[热门]工程合作的协议书
在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到协议，签订协议可以保护当事人的合法权益。那么你真正懂得怎么写好协议吗？以下是小编整理的工程合作的协议书，希望对大家有所帮助。
![[热门]工程合作的协议书](https://p.9136.com/00/l/lm2084.jpg)
工程合作的协议书1
甲方：石家庄市荣达通信工程有限公司 （以下简称甲方）
乙方（单位）：北京嘉福佳庆科贸有限公司 （以下简称乙方）
为适应通信业务发展需要，更好地为通信建设服务，双方本着自愿平等，诚实守信的原则，就工程甲乙双方展开合作。甲方同意授权于乙方承接通信工程业务，乙方独立组织工程施工与承担工程竣工后的保修服务工作。为明确双方的责任和权利，特订立如下协议，双方共同
遵守：
一、甲方同意乙方
北京嘉福佳庆科贸有限公司（法定代表人：，身份证号码： )以石家庄市荣达通信工程有限公司的名义对中国电信廊坊市分公司燕郊电信工程组织进行施工。
二、根据工程项目的实际需要
由甲方出据“工程项目授权委托书”，乙方在甲方的授权范围内，负责实施该工程项目全过程的工作。
三、双方权利和义务：
（一）甲方权利和义务
1、市场的经营与协调。
2、对该工程项目合同的评审与签订。
3、甲方负责提供与该项目工程相关的资质证书等证明材料。
4、甲方负责出据该项目工程的授权委托书。
5、甲方同意乙方使用甲方银行账户.并配合乙方开取工程发票
6、甲方有权定期对授权乙方的工程项目的管理、施工质量、安全生产、
工期计划等方面进行指导和监督。
（二）乙方权利和义务
1、积极开拓通信施工市场，认真做好经营开发工作，扩大市场占有率，在甲方委托授权书的范围内开展工作。
2、认真组织工程项目的具体实施，严格履行合同条款，保质保量完成施工任务。
3、加强质量管理,工程质量合格率100%。
4、确保安全生产,加强对施工人员的安全教育和安全检查，杜绝违章操作，如因管理不善、违反操作规程发生安全、质量等事故所造成的一切损失均由乙方自行承担，并承担相应的法律责任及连带民事赔偿责任。
5、建立完整的内部管理体系，执行甲方的有关的管理制度，强化内部管理，树立良好的企业形象。
6、自觉遵守国家政策、法律、法规，独立承担乙方应缴纳的全部税款，独立承担乙方的债权、债务。
7、严格遵守双方协议,按时向甲方缴纳管理服务费。
四、合作费用和提取方式：
甲方收取服务费标准：
（一）管理服务费的收取标准：
甲方按该工程造价的3%收取管理服务费（不含合同印花税和个人及企业所得税）。
(二)甲方收取管理费的方式:
投资方每次拨付工程款的3%,甲方分次记取。
五、工程价款管理
（一）投资方工程款汇入甲方指定账户,甲方于7个工作日内转汇给乙方,甲方不得占用和挪用。
（二）甲方应配合乙方提供与该项目有关的正规成本发票，由此发生的企业所得税由乙方承担。
（三）甲乙双方根据单项工程款的到账数额，按本协议书规定的'比例标准收缴管理费服务费,如建设单位的单项工程合同预留了工程质保金,甲方不再预留乙方工程维修质保金,如建设单位单项工程未预留工程质保金的项目,甲方将按合同额5%的预留质保金。
（五）甲方根据到账工程价款按本协议书约定的比例扣除乙方应缴纳的管理服务费，余额部分(由乙方向甲方提供正规成本发票)甲方在七个工作日内向乙方拨付。工程质保期限到期后，甲方于7个工作日内把工程质保金支付给乙方，甲方不得任何理由不支付。
六、违约责任
（一） 如协议任何一方违约而造成另一方不能履行协议及给另一方造成损失，则由违约方承担30%的违约金。
（二） 如因在本协议有效期间内发生不可抗力事件（国家政策变动、自然灾害等），致使一方不能履行或延误履行其在本协议中的全部或部分义务时，可不承担违约责任。
七、争议的解决
因执行本协议所发生的争议，应通过友好协商解决。若经双方协商不能解决的，可提请仲裁部门裁定。
八、本项目结束后,如乙方和甲方无其他合作的在建项目,该协议自然终止。
九、本协议一式四份，正本两份,副本两份，双方各执正本一份、副本一份，双方签订之日起生效，未尽事宜经双方签订后，可作为本文件的附件，与本协议具有同等的法律效力。
十、本协议有效期暂定为为两年：自年月日至 年 月 日，如继续合作可另行商定。
甲方：石家庄市荣达通信工程有限公司（盖章）
法人代表或委托人（签字）:
联系电话：
乙方（单位）：北京嘉福佳庆科贸有限公司（盖章或签字）
身份证号码：（法人身份证）
法人代表或委托人（签字）
联系电话：邮箱：
本协议签订日期为： 年 月 日
工程合作的协议书2
甲方：
乙方：
经甲乙双方充分协商，达成如下合作协议条款：
甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后，由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。
甲乙双方权利义务：
（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。
（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。
（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。
（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。
（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。
违约责任：
甲方必须按合同约定提供相应的'营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。
乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
日期：
工程合作的协议书3
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作框架协议如下：
第一条、合作方式
1、甲、乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目，总投资为_______万元。
2、甲方以人民币方式出资_______万元及业务资源。
3、乙方以人民币出资_______万元及施工技术力量和工程管理。
第二条、甲乙双方在合作期间的出资为共有财产，不得随意分割。合作终至后，双方各自的出资仍为个人所有，届时予以返还。
第三条、双方合作项目范围主要是建筑工程施工。
第四条、双方共同经营，项目运作及施工过程中责任划分据下：
1、甲方负责项目运作直至签订（费用甲方自出）；乙方外聘协助设计或工程施工技术人员、外聘大型工程竞标做组织计划投标书（费用乙方自出）。
2、工程施工过程中甲乙双方都得遵守装饰装修工程承包协议内容条款不得致意答应工程项目的增加或减少；增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。
3、甲方负责及时督促业主方按协议条款支付工程款和工程尾款的结算。为维护公司的信誉第一原则、督促乙方按工程承包协议施工计划及时保质保量的施工，配合乙方给工人工程进度款（所完工、工程量的_______%）的据算，项目竣工时及时结算工人工费及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。
4、甲方负责及时督促业主方按协议条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现于业主发生争议时或法律纠纷，此时甲方代表甲乙双方出面解决（费用甲方自出）、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包协议施工计划、工程施工过程中，对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险，工地事件索赔及因质量出现问题，乙方负责解决甲方配合（费用乙方自出）承担；重大以上事故双方共同承担责任（详见建筑与装饰工程事故等级划分及处理办法）。
第五条、合作期间的固定资产和盈余按照取得的项目净利润的甲方_______%、乙方_______%的比例分配。
第六条、债务按照甲方_______%、乙方_______%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在_______日内向对方清偿自己负担的部分。
第七条、每个项目纯利润的百分之_______进行固定投入。利润分红，一个项目竣工进行一次结算。
第八条、协议解除
1、一方有违反本合作协议的，另一方有权解除合作协议。
2、合作协议期满。
3、双方同意终止协议。
4、一方出现法律上问题及做出对企业有损害的，另一方有权解除合作协议。
第九条、自协议签订之日起，乙方需要负责施工技术力量和工程管理，甲方负责业务资源及项目运作。
第十条、违约处理
如果一方违反本协议的任何条款，非违约方有权终止本协议的执行，并依法要求违约方赔偿损害。
第十一条、争议处理
1、对于执行本协议发生的.与本协议有关的争议应本着友好协商的原则解决。
2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉。
第十二条、本协议有效期_______年，自双方代表签字之日起计算，即从________年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
第十三条、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前_______个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本协议项目的资料及业务资源都应交给另一方。
第十四条、未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效。
第十五条、本协议一式_______份，双方各执_______份，具有相同的法律效力。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
工程合作的协议书4
合伙人：_________________
身份证号码：_________________
住址
合伙人：_________________
身份证号码：_________________
住址
甲乙双方经平等协商，本着互利共赢、相互尊重、合作久远的目的;就合伙承包工程事宜达成一致意见，共各方信守。
一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以与公司签订合同确认的建设项目内容和范围为准。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式及比例
1、乙方现金出资，前期投资由乙方出资万元，该款项结第一次公程款后甲方可以抽回;以后施工时甲乙双方各出资50%，在双方商定出资三日内到账，否则按日千分之三承担违约责任。
2、甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派
主管会计一名负责记账;会计的工资费用由甲乙双方共同承担。
3、甲乙双方在项目所在地建立共有账户便于日后工程款的结算。
五、盈余分配及债务承担
1、盈余分配：_________________盈余以甲乙双方出资为依据，按：_________________比例进行分配。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意。负责按违约处理。
七、项目日常管理
1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作;乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作;
2、每月十五日、三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字后方能下账。当月支出需当月下账，超过两个月不下账的.支出个人自负。
3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
4、所有应酬费用共同承担，前期工程所有花费计入成本中。按实际书面签单为据。
5、甲乙双方未经商议，不得随意调拨工程款项;如遇特殊原11 / 56
因双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
八、合伙期满合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。
九、违约责任
1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。
2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。
十、其他事项合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向仲裁委员会提请仲裁或向法院提起上诉。
合伙人：_________________联系电话：_________________
合伙人：_________________联系电话：_________________
工程合作的协议书5
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本道路、给排水及电气工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称：______配套市政工程。
2、工程地点：
二、工程承包范围
______的道路、给排水及电气等工程内容，以及甲方指定的其他工程。
三、协议工期
1、开工日期：______年______月______日
2、竣工日期：______年______月______日
3、协议工期总天数：______天。
4、各阶段工期以甲方进度计划表为准，乙方必须按照甲方下发的工作计划要求，保质保量按期完成全部工作内容，若因乙方原因而延误工期的每延误一天乙方应向甲方支付相当于协议总价______%的赔偿，此项款项从工程款中扣除；如果乙方不能按协议约定日期将工程交付甲方，则视为逾期违约，逾期______天后仍不能交付则甲方有权终止协议，乙方赔偿由此造成的一切损失。如遇人力不可抗拒等的因素和甲方设计更改，工期相应顺延。
四、质量标准
1、工程质量标准：合格，满足设计要求，符合国家现行验收标准并接受甲方代表的监督。
2、工程质量责任：乙方负责其分包范围内的一切质量责任，保修期内出现乙方质量责任事故由乙方承担全部损失。
3、工程所用材料设备须按甲方同意的设计方案所列品牌、规格、数量且提供完整的合格证书及检测报告等资料；在施工中发生质量问题，应及时报告甲方代表，并将处理结果报告甲方备案；工程竣工后，乙方负责对工程保修，保修时间自正式移交甲方之日起算，保修期为一年。保修期满，乙方负责维修，按相关规定收取材料费。
五、协议价款及付款方式
1、协议价款：本协议价款暂定为人民币______元，结算时以清单单价，工程量按实际工程量计算。
2、付款方式：无预付款，每月工程进度款按实际完成工程量价款的______%支付，施工完毕验收合格后支付至实际完成工程量价款的______%，乙方提交相关资料并经甲方审计部门审计完后______日内支付至结算造价的______%，剩余______%质保金当______年保修期满后一次性无息付清全部尾款。
3、工程完工验收合格后，办理结算手续时乙方须提供付款资料（付款资料包括：乙方的付款报告、结算全部金额的发票、经甲方审核认定的工程结算造价书等）。
六、双方责任
1、甲方责任：
（1）提供施工的必须条件：用电、用水指定接入点。
（2）提供相关图纸和技术文件供乙方进行方案设计和相关人员联系方式。
（3）组织相关人员对工程进行预检和完工正式验收，并按协议约定支付工程款。
（4）如甲方需变动设计方案，应提前通知乙方；因变动设计方案所产生的.追加费用，甲乙双方协商确认，由甲方（须有施工、设计、预算人员的有效签字）乙方、监理签定现场签证作为结算依据。
2、乙方责任
（1）严格按照国家颁发的建筑安装工程规范规定和地方相关标准进行施工，并接受甲方代表的监督。
（2）乙方应遵守国家、海南省、三亚市主管部门颁发的安全生产规定，遵守甲方和酒店方的各项现场安全文明规定，遵守甲方的相关规章制度，并对施工中发生的安全事故承担全部责任。并做到现场文明施工、举止礼貌、工完场清。在施工现场中发生由乙方引起的消防、人身事故、治安事件均由乙方承担责任并负责产生的费用。
（3）乙方自行解决施工食宿问题。
（4）乙方根据甲方提供的相关技术文件及现场施工情况，编制竣工图一式六份，并经过甲方审核签字认可后方可进行施工。
（4）工程质量不符合规定，乙方负责立即无偿修理或返工及造成的全部费用。
（5）协助甲方办理本工程的验收工作，提供协议范围内工程验收的有关资料和产品合格证。
（6）乙方自行负责解决货物的现场保管、防火、防盗。
七、争议处理方式
双方约定，在履行协议过程中产生争议时，双方协商解决；当协商不成时，向签约当地人民法院提请诉讼。
八、其他事项
1、本协议在履行期问，如遇地震等不可抗拒因素所造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。如遇不可抗力因素，应及时向甲方说明详细情况，并在______天内向甲方提供当地有关部门出据的证明材料，乙方不承担因此而产生的延迟责任。
2、乙方要严格遵守国家、地方有关安全文明施工的规定，并遵守甲方物业的相关管理规章制度。乙方应统一着装，佩带安全帽和工作牌；施工场地布置应合理、物料摆放应整齐、做到工完场清；竣工垃圾由乙方负责清理并外运出场，相关费用由乙方负责。
3、本协议双方约定签字盖章后生效。
4、双方履行协议全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本协议即告终止。
5、协议的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
6、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。
7、协议订立时间：______年______月______日。
8、协议订立地点：______市。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
工程合作的协议书6
发包方(以下简称甲方)：_________
委托代理人(姓名)：_________
单位：_________
住所地址：_________
联系电话：_________
手机号：_________
承包方(以下简称乙方)：_________
单位名称：_________
资质等级：_________
营业执照号：_________
注册地址：_________
法定代理人：_________
联系电话：_________
委托代表人：_________
联系电话：_________
本工程设计人：_________
联系电话：_________
施工队负责人：_________
联系电话：_________依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合本市实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程地点：_________
2、施工项目及要求：以下是我们所需进行装修工程的项目和要求，请仔细阅读：一、装饰装修工程施工项目确认表（详见附表一）：1.墙面处理：包括涂料、壁纸等材料的选择和施工；2.地面铺设：包括地板、瓷砖等材料的选择和施工；3.天花板处理：包括吊顶、灯饰安装等工作；4.门窗安装：包括门、窗框的安装和调整；5.水电改造：包括给排水管道的布置和安装；6.客厅、卧室、厨房等各个空间的设计和装修；7.家具、家电的选择、购买和摆放；8.其他特殊要求。二、住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表（详见附表二）：1.墙面处理：可选择刷漆、贴壁纸或其他材料，确保平整、美观；2.地面铺设：考虑到使用环境和风格，选择适合的地板或瓷砖，并注意安装质量；3.天花板处理：根据实际需求选择吊顶或其他翻修方式，并进行灯具的布置；4.门窗安装：选用合适的门窗材料，确保安全、实用和美观；5.水电改造：根据平面布局和功能需求，设计合理的水电管道布置，确保安全可靠；6.客厅、卧室、厨房等各个空间的设计和装修：根据使用者的需求和风格要求进行设计和装修，注重舒适性和实用性；7.家具、家电的选择、购买和摆放：根据空间大小和功能需求，选择合适的家具和家电，并考虑摆放位置以及与整体风格的协调性；8.其他特殊要求：针对客户的特殊需求，可以进行定制化设计和装修。
3、工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表);
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)：
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)。
4、工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日;竣工日期_________年_________月_________日;
5、合同金额：本合同工程总价为(人民币)_________元，数额大写：_________元(详见附表三：住宅室内装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
1、甲方负责独立设计并提供装修施工图纸，图纸一共有三份，分别由甲方、乙方和装饰主管部门各持一份(详见附表六：住宅室内装饰装修工程设计图纸)。
2、甲方委托乙方进行施工图纸的设计工作，共需制作三份图纸，分别由甲方、乙方和装饰主管部门各留存一份(详见附表六：住宅室内装饰装修工程设计图纸)。甲方将支付设计费用为元，该费用不包含在工程价款内。
第四条甲方工作
1、开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
2、提供施工期间的水源、电源;
3、负责协调施工队与邻里之间的关系;
4、如果需要对原建筑的结构或设备管线进行拆改，甲方应负责办理相关审批手续，并前往相关部门办理审批手续。
5、在施工期间，如果甲方仍需要部分使用该居室，甲方有责任确保施工现场的保卫和消防等工作得到妥善执行。
6、负责对工程质量和施工进度进行监督，并根据本合同第七条和第十条的规定，承担材料及工程竣工验收的责任。
第五条乙方工作
1、我们会在施工过程中严格遵守安全施工操作规范、防火规定、施工规范以及质量标准，确保按时完成工程并保证工程质量。
2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前应打扫卫生一次。
第六条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。
第七条材料供应
1、根据合同的约定，甲方应提供装饰装修所需的材料和设备，具体清单详见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表。为确保顺利进行施工工作，甲方在材料运送到施工现场之前应提前通知乙方，并由双方共同进行验收并办理交接手续。
2、根据合同约定，乙方将负责提供装修所需的材料和设备(详见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)。在这些材料和设备运送到施工现场之前，乙方有责任提前通知甲方，并与甲方一同进行验收。
第八条工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的.其他情况。
2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第九条质量标准双方约定本工程质量按下列标准执行：
1、《岳阳市住宅装饰装修验收标准》。(见附件十一)
2、双方商议条款：施工过程中若双方就工程质量发生争议，可申请由独立第三方机构进行工程质量鉴定。若经鉴定结果显示工程质量不符合合同约定标准时，鉴定过程所涉费用由乙方承担；若经鉴定结果显示工程质量符合合同约定标准时，鉴定过程所涉费用由甲方承担。
第十条工程验收和保修
1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_________，乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八：工程验收单);
2、工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收。甲方收到验收通知后，将在两天内组织验收，并填写工程验收单。在工程款结清后，双方将办理移交手续（具体内容见附表九：工程结算单）。
3、根据验收合格的双方签字日期，本工程的保修期为两年。针对厨房、卫生间等需要防水要求的区域，保修期延长至五年。在双方签字后，填写工程保修单（请参见附表十：工程保修单）。
第十一条工程款支付方式
1、双方约定按下列第_________种方式支付工程款：
(1)此合同签订地为：本市_________住宅装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即_________元;第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，由市场的有关管理部门负责代收。
(2)合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：支付次数支付时间支付近额(元)
第一次开工前三日
第二次工程进度过半
第三次双方验收合格
2、工程经过验收合格后，乙方需向甲方提出工程结算，并将相关资料交予甲方。甲方在接收资料后，若在______天内未发现任何异议，将视为同意。双方应填写工程结算单（详见附表九：工程结算单）并签字。甲方应在签字时将工程尾款支付给乙方，以结清所有款项。
3、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
第十二条违约责任
1、如果合同的任何一方未能履行合同约定或违反国家法律、法规或相关政策规定，导致另一方遭受罚款或造成经济损失，责任方应承担责任并赔偿对方因此所遭受的经济损失。
2、甲方如未经办理相应验收手续提前使用或擅自动用工程成品，若因此造成损失，责任由甲方承担。
3、当一方因故无法继续履行合同时，应立即通知对方并妥善处理合同终止程序，并由违约方承担相应的经济赔偿责任。
4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元;
5、因为乙方的失误，工程质量未能满足双方所约定的标准，乙方将承担修复责任，但工期不会得到延长。
6、由于乙方原因致使工程延误，每延误一天向对方支付违约金_________元。
第十三条当双方在合同履行过程中发生争议且无法通过协商解决时，可考虑以下第三种方式解决：
1、向岳阳仲裁委员会申请仲裁;
2、向_________人民法院起诉。
甲方：
乙方：
___年___月___日
工程合作的协议书7
甲方（居间人）：xxx
身份证号码：xxx
联系地址：xxx
乙方（委托人）：xxx
联系地址：xxx
联系电话：xxx
根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：
一、委托事项
1、）拟将其xxxx项目的工程（以下简称“该工程项目”）对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务，并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。
2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件，并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通，全力配合乙方制定合理有效的投标文件，尽最大努力帮助乙方逐步入围，直至最后中标，签订工程合同。
2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务
1、乙方应按照建设单位的要求，提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料；
2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。
3、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
4、如果居间成功，乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。
5、如果居间成功，则乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联络运作等全部费用。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬；当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后，如毛利润的 %超过前述保底居间报酬金额时，则乙方还应向甲方支付该超额部分。
3、居间成功后，乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %；乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %；余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
五、居间费用的`承担
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用。
六、违约责任
居间成功后，如果乙方未按本合同第四条第 3 款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效，
2、 如果至月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则本合同自动终止。
4、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：xxx 乙方：xxx
xxxx年 x月 x日
工程合作的协议书8
甲方：********建筑工程有限公司
乙方：******建设有限责任公司
按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：
第一条 总则
1、本协议为双方长期性合作协议。
2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的.职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条 工程项目合作的形式及收费标准
1、工程项目由甲乙双方共同努力承接，工程合同签定后双方视具体工程对象，商定由甲方或乙方施工。
2、施工方负责向另一方交纳管理费（管理费率标准，单列条款约定）；并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。
3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳，管理费用收取分别为：
a:结算值为5000万元（含5000万元）以下收取2%管理费用；
b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用；
c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用，超过1亿元部分收取1%管理费用。
4、双方在工程所在地设立银行共管账户，共同控制工程款的走向，取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章（皆为银行预留印鉴）共同掌控。工程款到位后，按到位额扣除相应的管理费用，余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。
5、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任，施工方不能拖欠农民工工资，承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。
第三条 甲方职责
1、甲方负责市场开发，信息跟踪筛选，并承担所发生的费用。
2、为便于双方联系及业务开展，乙方在北京设立****建设有限责任公司办事处，委派相关人员具体负责合作及日常业务。
3、甲方派员有权按乙方聘用的职务及权限范围，依托乙方驻京办事处对外开展业务，乙方驻京办事处费用由甲方负责（具体费用另议）。
第四条 乙方职责
1、乙方应充分发挥企业优势，在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。
2、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，以维护双方的信誉。
3、各方所提供的人员，在合作过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，对方有权撤换，并由提供方更换。
第五条 违约责任
任何方不得违约，否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。
本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。
甲方：*****建筑工程有限公司
乙方：*****建设有限责任公司
（盖章） （盖章）
委托代理人：（签字）
委托代理人：（签字）
年 月 日
工程合作的协议书9
甲方：_______________
负责人：__________
职务：__________
地址：__________
邮政编码：__________
电话：__________
传真：__________
乙方：__________
负责人：__________
职务：__________
地址：__________
电话：__________
传真：__________
鉴于双方本着互惠互利的原则，就乙方投资建设甲方__________________项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护，经友好协商，达成如下合作的协议：
第一条协议的范围、内容及时间
1、合作范围：甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________（以下简该项目）。
2、合作内容：乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护，负责通信运营商的业务接入，为甲方业主提供全面优质的服务，保障甲方业主通信网络的正常使用。
3、合作时间：本协议自签订之日起生效，期限为_________年。到期后双方如无异议，自动顺延。
第二条双方投资网络建设内容
1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。
2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房，机房需求见第五条。
3、乙方负责该项目通信网络建设的投入，按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设，包括：投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备，室内语音、数据综合布线系统，语音、数据面板及模块等。
4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护，详细内容在第六条中阐述。
第三条甲方的责任
1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸，在网络工程建设完工后，乙方具有保留上述图纸的权利，以便通信网络的运行管理维护。
2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工，并提供必要的条件，为该项目的日常维护和设备安装（其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等）提供便利条件（如机房钥匙、各类通行证等）。
3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人，在合同项目区域内进行通信信息网络投资建设方面的合作。
4、甲方在与其选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》中加入“为保证小区通信畅通，本项目内通信设施由内蒙古___田科技有限公司进行投资、建设，其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护。物业服务企业对与本协议中甲方与内蒙古___田科技有限公司签订的协议内容予以认可，不持异议，并积极配合内蒙古___田科技有限公司对本项目内的通信设施进行运营、维护。
第四条乙方的责任
1、乙方应按照与甲方签订的协议内容，完成合作项目内通信投资建设，乙方有权获得通信网络运营的相应收益。
2、乙方应按照甲方的施工进度，保质保量完成投资建设任务，在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度。
3、乙方负责该项目内通信网络设施的维护，保障甲方该项目内业主的网络通讯畅通。
4、乙方负责该项目中多家通信运营商的业务接入，负责该项目长期通信业务的正常运营与使用。
5、乙方负责该协调项目中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜。
6、如遇故障或服务等原因乙方不能满足业主正常通信要求，当小区20%业主要求更换服务商时，甲方有权终止与乙方继续履行合同。
第五条通信机房的提供
1、甲方在该项目区域内地下室位置向乙方提供能够满足业主通信需求及设备增容的通信机房，在政府土地出让年限内免费（包括免缴管理费）使用。
2、由甲方负责设置单独电表，乙方按供电部门的标准（非普工业标准），直接对供电部门支付通信机房安装期间及投入使用后的电费。
3、甲方提供给乙方的通信机房符合相关技术规范，满足技术及使用要求。
4、机房消防设备应符合相关消防规范。
5、甲方为乙方工作人员出入提供方便。
第六条通信网络运营维护
1、乙方对该项目内所建通信网络的工程质量全面负责，并负责在合同期内的维护与维修，以确保该项目内通信系统的正常运行。
2、乙方负责与多家运营商协调，提高网络运营的管理、优化效率，为该项目内业主提供更加完善的网络服务。
3、甲方采取有效措施保障乙方在甲方场地内所属通信设备、网络的安全及完整；防止通信线路的人为破坏，在发生破坏时，甲方协助乙方调查事故原因，并追究相应的事故责任。
第七条所有权归属
1、为保护乙方投资，甲方承诺由乙方独家负责本合作项目范围内所有通信系统（包括：通信综合业务）的接入以及通信业务的运营、维护。
2、甲方投资建设的管道、桥架等和通信相关的设施在通信接入、使用上只允许乙方使用。
3、为保障乙方投资收益，上述范围内乙方投资的通信设施、设备等全部资产所有权归乙方所有，并受国家相关法律法规的保护。甲方及其他方使用乙方投资建设的通信设施、设备，须与乙方进行协商，并征得乙方同意，此权利不因双方合作的终止而终止。甲乙双方若发生所有权或管理权的变更，从而影响到本协议的合作和经营，变更方应提前_________天书面通知另一方，并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议，以便继续履行本协议相应条款。
第八条违约责任
本协议生效后，甲、乙双方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，除承担该项目通信总投资_________%的.违约金之外，应向对方赔偿因此受到的损失；包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。
第九条争议解决
1、甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。
2、本合同履约地为__________________，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，向__________________人民法院提起诉讼。
第十条免责条款
1、本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。不可抗力是指：
（1）法律、法规、国家政策的变化导致合同不能正常履行。
（2）由于发生甲、乙、双方所不能控制的自然灾害或意外事故，导致不能正常经营的情况。
（3）国家法律法规所规定的其他不可抗力事件。
2、合同签订后，双方任何一方，由于人力不可抗拒的因素影响本合同履行时，都有通知对方并尽力减少损失的责任与义务。遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的十五日内书面通知对方，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。不可抗力事件结束后，双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响及损失。因不可抗力给对方造成损失的，不承担违约责任。
第十一条其它约定事项
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、无论事前书面通知与否，本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业秘密。否则，违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
3、上述条款中的保密义务将在本协议终止或期满后继续存在。
4、本协议未尽事宜，可由各方商定并签署，所有有关本协议条款、条件的修改、补充和变更应以书面形式在与对方协商并达成一致的条件下，由对应方授权代表签订，上述文件是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。
5、本协议自双方签字盖章后生效，一式_________份，甲方持_________份，乙方持_________份，具有同等法律效力。
甲方：__________
甲方授权代表：__________
签约日期：_________年_________月_________日
乙方：__________
乙方授权代表：__________
签约日期：_________年_________月_________日
工程合作的协议书10
合伙人姓名：性别：身份证号：合伙人姓名：性别：身份证号：合伙人姓名：性别：身份证号：合伙人姓名：性别：身份证号：
合伙人本着公平、平定、互利的原则，在不违反法律法规的前提下，订立合伙协议如下：
第一条：合作宗旨
合伙人以自愿为原则，用合伙人自身具备的优势和能力，创造一个行业，把合伙人自身的价值体现出来，通过合法的手段，创造劳动成果。
第二条：合伙经营项目
经营项目为合伙人共同投资建世家万和装饰公司以及购买其他相关办公设备并一起经营此装饰公司（详见附件第一、第二条）。
第三条：合伙期限
合伙期限为年，自月日起，至年
第四条：投资额、方式、期限
1、四各合伙人都以现金或其他方式投资，具体投资金额详见附件第二条，合作方式详见附件第三、第四条。
2、四各合伙人的投资款于年由所有合伙人推举一人保管（详见附件第五条），其他合伙人有监督和核查权。
3、本合伙人投资共计人民币，小写为元。合伙期间各合伙人的投资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的.投资仍为个人所有，投资款合伙人自行约定时间予以返还（详见附件第六条）。
第五条：盈余、工资分配和债务承担
1、工资分配：详见附件第八条。
2、盈余分配：除去日常开资、工资后得收入为合伙创收盈余，此为合伙分配的重点，分配方案详见附件第六条。
3、债务承担：如在合伙初期和经营过程中有债务产生，合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的投资为据，按比例承担，其他责任详见附件第七条。
第六条：入伙、退伙，投资的转让
1需承认本合同；2需经全体合伙人同意；1、入伙：3执行合同规定的权利和义务。
2、退伙：1需所有合伙人认同的正当理由方可退伙，退伙时只能领取所持股份80%利润，入股本金全额退还；2不得在合伙不利时退伙（详情见附件四）；3退伙需提前1个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；4退伙后以退伙时的财产状况进行结算。
3、投资转让：允许合伙人转让自己的投资。转让时合伙人有优先受让权，如让合伙人以外的第三人，须经所有合伙人同意，并且第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。
第七条：纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
第八条：禁止行为
1、禁止合伙人自己或以合伙人名义参与或实施违法犯罪活动，如经证实后，确有此事，将报告或扭送公安机关，由公安机关处置，责任由个人承担，与合伙和其他合伙人无关，造成损失由当事人按实际损失赔偿。
2、在进行业务活动期间，禁止合伙人之间的私人恩怨，如因私人恩怨造成损失者，由当事人按实际损失赔偿。
3、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失由当事人按实际损失赔偿。
4、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
5、禁止合伙人再加入其他合伙。
6、如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条：合伙的终止及终止后的事项
1合伙期届满；
2全体合伙人合伙因以下事由之一得终止：
3合伙事业完成或不能完成；
4合伙事业违反法同意终止合伙关系；
5法院根据有关当事人请求判决解散。律被撤销；
1即行邀请中间人和公证员清算并给与合伙终止后的事项：
2清算后如存盈余，则按收取债权、清偿债务、返还投资、按公正；比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合
3清算后如有亏损，不论合伙人投伙人或第三人，其价款参与分配；资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按投资比例承担。
第十条：本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改，补充和修改的内容与本合同共同有同等效力，具体事宜详见附件内容。
第十一条：本合同正本一式4份，合伙人各执一份，本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。
合伙人：（签字或盖章）
日期：
合伙人：（签字或盖章）
日期：
合伙人：（签字或盖章）
日期：
合伙人：（签字或盖章）
日期：
工程合作的协议书11
甲方：
系方式：
地址：
乙方：
身份证号：
住址：
联系方式：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协调、本着长期合作、互惠有利的.原则，达成以下协议条款：
第一条：合作内容甲、乙双方就建设工程项目形成长期战略合作关系，通过双方投入资金、资源承接建设各种类型的项目工程。
第二条：甲方责任与权利风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、甲方负责利用自己的社会资源承接各种类型的项目工程。
2、甲方投入资金______万元，占股______%。
3、甲方派出______名财务人员参与项目工程的管理。
4、甲方派出的工程建设管理人员的收入在项目上支取，计入项目建设成本。
第三条：乙方责任与权利
1、工程项目实际施工的组织、管理工作由乙方承担。
2、乙方投入资金______万元，占股______%。
3、工程实际承建过程中涉及到的前期费用支出全部由乙方支出，待双方投入资金到账后偿还乙方所垫付资金。
4、因承接工程需要挂靠其他公司的，寻找挂靠公司的工作由乙方完成，费用由乙方承担。
第三条：利益分配
1、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股份进行分成，其中甲方占股权分成______%，乙方占股权分成______%。
2、在保证项目正常运作的情况下，每年进行年终分红一次（每年____月对上________年度红利进行分成）。
第四条：保密条款风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
1、本协议作为机密文件，甲、乙双方在此协议生效期内或协议终止后，双方不应将此协议透露或出示任何公司或个人，也不得泄漏对方的商业秘密。
2、双方承诺对对方客户信息、技术资料以及双方的合作内容不泄露给任何第三方。
3、涉密人员范围：双方领导、项目组成员及有关人员。
第五条：争议的解决甲乙双方在履行合同中如发生纠纷，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，提交给______方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第六条：协议的生效与补充
1、本协议一式______份，双方各执______份，经双方盖章后长期生效，具有同等法律效力。
2、未尽事宜，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本协议签订地点为______市。
甲方（签章）：
________年____月____日
乙方（签字）：
________年____月____日
工程合作的协议书12
建设单位（以下简称甲方）：__________________承包单位（以下简称乙方）：__________________
工程名称：__________________
工程地点：__________________
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
三、协议内容：
（一）登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。
2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
（二）用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。
2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的.配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。
（三）电焊机使用要求
1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。
2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。
4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。
7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。
（四）动火要求
1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。
4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。
6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。
7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
（五）室外吊篮施工要求
1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。
2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。
3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。
6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。
7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。
8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
（八）文明施工要求
1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。
2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。
3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。
4、施工现场严禁随地大小便。
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
（九）施工现场环境要求
1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。
2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。
5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。
（十）工程质量的要求
工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。
甲方单位（章）乙方单位（章）
代表人：_________项目负责人：_________
工程合作的协议书13
甲方：_________
身份证号：_________
籍贯：_________
乙方：_________
身份证号：_________
籍贯：_________
甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：
一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。
三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。
四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。
五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
六、双方的.共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。
七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。
八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。
九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。
十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。
项目合作协议双方签字生效：__________________
甲方：__________________乙方：__________________
合作协议签订时间：__________年__________月__________日
工程合作的协议书14
甲方：____________身份证号码：____________（以下简称甲方）
乙方：____________身份证号码：____________（以下简称乙方）
丙方：____________身份证号码：____________（以下简称丙方）
丁方：____________身份证号码：____________（以下简称丁方）
戊方：____________身份证号码：____________（以下简称戊方）
甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
第一章项目概况及合作条件
1。1本工程项目总建筑面积为____________平方米，中标造价约____________万元人民币。
1。2经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为____________万元左右，因此本工程项目计划投资____________万元。
1。3本工程项目的投资、股份比例分配如下：
1。3。1甲方投资____________万元，占____________%；
1。3。2乙方投资____________万元，占____________%；
1。3。3丙方投资____________万元，占____________%；
1。3。4丁方投资____________万元，占____________%；
1。3。5戊方投资____________万元，占____________%；
1。4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。
1。5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二章工程管理责任及分工
2。1该项目工程管理责任及分工如下
2。1。1该项目与总承包单位签订分包合同由负责；承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。
2。1。2该项目的.现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由负责，施工方面由负责，购买材料方面由负责，质量安全方面由负责；
2。1。3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行；其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。
2。2管理人员的选用、待遇
2。2。1该项目工程建设中使用的高级管理人员如总工、施工员、采购经理的聘用、工资待遇由五方共同协商确定。
2。2。2该项目的会计由负责，出纳由负责；
2。2。3该项目工程建设中使用的施工班组的技术水平、工资的审定、应由五方共同协商确定。
2。3材料采购及其他
2。3。1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经五方共同意确认后方可进行。
2。3。2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由五方共同协商确定。
2。3。3合作五方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
3。1利润、风险分配
3。1。1该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成
本费用后，按照投资比例分享承担。
3。1。2甲方分享承担____________%；乙方分享承担____________%；丙方分享承担____________%；丁方分享承担____________%；戊方分享承担____________%。
3。2本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四章其他
4。1资金和管理
4。1。1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由五方签字确认后方可支付。
4。1。2该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。
4。1。3该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。
4。2出纳与财务管理
财务应编制并保管好现金日记帐，银行存、转款日记帐，购货日记账，各施工队伍工资支付凭证及相关的凭证。并且五方股东共同确认签字后作为最终五方决算分配利润使用。五方股东，五本账本记录好在本工程建设中资金使用支付明细情况。并且可以随时与财务约定时间抄记录在本工程建设中资金使用支付明情况，做到账目清楚明白。
4。3合同争议与免责
该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4。4本协议生效、终止及其他
4。4。1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4。4。2本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4。4。3本协议一式五份，合作各方各执一份，本协议自合作五方签字盖章之后生效。
4。4。4本协议于____________年____________月____________日，由合作五方签字。
甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________
丙方（签字）：____________丁方（签字）：____________
戊方（签字）：____________
工程合作的协议书15
甲方（委托人）:xxx
联系地址：xxx
联系电话:xxx
乙方（居间人）:xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的 ‰向乙方承担违约金。
三、乙方的'义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的 。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付 万元，做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担；居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至xxxx年xx月xx日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：
甲方：（盖章）：xxx 乙方（盖章）：xxx
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：xxx
xxxx年xx月xx日
【工程合作的协议书】相关文章：
工程合作的协议书02-21
工程合作的协议书06-13
工程合作的协议书（精选）06-24
工程合作居间协议书03-06
工程合作协议书10-27
工程合作的协议书15篇02-21
工程投资合作协议书11-20
装饰工程合作协议书04-09
工程股份合作协议书04-03