安装协议书汇总15篇
在社会一步步向前发展的今天，协议在生活中的使用越来越广泛，协议对双方的事务履行起到积极作用。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的安装协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
安装协议书1
发包人(以下简称甲方)：_________
承包人(以下简称乙方)：_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》等相关法规，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
第二条承包范围：_________
第三条工程承包方式：包工包料(全包)
第四条合同工期
开工日期：_________
竣工日期：_________
第五条工程造价、付款方式及价款调整
1、工程造价：_________
2、付款方式：_________
3、价款调整：除甲方、消防主管部门、设计单位更改方案，可据实增减调整外，其他情况一律不予调整。
第六条工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20__年版)GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20__、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20__，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。如有国家相应新的规范出台，以新规范为准。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验，实验结果符合规范。
第七条安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第九条质量保修
1、本工程免费质量保修期限为两年，终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，每月2次定期与甲方沟通，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方
通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方联系电话：_______乙方联系人：_______
4、保修金支付方法
4.1质量保修金在规定的两年质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在规定时限内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
4.4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4.5乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
4.6免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用;
第十条双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以
任何理由隐瞒。
4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的.变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
10、乙方负责为甲方培训维护人员共计2人，直至完全独立操作为止。
第十一条违约责任、索赔
1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总
造价的2‰的违约金。
4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十二条争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
第十三条其他约定
1、本合同一式四份，双方各执两份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人：_________法定代表人：
委托代理人：_________委托代理人：
合同经办人：_________合同经办人：
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
帐号：_________帐号：_________
通讯地址：_________通讯地址：_________
签订时间：______年___月___日
协议签订地：_________
安装协议书2
甲方：____________
乙方：____________
经甲、乙双方共同商定，乙方承接甲方电视监控工程，工程设备造价______元(此价格不包括工程用线、管费用)，并达成以下协议：______
一、乙方承诺为甲方提供的产品均具优良品质，若出现质量问题，一年内免费维修，三个工作日不能修复的，提供备用机。
二、自合同签订之日起，甲方预付乙方设备款的______%，作为预付款，待安装调试按品牌验收完毕后______天内付清设备款的______%和线、管的费用。乙方承诺______天内开工，______天内全部工程结束。甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的`合作。如因甲方因素造成的图像质量问题的排除费用由甲方承担。
乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。
三、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
附表作为本合同附件。
4、本合同双方代表签字生效，甲乙双方各执一份，出现纠纷由起诉方所在地法律部门依法处理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签约日期：__年__月__日
安装协议书3
___________公司与____________公司双方经友好协商达成以下协议：
现打算由____________公司班组执行安装：合同号_________的__________工地电梯安装工程，安装项目包括至交接甲方。
层站_________台，层站_________台，工程安装期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，工程安装费共计__________________元，(电梯开工后付总款的30%，三方验收合格后付40%，甲方交接后付30%)。
公司任命为该项目项目经理，负责该工程的`管理工作。
施工班组依据公司有关规定保证做到：
1.班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟识施工方案。
2.在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工平安，如有违反操作规程施工方案等问题，应准时订正，确保工程质量和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对消失的问题准时向公司汇报。
3.施工班组在施工过程中应做到文明平安生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主见。
4.施工班组要发扬团结，进展互助精神，做到相互关心，相互检查，努力学习电梯业务学问，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。
5.施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。
6.中铁x装公司对施工小组的施工平安负全部责任。
7.此文件一式二份，双方公司各执一份。
甲方：__________________
乙方：__________________
___________年___________月_________日
安装协议书4
甲方：身份证号码
乙方：身份证号码
双方本着互利互惠、共同发展的原则，利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商，一致决定合作经营配电房设备供货及安装项目，特订立本协议。
一、合作经营人的规范
甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信，和公司及客户签署的各项协议及各项开支，双方都不可隐瞒。
二、合作经营项目：
配电房设备供货及安装项目。
三、甲乙双方经商定，甲乙双方的权利和义务：
1、甲方：
甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。
甲方应积极配合乙方有关本工程的`各项工作
乙方必需按计划要求保质保量按照合同及甲方的供货要求
2、乙方：
乙方负责本项目合同的跟踪、购买标书、编制投标文件和业主签订合同协议书
乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作
乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部，及时完成项目部的各项工作。
四、利润分配：
1：甲方按照新扬公司的报价____元，按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项，除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3，经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间，甲方必须遵守法律、行政法规的规定，依法经营，按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
______年___月___日 ______年___月___日
安装协议书5
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、承包范围：
1、 工程概况
1.1. 工程名称：
1.2. 工程地点：
1.3. 主要工程实物量：
2、 承包范围
2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容
2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。
二、承包方式
甲方将承建的 工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务，知道该工程通过竣工验收合格，并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。
三、工程内容
3.1埋地管线
（1）工作内容：①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明，根据现场实际情况需添加套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。
（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
3.2架空管线
（1）工作内容：①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。
（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火
器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
3.3户内安装工程
（1）工作内容：施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。
（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
3.4电气工程
（1）工作内容：施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。
（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
四、合同单价及结算方式
4.1合同单价：
4.1.1按图纸根据约定安装户数计算规范，按安装户数综合单价/m2包干。
4.1.2双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在 元以上的按实签证。
4.1.3本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价（含管理等一切费用）
4.2结算及付款
4.2.1按工程进度收方结算，结算期为第三个月支付第一个月已完工程的80%，工程竣工验收后三月内支付除5%质保金意外的余下的工程款；保修期满两年后，一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资；乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方，以确保工人工资发放到位。
4.2.2未达到本合同约定要求，甲方按本合同第八条第2款规定处理。
本合同范围内原则无记时工，如有时乙方应无条件服从甲方的安排，不得以任何理由推诿，否则按200元/次处罚，零时记时工标准：普工单价元/工日，技工单价元/工日。
五、施工工期：
5.1工程总工期：
5.2总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种（如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等）交叉施工需占用的时间，也包含节假日和正常的季节（冬季、雨季）施工及累计停电5天以内所耽误的时间。
5.3如因乙方原因未能如期完成约定内容，乙方向甲方支付/天的违约金，并承担甲方管理费用： 如提前完成约定的内容，甲方向乙方支付 元/天的奖金。
5.4工期顺延因素：甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料，非正常的连续大雨，累计停电5天以上，本合同中约定的其他工期顺延因素。
六、组织领导
6.1乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产（含免费配合甲方测量放线），人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。
6.2乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质，严禁使用童工，不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁，女年满五十周岁以上的老年工，严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。
6.3进场时，班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工生产停顿，延误工期等造成的一切损失由乙方承担。
七、材料消耗：
7.1管材5%
7.2焊口合格率达到95%以上，否则按/米赔偿甲方材料费，且人工、机械费由乙方自行负责。
7.3每天、每一道工序应做到工完场清，焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净，否则检查到一次处以50元/次罚款。
7.4阀门2%
八、工程质量要求及质量事故处罚标准
8.1工程质量要求：
8.1.1一次性合格，且必须达到90分以上，以质监站、建设、监理单位验收为准；负责按乙方总收入的80%计算给乙方，其余20%乙方不再收取。
8.1.2因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行
8.1.3每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。
8.2质量事故及处理标准
8.2.1工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求，如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失，所有损失由甲方负责；由于操作者盲目蛮干，不按规范规定操作所造成的返工，其返工费由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。
8.2.2为了提高操作人员质量意识，确保工程质量达到合同约定的质量等级要求，甲方按照乙方工资总额的%预留工程质量保证金，工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后，日一次性支付给乙方，未达到合同约定质量等级要求的，预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金，由项目部抵交质量处罚金。
九、双方责任
9.1甲方责任：
（1）负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。
（2）提供安全防护措施
（3）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，乙方应及时安排其他工作，服从甲方调配。
（4）负责埋地管线主轴线的放线及测量工作，埋地管线开挖及回填工作，检查、校队乙方管理人员所承担的放线及测量工作。
9.2乙方责任
（1）乙方施工人员必须遵守国家和当地政府的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度，执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。
（2）乙方必须加强自身的安全教育，严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，杜绝违章作业，避免发生安全事故，保证特种作业人员持有效证件上岗，技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的.行为处罚标准甲方另行通知；情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。
（3）乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工，场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理，遵守治安、消防和综合治理的管理要求，如乙方人员违反规定，发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃，若发现盗窃将按原价的10倍罚款，情节严重者送公安机关处理。
（4）乙方按工程承包单价包干使用，故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。
（5）班组作业人员必须持证上岗，建立三级教育卡，否则因此造成不利后果由乙方承担。
（6）乙方按工程承包单价包干使用，乙方人员的各类保险均由乙方自理。
（7）乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明，费用由乙方自理。
（8）从事焊工、防腐工岗位的人员，应工作中可能接触违反身体健康的物质，造成职业病违反及后果，乙方负责人应在上岗前对作业人员告知，该工种有可能发生职业病危害及注意事项，严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定，使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。
（9）工程所用材料必须提前5个工作日书面报告给甲方，否则造成的损失由乙方负责。
（10）宿舍内的文明施工及标化工作，宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。
（11）乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作，做好每月的工资发放工作，工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事，否则按
元/次处罚。
十、其他约定：
双方约定工程未完工乙方擅自离场者，仅按完成合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部；因施工质量不合格或因乙方配合不力而在5天内得不到明显改观的，甲方有权勒令乙方退场，乙方仅按完成的合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。
十一、本协议一式陆份，甲方执二份，劳务公司一份，乙方执三份，经双方签字后生效，工程竣工验收，双方结算完毕后失效。
甲方（签章）：代表：电话：
乙方（签章）：代 表 ：开户行:
账号: 电话：
年月日
安装协议书6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工作内容：
乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场；乙方只负责施工。
乙方安装施工范围、内容如下：
序号安装项目单位数量备注
1空调主机台
2风机盘管台
3空调箱台
4水泵台
5镀锌铁皮风管㎡
6空调供、回水管项
7冷凝水管项
8开关、风口项
四、双方责任：
1、甲方责任
（1）、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。
（2）、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。
（3）、按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。
（4）、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责；
（5）、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。
（6）、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。
（7）、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。
（8）乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的`更改通知及费用签证单进行施工。
2、乙方责任
（1）严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。
（2）严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工；
（3）严格按照施工进度，施工质量进行施工。
五、工程安装费用表：
序号安装项目单位数量单价（元）合价（元）
1空调主机台
2风机盘管台
3空调箱台
4水泵台
5镀锌铁皮风管㎡
6空调供、回水管项
7冷凝水管项
8开关、风口项
9工程费用总计
工程安装总费用根据实际工程量进行结算。
六、付款方式
1、工程安装总费用为人民币￥ 元整，人民币大写 元整。
2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币￥ 元整，大写： 元整作为工程预付款；
进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币￥ 元，大写： 元整作为工程进度款；
室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币￥ 元，大写： 元整；
剩余工程总款的20%，人民币￥ 元，大写：
元整在工程安装调试验收完毕后，甲方一次性付清（注：工程安装、调试、验收完毕后，无论甲方是否收到工程款，都必须按合同支付清合同所有费用）。
七、工程保修期
工程系统由乙方免费保修一年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。
八、其它约定
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效率，在执行协议过程中如有不同意见，双方友好协商进行解决，解决不成，可向当地人民法院进行申诉解决。
甲方： 乙方：
帐号： 帐号：
日期：20xx年X月XX日
安装协议书7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：
一、工程概况：
安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。
二、工程总金额
1、本协议最终结算总价：人民币（大写）RMB:元，￥元。
2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。
三、结算方式：
1、安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动安全协议书）
四、工期
安装时间：天
五、质量验收依：
根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。
六、甲方责任：
1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。
2、提供安装过程中的技术支持服务。
3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。
4、提供安装施工图纸及资料。
5、负责出厂产品的制造质量和发货质量。
七、乙方责任：
1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。
2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的.质量问题进行整改。
4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费
5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。
6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。
7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。
8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。
9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。
安装协议书8
总包单位：xxxxxxxxx新区项目部（以下简称甲方）
分包单位：xxxxxx身份证号码：（以下简称乙方）
由甲方承包的xxxxxxx水电安装工程，经过商议和对比，决定将
此工程安装费（辅材除外）部分，遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方
协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
1、工程名称：xxxxxxxxxx
2、工程地点：城南路
3、工程内容：水电安装
二、施工日期：
以业主的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。
三、工程质量：
乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与业主的要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100％达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。
四、文明施工：
1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班，进入施工现场一定要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品，
2、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产。
3、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安机关处理。
4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。
5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故。
6、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。
五、施工范围：
xxxx工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。
六、工程资料：
1、乙方在工程施工期间必须及时向甲方提供工序报验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收及有关工程资料，并在工程结束后向甲方提供竣工图纸。
七、材料供应：
1、乙方所需施工材料应该提前两天以书面形式申报给甲方，经项目部核定后，由甲方统一上报材料部采购。零星材料三~七天到场，大型材料十天~半个月到场。
八、付款方式：
1、甲方根据乙方现场施工人员及施工进度、质量每月给生活费，但不超出安装工程分包协议书上所完成工程量的70%（农忙、小孩上学另行考虑）。
2、工程竣工验收合格后，甲方在次月内一次性给乙方结清。
3、乙方应上报当月的进度月报表、施工人员考勤表，乙方可以每月支取1000~XX元备用资金。
九、工程安装费结算方式：
根据甲、乙双方协商总工程款为九万元根据图纸所有内容一次性包定，不作任何调整，图纸以外变更内容的工程量按照造价的10%计算人工费。
十、双方职责：
1、甲方提供乙方工程图纸，并进行相关交底，负责协调施工中的'各部环节，确保乙方工程施工的顺利进行，
2、根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场。
3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底，全面督促乙方做好各项安全生产工作，并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。
4、依据业主、监理单位意见，及时制定出各阶段的施工计划，并以书面形式通知乙方，确保工程施工有序进行。
5、乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具，安排技术过硬的施工队伍进行施工，如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担。
6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资。
7、材料进入施工现场，乙方应积极安排人员卸货入库，领料应办好相应的入库手续。
8、乙方领材料应按施工图纸，工程完工后应当做好成品保护工作。
9、乙方在施工过程中不得浪费材料，或大料小用。如果发现一律按照成品材料价格扣除，人工费作为对充。
10、乙方如果因使用不当或人为破坏造成甲方提供的机具、设备损坏（包括遗失）由乙方照价赔偿，费用从承包工程款中扣除。
11、乙方应当做到工完场清、材料清，对施工设备和工具、剩余材料应当归集交仓库，并做好交接记录。如果发现现场有遗失材料和工具设备，甲方有权作出相应的处罚。
十一、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效，删改或添加条件无效。
十二、本协议中其它未尽事由双方共同协商解决。
十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，交主管部门一份存档备查。
甲方：乙方：
安装协议书9
甲方：武汉中新塑料有限公司
乙方：汤维心
武汉中新塑料有限公司（甲方）电气装修工程委托汤维心（乙方）安装，经双方友好协商，达成协议，具体如下：
一、工程内容：
A1/A2/A3动力及照明的电气安装路灯等公共电气工程。
二、甲方责任：
提供相关施工图纸，协调施工现场有关事宜，提供材料保管场所。
三、乙方责任：
1、按图纸要求和有关规范施工，确保工程质量，编制施工计划，确保工程进度，根据图纸提出相关材料清单。
2、遵守甲方材料管理制度，包括领用材料的保管工作，收集施工余料，交由甲方处理，出入车辆接受甲方检查。
3、在施工现场遵守有关安全规程、规范，确保施工安全，在施工过程发生安全事故由乙方自行负责。
四、付款方式：工程结束验收合格后付清全款，工程总造价为人民币122000元。
五、解决纠纷方式：
在执行协议过程中发生一切事故，双方应友好协商解决，必要时可提交仲裁机构仲裁。
六、工期XX年XX月XX日施工，XX年XX月XX日交付使用。
七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：武汉中新塑料有限公司
乙方：
委托签约人：
委托签约人：
签约日期：
签约日期：
安装协议书10
甲方：
乙方：
经过甲乙双方协商，本着互惠互利，平等自愿的原则，就达成如下协议：
一、甲方愿把由乙方按照双方的约定进行安装。
二、乙方在工程施工期间应遵循甲方的制度。必须严格遵守安全操作规程，确保施工安全。如因乙方原因导致工伤事故发生，乙方需独立承担责任，甲方不承担相关责任。同时，在工程施工期间，如乙方人员发生打架斗殴、酗酒或其他闹事行为，乙方需独自承担后果，不得对甲方造成负面影响。请您将上述内容修改成原创版，谢谢。
三、工程进度随土建进度及建设单位要求进行。
四、在施工过程中，甲方享有监督乙方工程质量以及推动工程进度的权利，并为乙方提供便利条件。
五、甲方有权在提前通知乙方的情况下终止协议。如乙方未经甲方同意擅自终止协议，且该行为导致工程进度受到影响，乙方应当承担由此造成的经济损失，并对严重情节负刑事责任。
六、乙方在完成本工程的安装工程时，必须遵守相关部门的工程进度要求。如果乙方无法按时完成工程，由此造成的损失将由责任方承担。另外，乙方若因施工质量问题需要进行工程返修，除了扣除所用材料费和工费外，乙方还需承担所有因此产生的`经济费用。
七、该工程占地面积约为5000平方米，按照17元/平方米的价格计算，工程总费用为8.5万元。最终施工结算将以实际发生的数量为准，确保准确无误。
八、工程质量要求：
1.塑钢窗安装标准和施工方法必须按照现行的有关标准规范要求执行。
2. 塑钢窗安装允许的偏差必须符合jgj103–96的规定。
九、施工内容：甲方将负责将塑钢窗运送至施工现场，乙方随后负责接收并进行运输与安装工作。在射钉射弹及发泡胶使用过程中应注意合理控制损耗，最大限度避免玻璃破损，并确保物品的损耗率不超过其他安装团队。若工地被土建单位砸坏，乙方应及时联系土建单位签字，并通知甲方进行运回处理。修改后的内容已提供，感谢您的理解与配合。
十、付款方式：
双方签订合同后，塑钢窗框完成进场安装并经过合格检验后，甲方应支付总安装量的20%作为首期款（即每平方米3元）。所有玻璃和窗扇安装完毕后，甲方应支付85%的款项。建设单位验收合格后，甲方应支付剩余的5%款项，达到合同总金额的95%。保修金为合同总金额的5%，在保修期满一年且无安装质量问题时支付。
十一、本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
___年___月___日 ___年___月___日
安装协议书11
甲方： 王志国
乙方： 石家庄名投家具销售有限公司
甲乙双方就 亲亲小镇C7-2-303家具安装工程事宜经友好协商，达成以下协议：
一、 工程名称个人定制整体家具免费安装 施工地点 亲亲小镇C7-2-303
二、 安装时间 XXXX年 8 月19 日 完工时间 XXXX年8 月20日
三、 安装工程性质：在石家庄名投家具销售有限公司定做家具免费安装
四、 乙方必须按照甲方的要求保证安装质量、安装时间完成安装工程。乙方有义务确保甲方的个人信息机密。
1、 乙方提供足够的专业安装工具、专业的技术人员和管理人员。
2、 乙方在安装过程中要有产品的保护意识，必须确保产品在各个环节中不被损坏，若因操作不当造成部件损坏应赔偿相应的材料更换、补给费用。（包括甲方自购配件产品）
3、 乙方应负责监督搬运工在搬运过程中做到轻搬轻放，确保产品完好并乙方承担所有产生的费用。
4、 乙方在搬运、安装过程中如发现产品有遗失、缺漏、损坏等，应及时向甲方提出。
5、 乙方必须做到文明施工、规范施工、整洁施工，确保施工现场整洁有序。
五、 乙方应确保货物准时发到施工现场及协调施工现场具备施工条件，如因货物未能及时到达施工现场所造成工期延误或因乙方的其他原因造成未能按时安装完毕的，甲方损失由乙方负责承担。
六、 在工程安装完毕后客户发现乙方安装不当或者未按图纸施工，乙方应无条件按照甲方要求及时调整更改。
七、 在安装工程完毕后，三年因安装原因造成的质量问题乙方必须无偿提供售后服务，因产品本身的原因或客户原因，如配件的损坏、客户移动、搬迁等的原因需要更换配件、重新调试、拆装搬运的，甲方应提供配件或需更换的部件，并支付相当的安装调试等费用。
八、 质量标准：产品应水平、不摇晃；应上的螺丝、五金配件等必须全部到位，门、面缝隙紧密、均匀，开关灵活，抽屉推拉自如，不碰撞；按平面图摆放到位。
九、 进度保证：乙方不允许出现中途无故停工，讨价还价的现象，否则已产生的'人工费用甲方拒付。
十、 节约事宜：乙方应节约施工现场的水电使用。
十一、安全事宜：乙方在施工安装现场应遵守客户要求进行安装操作，若在施工过程中因自身原因发生人身安全事故，甲方概不负责；必须保护好客户现场的设施设备，如有因乙方不当操作造成损坏的由乙方等值赔偿。
十二：石家庄名投家具销售有限公司承诺定做的家具全部为实木板材
甲方： （签名）
乙方：（签名）
安装协议书12
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，甲方决定承包给乙方位于中心完小内的教师公租房（56户）电路安装工程，为保证工程顺利进行，根据国家有关法律法规，特签订本协议，以便共同遵守，信守诚诺，达成协议如下：
一、乙方按材料预算规格包工包料，负责施工、安装、维修及用户上户。
二、乙方于20xx年月日进场施工安装，于20xx年月日完工。
三、工程安装总价款：（金额大写）柒万贰仟贰佰柒拾陆圆（含税费），（小写）72276.00元。
四、乙方必须保证安装质量可靠，安全性高，须甲方满意认可。
五、乙方必须按正确规程施工，承担工程实施过程中的所有安全责任。
六、付款方式：甲方一次性付清工程安装总价款。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
法人签字：
法人签字：
电话：
电话：
签约日期：20xx年1月20日
安装协议书13
甲方：____
乙方：____
1、甲方委托乙方安装(拆卸)一台QTZ型塔吊，时间____年____月____日至____年____月完成。
2、安装地点：灵武市中银欧景豪庭二期工地，由甲方负责清理现场障碍物，并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。
3、甲方制作基础前，应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程，应注意基础深度与地下室深度一致，保证砼基础坚固，如因上述情况，造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责，由此导致的验收不合格，乙方概不负责。
4、由乙方向甲方提供塔吊安装(拆卸)方案，资质证书，技术交底等相关资料。
5、在安装和调试过程中，甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的.试件。
6、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故，属于甲方责任甲方承担，属于乙方责任乙方承担。
7、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后，甲方一次性付清，检测费由甲方承担，检测塔吊安装不合格，乙方应及时给予返工，返工费用由乙方承担。
8、塔吊安装或(拆卸)完毕后，经有关部门检测合格后，即乙方工作结束，如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故，均和乙方无关。
双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表：____乙方：____
____年____月____日____年____月____日
安装协议书14
总包单位：(以下简称甲方)。
分包单位：(以下简称乙方)。
甲方所承建工程的室内电梯安装(作业项目)由乙方负责施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家现行有关法律、法规以及湖南省、长沙市地方有关规定，为明确双方的安全生产责任，确保施工安全，签订本安全管理协议。
一、双方的共同遵守的内容。
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、湖南省、长沙市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，执行有关劳动保护法规、条例和规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部，应有安全操作规程。
3、根据工程项目内容和特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火及其它工作;甲方指派邹大权同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定;甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关安全、防火工作，共同预防事故的发生。
4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
二、甲方的责任和义务。
1.对进场施工人员开展经常性安全教育活动，及时宣传、贯彻企业和上级安全生产、文明施工、劳动保护等方面的制度与规定。
2.各级安全部门和人员对安全生产实行监督检查。遇有重大危险隐患有权指令停工，限期整改。对违章者、事故责任者有处罚权。
3.公司各级工程管理部门，对不服从安全生产管理或连续发生事故的分包单位，有权终止劳务合同，其损失由分包单位负责。
4.负责检查安全措施的落实情况，对盲目施工和损坏安全设施的`进行教育或处罚，直至清退。
三、乙方的责任和义务。
1.进场人员须符合用工条件及总包方使用要求，所报人员名册应与实际相符，不得擅自更换。人员需调换时，应提前通知总包方，经同意后办理有关手续，严禁私招乱雇。
2.认真落实安全技术交底，并依据作业环境进行有针对性的二次安全交底，教育施工人员严格遵守操作规程和安全管理制度，正确使用劳动保护用品，提高自我保护能力。
3.服从总包方管理，对违章和隐患问题接受经济处罚，按时交纳罚金，并根据问题的具体情况采取整改措施。
4.对总包方不安全、不文明的指令有权拒绝，在危及人身及设备安全时，有权采取停工措施，要求总包方提供符合安全生产的条件和安全防护设施。
四、安全管理交底。
1、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方在施工期间，必须严格遵守甲方安全生产、防火管理的各项规章制度;接受甲方检查、指导，双方应督促施工人员严格遵守、认真执行。
3、甲乙双方的人员，对施工现场的安全防护设施、安全标志和警告牌及不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除变动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要的、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。
4、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
5、贯彻“先订合同后施工”的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同以外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由擅自方负责。
6、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则。施工作业人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括施工方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等)，由施工方负责。甲方应协助提供人道主义援助，积极协助处理突发事故和保护现场，做好善后工作。
五、安全事故处理。
1.发生因工伤亡事故，按事故调查组的责任认定进行处理。属分包方责任或工人违章操作等非总包方原因所发生的事故，由分包方对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿;属总包方责任，由总包方承担经济赔偿;属双方责任，依据责任大小由双方单位协商解决。经济赔偿采取一次性方式。
2.分包方发生伤亡事故后，不分责任属于哪一方，其伤者的具体善后工作均由分包方负责安排和处理。
3.发生死亡、重伤事故，不论其责任属于哪一方，均由总包单位统一报告。
六、本协议壹式三份，甲、乙双方各执壹份。本协议作为合同正本的附件经双方签字、盖章生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切损失。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
代表(签字)代表(签字)。
地址地址。
电话电话。
安装协议书15
甲方：
地址：
电话：
邮箱：
乙方：
地址：
电话：
邮箱：
如果乙方安装、复制或以其它方式使用了_________________软件产品，则视为乙方已同意下列条款，如乙方不同意本协议中的条款，请不要安装软件。如果乙方通过合法渠道从甲方取得本软件的任何拷贝，则乙方拥有如下权利：
一、使用权
乙方有权在计算机上安装本软件，并在业务范围内使用本软件，再现本软件具有的全部功能。
二、技术支持
1、乙方有权获得甲方的全面的技术支持。
2、对于本软件在安装使用过程中产生的任何疑问、问题，乙方均有权向甲方提出并要求甲方给予解答或解决。
三、版本升级
根据实际需要，乙方有权获得本软件的各个升级版本的使用权。但如果甲方另有要求，乙方须支付适当的版本升级费用。
四、一般限制
乙方对本软件的使用权仅限于再现本软件本身具有的功能，乙方无权擅自修改本软件，也无权对本软件进行反向工程、反编译或反汇编，也无权在本软件的基础上进行二次开发，衍生新的软件。如果出于适用性或其它原因需要修改本软件，应书面向甲方提出，由甲方进行修改。
五、备份
除非为乙方自己的正常使用或备份存档的目的，乙方也无权擅自复制本软件的全部或任何部分内容。
六、使用
对本软件的使用权范围仅限于乙方本身。未经甲方书面允许，乙方无权以转让、许可、出租、租赁、出借、赠与或其它任何方式向任何第三方提供本软件或其复制件或其中任何部分，无论这种提供是否出于商业目的。
七、声明
对于本软件，甲方保证不含有任何恶意破坏乙方的计算机资源（包括文档、程序和其他数据）的功能设置。对于乙方在使用此软件过程中而产生的利润损失、可用性消失、商业中断，或任何形式的间接、特别、意外或必然的破坏，或任何其他方的索赔，甲方及其代理、销售人概不负责，即使甲方已事先被告知此类事有可能发生。
八、知识产权和保密
本软件的版权和可能涉及的甲方的`商标权、专利权、专有技术和其他权利，其所有权归甲方。乙方对其中出现的权利标识应妥善保留，不能擅自进行删剪或修改。乙方拥有授权范围内的使用权，但没有转让或许可他人使用的权利。对于涉及甲方技术秘密的内容，乙方还负有保密的义务。
九、其它
1、本软件许可协议的未尽事宜，由双方其它协议或另行协商约定。
2、本软件许可协议适用中华人民共和国有关法律。
甲方（签字）：
签约日期：_________年_________月_________日
乙方（签字）：
签约日期：_________年_________月_________日
【安装协议书】相关文章：
安装协议书06-09
安装协议书03-06
安装水电协议书03-08
安装协议书【荐】03-19
安装协议书【推荐】03-31
施工安装协议书09-10
安装承包协议书11-18
管道安装协议书11-10
安装协议书范文09-21
安装安全协议书03-16