用电协议书范本
在日新月异的现代社会中，协议使用的情况越来越多，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。那么什么样的协议才是有效的呢？以下是小编为大家收集的用电协议书范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
用电协议书范本1
供电方：____________________（以下简称甲方）
用电方：__________（以下简称乙方）
因乙方施工需要用电，经甲乙双方协商，甲方同意向乙方转供电。为明确责任，确保双方利益，达成如下协议，以便共同遵守。
1、乙方提出书面申请，并注明用电最大负荷、用电范围和用电时间等。甲方向乙方提供合适的供电间隔并检查乙方使用的供配电箱，确认满足安全用电的要求后方可供电。
2、电能表由乙方提供，消耗的电量以安装的电能表计量为准。施工单位使用的电能表必须经甲方同意并经法定计量部门校验合格后方可使用。
3、不便装表计量的`施工部分，乙方需提前提出书面申请，经甲方确认后，指定接入用电设备的接入点和最大容量。用电量由甲乙双方共同根据用电负荷、使用时间等综合计算用电量。
4、电价按抄表当月用电所在矿供电部门供给的综合电价收取。
5、每月二十日，由甲乙双方共同抄表并填写工程用电确认单，如乙方不能按时到场，甲方抄表有效，遇节假日抄表时间顺延。工程用电确认单由施工单位三日内送工程管理部，遇节假日顺延。工程用电确认单一式三份，甲乙双方各一份，工程管理部一份。
6、工程验收合格后，施工单位把总工程用电确认单送工程管理部签字盖章确认后送交经营管理部缴纳电费，经营管理部收到施工单位缴纳的电费后出具收据。施工单位在竣工结算时需附电费收据，否则不予结算。
7、工程验收合格，抄表完成后本供电协议相应终止。
8、从甲方指定开关下方电缆头（包括电缆头）起到负荷端均由乙方负责管理与维护，并做好安全用电工作。在乙方负责范围内出现任何安全事故由乙方负责。
9、因乙方使用不当或事故导致甲方供电设备损坏，甲方有权要求乙方赔偿损失。
10、乙方应严格执行《电力法》、《全国供用电规则》等有关规定及甲方停送电管理规定，并接受甲方供电管理人员的监督和检查。
11、乙方在用电期间，不得随意改动或更换电能表，未经甲方同意不得向外转供电或随意增加负荷。如有违反，甲方有权停止供电，并视情节给予500—5000元的罚款。如确实需要更改负荷时，乙方必须提前两天向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可实施。
12、甲方需要进行设备检修停电时，应提前一天通知乙方（事故状态除外）。
13、本协议未尽事宜另行协商。
14、本协议一式三份，甲方两份（基层厂和工程管理部各一份），乙方一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方单位：__________（公章）乙方单位：__________（公章）
甲方代表：____________________乙方代表：____________________
签字时间：____________________
用电协议书范本2
甲方单位（章）：____________________
乙方单位（章）：____________________
本工程总包范围内的分包单位北京金宏达建筑加固工程有限公司自___年___月___日已进驻现场进行正式施工，为统一现场临时用水用电管理，确保施工用水用电的正常，经双方协商，签订以下协议：
（1）分包单位在进场前预交工程总造价的0.3%作为临时用水用电费用。总包单位每月依据分包单位用电设备、人员数量、用水情况综合考虑进行费用分摊，当发生费用超出预交费用时应立即补交。
（2）分包单位现场用水用电服从总包单位统一调度和管理，总包单位对分包单位生产用电线路分别挂表记数，分包单位要有专业维修电工。总包单位在施工现场给分包单位指定水源，规定管径、阀门数量及管道位置、走向，分包单位自行引接施工用水管道。
（3）分包单位在使用总包提供的总电源箱时，应向工程技术部提出申请，分包按指定回路接分电箱，不得扰乱管理次序，造成电器损害或大面积停电，责任自负。
（4）分包单位负责本单位的配电线路和设备的维护；负责水源后管道、管件的维护、修理，确保整个现场的正常用水用电，杜绝浪费，保证安全。
（5）分包单位的用电设备和线路应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）的规定，并做好对用电设备的`安全防护工作，责任落实到人。
（6）分包单位接受各项安全检查，对检查中提出的须整改的安全隐患及非正常用水现象应立即进行整改。
（7）因施工需要，现场增设50KW以上大容量用电设备及现场须使用新的水源时，应以书面形式向总包工程技术部申报，经批准后方可使用。
（8）分包单位现场维护电工和水暖工有义务对总包现场供配电和供水设施进行维护和抢修线路故障。
（9）本协议一式贰份，总、分包单位各执壹份，一经签定，双方自觉遵守，对于违者将依据《总承包管理制度》中有关规定予以处罚。
甲方单位（章）：____________________乙方单位（章）：____________________
甲方负责人（签字）：____________________乙方负责人（签字）：____________________
___年___月___日___年___月___日
用电协议书范本3
单位名称：____________________（甲方）
施工队：____________________（乙方）
为了保证安全用电，甲乙双方认真贯彻执行国家的相关规范、规程及本单位的'安全用电管理制度，服从行业管理，接受有关单位监督检查，经双方签订如下安全用电协议：
一、乙方进场后，甲方对乙方工人进行入场教育的同时，进行安全用电教育。
二、甲方根据施工任务，对乙方进行分项工程安全用电交底，在施工中，乙方必须按安全操作规程和安全用电交底进行操作，乙方必须接受甲方监督检查。乙方必须给用电人员配备相应的劳保用品，并督促用电人员正确使用。
三、乙方用电人员不得擅自动用和私拉乱接电气设备，搬迁和移动用电设备，必须经甲方电工认可后方可进行。
四、乙方工人必须遵守项目部的一切安全用电管理制度和操作规程，不得违章指挥和违章作业。
五、伤亡事故处理执行甲乙双方签订的安全协议书。
六、补充协议
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效至协议期满，工人全部退场后止。
甲方签字：____________________乙方签字：____________________
___年___月___日___年___月___日
用电协议书范本4
甲方：____________________（以下称甲方）
乙方：____________________（以下称乙方）
为加强施工现场临时用电的安全和管理，使现场临时供电系统在额定容量下，运行在最佳状态，各种机电保护装置得到有效的维护和保养，使之发挥应有的'保护功能，杜绝各类用电事故的发生。明确各自的责任、权利和义务，经双方协商一致同意签订如下协议：
一、甲乙双方必须认真贯彻执行用电的有关安全生产法令、法规及规章制度。
二、乙方必须服从甲方用电管理，乙方在进场时和投入使用前，应会同甲方进行检查验收，并经双方同意后方可投入使用。使用过程中如遇危及系统运行的设备故障时；应立即停止使用，并报告甲方备案，故障未彻底排出前，不得通电试运行。
三、甲方负责给乙方提供电源，接电源时，必须按甲方指定位置接线，不得私拉乱接。
四、甲方有权检查施工区的用电安全，对乙方有私拉乱接、违章和严重违章现象下达书面隐患通知单（应双方签字），并限期整改，到期不改且无正当理由拖延者，甲方有权停止乙方用电。
五、在乙方施工中如发生任何意外，一切安全责任都由乙方全部承担，与甲方无关。
六、用电量以计量电表为准，双方确认后计量结算。电价按每度2元收费计算，供电终止后15日内乙方一次性向甲方交付全部电费。
七、本协议一式两份。甲乙双方各持一份。
甲方：____________________乙方：____________________
负责人（签字）：____________________负责人（签字）：____________________
日期：____________________日期：____________________
用电协议书范本5
甲方：________________
乙方：________________
甲乙双方依据《民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方室内分布系统在甲方用电事宜，达成一致，特签订如下协议：
一、供电单位及联系方式：
1、供电单位：________________
2、联系方式：________________
3、供电地址：________________（市、区、县、路、号、楼宇名称、竖井位置）
二、电费标准及支付方式：
1、电费标准：________________元/度。
2、其他：________________乙方自行新装电表，该电表起始读数为零
3、支付方式：________________
（1）乙方所发生的电费由甲方向供电部门统一交纳。
（2）乙方电费支付时间：每季度支付一次
双方根据电表读数，据实结算。
三、双方约定：
1、上述第二项第1款中的电费标准随政府电力部门的公示价格进行调整，该调整发生时，甲方应及时通知乙方。
2、乙方按照上述第二项第3款中规定的时间向甲方交纳电费。
3、在乙方按时向甲方支付电费的`前提下，甲方应确保乙方基站的正常供电，不得随意停电。特殊情况下需停电预计在3小时以上时，甲方必须提前通知乙方，并由乙方为基站机房准备其他应急供电设备。
4、结算电费时，甲方提供电费往来收据，以及加盖公章的电费发票复印件。
5、甲方人员不得以任何名义或手段给予乙方人员财物、回扣、手续费以及乙方人员不应得的其它各种利益。
6、乙方人员不得借婚、丧、嫁娶、过生日等事宜，接收甲方的变相送礼。不得接受甲方的吃喝、娱乐、洗浴、旅游等各种消费招待。
四、协议期限：
本协议有效期限为________年，自________年________月________日至________年________月________日止。
五、违约责任：
1、乙方逾期向甲方交纳电费超过三个月时，乙方应向甲方支付违约金，违约金的数额为逾期支付电费数额的千分之三。
2、由于甲方的过错或责任导致设备停电超过8小时，（电力部门正常检修停电除外）给乙方造成的损失应由甲方赔偿，此时乙方有权拒绝向甲方支付部分或全部电费。
六、其他：
1、本协议一式陆份，甲方执两份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
2、本协议自甲乙双方签字、盖章后生效。
甲方：________________乙方：________________
委托代理人：__________委托代理人：__________
用电协议书范本6
甲方：____________________（总承包单位）
乙方：____________________（分包单位）
为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—20xx）和JGJ59—20xx的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议：
一、工程名称：
工程地点：__________
分包内容：劳务分包
二、安全生产管理：
1、总包方权利与义务：
（1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。
（2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
（3）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
（4）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
（5）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
（6）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（7）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
（8）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。
（9）施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
（10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、分包方权利与义务：
（1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。分包单位不服从管理导致临时用电安全事故的，由分包单位承担主要责任。
（2）乙方必须是具有劳务承包资质的独立法人单位，能够对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。
（3）分包方必须熟悉并能严格执行国家的临时用电的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进用电安全的各项活动。
（4）分包方必须学习、掌握、并认真执行总包方现行的有关安全用电的各项规章制度和管理模式，积极参加总包单位组织的各项安全生产组织和活动。
（5）分包方必须建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。
（6）分包方有教育职工安全用电的义务，并提供合格的临时用电操作人员，持证上岗率要求100% 。
（7）分包方自有的施工机械和电气设备设施，必须符合国家、部门、地方的标准和规范。做到性能良好，各种用电安全防护装置齐全有效。分包方应对这些设备设施进行过程控制，保持其始终处于良好的工作状态，并按照建设主管部门的要求进行备案，并做好日常维护保养工作，并做好相关记录。
（8）分包方使用机械设备和电气设备，要定人、定机、定岗，严格执行操作规程和安全技术交底，不得擅自离岗，严禁酒后作业。
（9）分包方应严格按照施工现场消防安全管理规定的要求做好电气火灾的预防工作。
（10）分包单位的电大作业人员必须配戴合格的劳动防护用品，并懂得正确的佩戴和使用。
（11）分包方必须严格执行“因工伤亡报告制度”，发现事故及时向总承包方及相关部门报告，并积极组协调开展救护和工程抢险工作，不得破坏事故现场，隐瞒不报或者延迟报告。
（12）分包方有权拒绝总包方的'违章指挥。
（13）分包方必须坚持每天班前安全教育制度，并严格按照安全技术交底施工。班组长对本班施工人员的安全工作负直接责任。
（14）分包方要加强宿舍、仓库的临时用电管理，确保用电安全。
（15）分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须先做好事故的善后处理工作。当然总包方对事故的发生负有相关责任时，总包方应积极协助分包方做好善后处理工作。
三、违约：
1、分包方在施工过程中违反国家有关安全生产的法律、法规、标准及总包方的有关安全管理规定，总包方一经发现可下达整改通知书要求分包方立即进行整改，分包方应按总包方要求进行整改，如分包方不按总包方要求进行整改，总包方有权强制停工和经济处罚等措施。
2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任，造成经济损失的由分包方经济支出。
3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任，造成经济损失的由总包方经济支出。
4、分包方在施工现场都要服从和接受各级主管部门的监督检查，凡违反安全操作规程、违反安全生产规章制度及公司各项管理制度的班组和个人均自觉接受按规定给予的经济处罚，问题严重及屡教不改的可解除分包合同。
5、分包方因违章指挥、违章作业被处罚的罚金，应按时交付现金或从工程款中予以扣除。
四、补充条款：____________________
五、协议说明：
1、本协议在双方签字盖章后生效，至劳务分包、工程专业分包合同截止时自然终止。
2、本协议共两份，双方各执一份。
甲方：____________________乙方：____________________
项目经理：____________________分包负责人：____________________
时间：____________________时间：____________________
用电协议书范本7
甲方：____________________（以下简称甲方）
乙方：____________________（以下简称乙方）
甲方为五原县供电机构，有完善的电网系统。乙方为五原县招商引资的牲猪屠宰企业，根据《全国供用电规则》的有关规定，经甲、乙双方充分协商，共同达成如下供、用电协议，以便共同遵守。
1、乙方受电地点：五原县荣丰工业园区
2、乙方受电容量：三相变流500千伏安，新增变压器一台。
3、合同期限：自____________年10月28日起至企业生产终止。
4、乙方新装或增加用电，应按国家有关规定，均应向甲方办理用电申请手续。
5、乙方提出减少用电容量，甲方应根据用乙方所提的期限，保留其原容量。停止用电时乙方应向甲方提出申请，同时应将电费结清。
6、乙方的冲击性负荷、不对称负荷和整流用电等对供电质量和安全经济运行有影响者，应采取技术措施消除影响，否则甲方可不供电。
7、乙方发生人身触电伤亡事故；主要电气设备损坏及因乙方的原因引起电网停电等事故时，应立即向甲方报告。
8、甲方对乙方的安全用电工作督促检查，并积极协助有关主管部门及乙方共同做好对乙方电工的技术培训和管理工作，定期进行安全技术考核。
9、乙方应定期编制节约用电措施计划，完成节约用电任务；甲方应督促、检查、帮助乙方的节约用电工作。
10、乙方应积极采用节约用电的.新技术措施，推广有效的节约经验。
11、甲方和乙方分工维护管理的供电、用电设备，未经分管单位同意，不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或更动者，事后应迅速通知分管单位。
12、甲方应固定抄表日期，按期抄表收费。乙方应按甲方规定的期限交付电费。对逾期不交者，按规定加收迟纳金，并可停止供电。
13、本合同生效后，甲、乙双方均不得擅自修改或废止，合同中如有特殊情况需要修改，或有未尽事宜，须经双方协商，根据《全国供用电规则》作出补充协议，补充协定与本合同具有同等效力。
14、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份；
甲方：____________________（盖章）乙方：____________________（盖章）
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
用电协议书范本8
甲方：____________________
乙方：____________________
按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就乙方因生活所需，使用甲方临时用电一事，结合本项事宜具体情况，为明确乙方在使用甲方临电、临时供水过程中的相关责任与义务，达成以下协议条款，希双方共同遵守！
一、临时用电安全；
1、甲方所提供给乙方的临时用电主电线路由甲方负责管理，发生故障后乙方应派人无偿协助甲方相关人员即时处理，乙方负责并承担乙方接线处（含配电箱）到乙方用电器范围内的所有线路的安全及费用。
2、乙方在使用过程中应该严格遵守相关用电安全规范，不得私拉乱接，若发生人生伤亡事故、火灾事故、财产损失事故均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任及费用。
3、因乙方使用的临电为甲方施工用电，电压、电流强度随甲方用电器启动或电网电压、电流强度而变化，可能导致乙方用电设施损坏或财产、人身伤亡事故，甲方不承担任何责任及费用。
4、因电网或甲方自行安排停电，恢复供电时甲方不另行通知乙方，乙方在停电间歇不得随意接拆线路或用电器，否则发生人生伤亡及财产损失事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。
5、根据规定，乙方必须设置地方计量单位检测合格的电度表，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得阻止。
6、乙方至少应配备一名具有国家认可相关操作技能电工负责乙方区域内日常临时用电安全管理工作，并接受甲方机电人员管理，费用由乙方承担。
7、甲方提供给乙方临时用电乙方只能作为生活及照明用电，不得另作他用或向第三方提供用电，也不得用作施工用电。乙方不得使用大功率用电器。若因乙方使用不当，给甲方电线路，用电设施、变压器、人身财产造成损失由乙方承担全部责任。
8、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。
9、乙方应按规定安装漏电保护器；乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。
二、临时用水：
1、乙方临时用水由乙方在甲方指定接水口连接引水，并按要求设置经相关机构检验合格的.计量表，经双方确认后方可安装，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得有异议。
2、甲方提供给乙方临时用水乙方只能作为生活用水，不得另作他用或向第三方提供用水，也不得用作施工用水。在使用过程中乙方应保护好甲方提供给乙方的主水管道不被破坏，若因管道发生故障乙方应无偿派人协助甲方共同及时解决。
三、其它：
1、经双方共同协商，为确保双方各项责任、义务的顺利履行，双方约定乙方至合同签订之日起向甲方一次性缴纳履约保证金人民币20000元；待合同终止后，乙方履行完全部责任义务甲方无息退还乙方保证金。若在履行协议过程中乙方违约，甲方可视具体情况酌情扣除乙方保证金后无息退还乙方剩余保证金，乙方不得有任何异议。
2、经协商，双方电价为：__________元/度；水价为__________元/立方；每月底由双方相关人员共同抄表，核实，次月2日前乙方将双方确定的上月用电用水费用上缴甲方综合办公室，若因乙方延期不予缴纳，甲方有权终止本协议，停止向乙方供水供电，拖欠费用在乙方上缴保证金中扣除，乙方不得有异议。
3、甲方提供给乙方的水、电是经地方相关行政主管部门许可接入，同时也受到地方行政主管部门日常监管，若因乙方接入甲方水、电受到地方行政主管部门处罚或约束，由乙方负责协调处理，所发生的费用及罚款由乙方负责支付，甲方不承担任何责任和费用。因乙方无力协调，甲方视具体损失如实扣留乙方所缴纳的保证金，作为弥补乙方给甲方造成的损失，并同时终止本协议。
4、因乙方用电、用水给第三方造成的财产损害、人身伤亡事故由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。
5、甲方提供给乙方的临时生活用水、用电只是短期行为，随着甲方临时场地、设施变拆会及时中断，甲方临时场地、设施变拆中断前3日提前通知乙方，乙方应做好相关中断后准备工作，甲方中断后乙方不得阻拦干扰甲方正当行为，否则视乙方违约，甲方可扣留乙方所缴纳的保证金，作为弥补乙方给甲方造成的损失。
6、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。
7、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求；临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。
8、严禁窃电和违章用电。乙方若有窃电及违章用电行为时，每发现一次按最高用电设施负荷量的10倍进行处罚。
9、本协议终止日期为__________年4月30日，因不可抗力原因（如地方主管部门要求拆除甲方临时设施、地方纠纷、地方主管部门要求终止向乙方供电供水等）本协议即行终止，乙方不得有异议。
本协议一式三份，甲乙双方各执1份，经双方签字盖章之日起生效，至本协议约定终止日期或双方约定终止事项出现后即行终止。
本协议发生争议时由双方协商解决。协商达不成一致意见可上诉至人民法院仲裁。
双方约定本协议争议仲裁上诉法院为重庆市九龙坡区人民法院。
甲方单位：____________________乙方单位：____________________
甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________
日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日
用电协议书范本9
甲方；____________________
乙方：____________________（土建施工队负责人）
身份证号：____________________
工程名称：____________________
为了加强亳州市各基站市政工程建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》及《安徽省建设工程质量和安全生产管理条例》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、严格贯彻执行国家、省、市有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
2、由甲方主管安全人员监督乙方人员进行班组入场安全教育，必要时进行各种培训，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
3、甲方对施工现场的安全生产进行全面监督，乙方负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
6、严格审查乙方聘用人员的相关上岗证件。
7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架等要由甲方验收合格后方可使用。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担全部责任。因工伤工亡事件发生的索赔问题，乙方应当尽力调解处理并就发生的事情及时上报甲方，因乙方处理不力或者无故拒赔致使甲方受牵连而赔赔的费用也由乙方承担。
5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方施工承包责任人具体负责建设工程施工现场的安全生产。
6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
9、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
10、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
11、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
12、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
13、必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
14、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
15、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
16、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的`人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
17、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
20、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
21、乙方对于其施工队所聘任的劳务人员，应当按劳动法规定签订劳动合同，办理社会保险、人身损害意外险等，因乙方疏忽没有办理由乙方承担劳动法上的用人单位劳动保障责任。
三、其它：
1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
四、特别说明：
安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
五、补充条款：
补充条款如下：
1、根据相关法律法规及建设方强制要求，为防范和化解建筑工程施工安全风险、保障施工人员合法权利、维护社会稳定，尽量减少可能发生的意外损失，乙方应为现场管理及施工人员办理意外伤害保险，手续由甲方代为办理，乙方提供投保人员的相关证件，相关费用由甲方在工程完工后结算时在合同总价中扣除。若因乙方未提供相关证件而未能办理意外伤害保险，由乙方承担全部责任，并承担上级主管单位或建设方对甲方的处罚。
2、补充条款与协议正文具有同等法律效益。
3、本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。
4、本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。
甲方：___________________乙方：___________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
【用电协议书】相关文章：
用电协议书03-19
用电协议书04-03
用电的协议书06-29
[精选]用电协议书07-24
【通用】用电协议书06-23
（精华）用电的协议书06-29
安全用电协议书03-20
用水用电协议书05-20
（必备）用电的协议书07-24
安全用电协议书05-29
