票、税费甲乙双方自理。
2.3、“投资标的”实际出让股权获得的总收入包括:1、现金收入;2、上市公司股权;3、其他甲方股东及乙方认可的对价支付方式。甲乙双方协商一致同意甲乙双方应根据投资/收购项目的业务及工作日程安排,分期向乙方支付居间服务报酬。
2.4、“投资标的”基于本合同而支付给乙方的相关费用,应当支付到乙方以下
账户:
户名:
开户行:
账号:
三、权利及义务
3.1、甲方应当向乙方充分披露与委托事项有关的背景信息,并向乙方提供必要协助,提交乙方办理相关事务所耐要的文件、资料,并保证其真实性和完整性。
3.2、乙方应根据甲方的合理要求及时处理委托之事项,遵守行业公认的业务标准和道德规范,勤勉尽责地为甲方提供高效、优质的'唇间服务。
3.3、乙方违反法律、职业道德或者本合同约定,造成甲方或投资标的经济损失的,应在甲乙双方已支付的费用范围内予以赔偿。
3.4、甲方私自与乙方引荐的忘向投资/收购方(包括但不限于其关联方)签订投资/收购协议的,乙方仍有权获得本合同列示的唇间报酬。
3.5、若甲方(“投资标的”逾期未付或部分支付等原因除外)逾期金拾(30)且不支付唇间服务费,乙方有权中止或者解除本合同、并追索应付费用。乙方有权要求甲方支付违约金,违约金金额为甲方应付乙方唇间服务费用的佰分之贰拾(20%)。
四、保密条款
甲乙双方在法律事务合作中互负保密义务,对于合作过程中知悉、了解的任何信息均应当承担保密责任,非经对方同意或者法定机构、人员依法要求外,不得向任何第三方披露。
五、附则
5.1、甲乙双方应当按照本合同载明的联系人、联系方式、联系地址保持联系。本合同自甲乙双方签字、盖辛之目起生效。
5.2、履行本合同产生争议,双方应友好协商解决,协商未果应提交上海仲裁委员会仲裁。仲裁采用简易程序审理,相关法律文件(合仲裁文书)以邮件快递寄送本合同记载的双方当事人住所地(如有变更,应书面通知对方及仲裁委员会),即视为送达。双方仲裁产生的各种费用(包括但不限于仲裁费、评估费、鉴定费、费调查费、差旅费等),由违约方承担。
5.3、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
5.4、甲方与“XX基金”所签订的所有唇间服务协议及补充协议,为本协议有效组成和依据,且其若有变更,甲方皆须依此与乙方变更签订并送达。
(以下为签署页,无正文)
甲方(盖草):
授权代表(签字):
联系方式:
电子邮件:
联系地址:
乙方(盖草):
授权代表(签宁):
身份证号:
联系方式:
电子邮件:
联系地址:
【居间协议书】相关文章:
居间协议书05-16
居间协议书09-06
(精选)居间协议书05-16
居间协议书优选10-08
租赁居间协议书02-21
居间协议书范文02-13
居间服务协议书06-27
居间合同协议书07-07
销售居间协议书11-19