（优选）合同补充协议书15篇
现如今，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议后则有法可依，有据可寻。想写协议却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的合同补充协议书，希望对大家有所帮助。
合同补充协议书1
合同编号：
甲方：_________________乙方：_________________
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于：
(原因) 。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、(具体变更条款)
2、
3、
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的.法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人
签字：_________________签字：_________________
年月日 年月日
合同补充协议书2
甲方：______________
乙方：_________
双方于_________年_________月_________日签订的《房屋租赁合同》现已履行了三年，根据合同约定后两年的租金需双方另行协商，现双方经协商一致，就房屋租赁价格等续租事宜，达成补充协议如下；
房屋租期及租金
1、乙方继续租赁甲方房屋五年，租赁期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、租金：_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，每年租金_________元，包括_________元消费卡。
_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，每年租金_________元，包括_________元消费卡。
租金支付期限乙方应于每年到期前一个月的_________日前付租金的`_________%，剩余租金应在每年_________月_________日前付清。
违约责任乙方逾期支付应支付租金，自逾期之日起每日按应交付租金的千分之一向甲方支付违约金。
乙方如拖欠租金达一个月以上，甲方有权单方终止合同，有权收回房屋并追究乙方违约责任。
其他事项
本协议自双方签字之日起生效。
本协议生效之日起为《房屋租赁合同》不可分割的组成部分与《房屋租赁合同》具有同等法律效力。
除本协议明确所作修改的条款外，原合同的其余部分完全继续有效。
甲方：__________________
乙方：__________________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
合同补充协议书3
补 充 协 议（xxx）
甲方：xxxxx
乙方：xxxxx（北京）资产管理有限公司
为了寻求双方的共同发展，经过甲乙双方协商一致，就双方于 年日签订的《融资战略合作协议》达成补充协议如下：
一、具体地区项目合作
1、甲方授权乙方设立的“北京xxxx投资管理中心（有限合伙）”为xxxxxxxx项目定向私募基金；基金募集完成后，乙方及XXXX合伙企业亦同意债权投资于甲方在xxxxxx项目。
2、乙方借出给甲方的资金总成本负担为年化%，期限为年；乙方佣金的支付期限为投资人资金到账后的 日内，佣金的构成为借入资金总成本扣除投资人的合约预期收益。（资金总成本=借入资金x资金总成本负担）。
3、甲方承诺基金预期年收益率不低于年化%。
二、甲方的责任和义务
1、甲方全权负责项目建设的申报事宜及负责项目的整体建设；并负责办理项目后续的'全部合法有效手续。
2、甲方负责提供项目的全部合法资料给乙方，并向乙方提供足够的无敞口抵押担保，及完善的风控担保措施体系。
3、甲方及其股东对乙方投资人的投资本金及投资收益承担无限连带保证责任。
4、甲方同意在基金投资人的认缴资金到达基金募集账户后，即开始计算投资人收益，甲方保证投资人的投资和预期收益按照《基金募集说明书》的要求到期支付。
5、募集基金的出借款项到达甲方的银行账户后，非经乙方同意甲方不得再随意开设其他银行账户。甲方若再开设其他账户的，则甲方承担违约责任，赔偿乙方 万元。
三、乙方的责任和义务
1、乙方募集资金用于补充甲方建设项目的土地、建筑材料、工程款等三项资金需求。
2、乙方负责募集资金投资甲方项目的具体募、投、管、退等运作和监管工作；有权监督甲方的一切财务账户和财务活动。
3、若甲方就基金出现资金兑付危机后，乙方有权负责甲方项目的预售、销售、土地溢价等的财务策划和管理计划工作，并担当项目的再融资、并购顾问，直到乙方投资人收回投资和投资收益时止。
4、乙方对甲方项目的资金使用持有一票否决权，并有权参加甲方为项目召开的各级预算决算会议，询问监理工程师项目的造价、工期、质量。
四、本协议一方有义务对从另一方处获得的各种材料进行保密,并保证不用于本协议项下融资以外的其它用途。
乙方有权向项目投资者提供甲方所提供的资料(甲方书面明确要
求保密或不得对外提供的除外)。
五、因本合同履行发生争议，双方应友好协商；协商不成的， 提请北京仲裁委员会按照该会现行简易仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
六、本协议书一式二份,甲乙双方各执一份；本协议由双方法定代表人(或授权代表)签署或加盖公章后生效。
七、本协议的附件及后续的具体执行合同均为本协议的有效组成部分,对甲乙双方均有法律约束力。
【本页以下为签署部分，无正文】
甲方:乙方：
法定代表人:执行事务合伙人： (或授权代理人)(或授权代理人)
签署日期： 年 月 日
合同补充协议书4
协议人：____________
协议人：____________
经双方协商，就双方签定的离婚协议合同内容，做如下补充条款，双方共同遵守执行。
一、因____________多年经商，各种关系及社会背景复杂，双方离婚后，为防止____________单方引发的各种债务、欠款纠纷、尤其电站解决时，可能引发意想不到的事件发生，造成____________、____________财产流失，发生相关连带赔偿责任。为保全____________、____________所得财产不受损失、不受牵连，双方协商同意对外一致按离婚协议中不真实的财产分割条款执行有效，具有法律效力。
二、如____________不能协议离婚或离婚后，____________及亲属与____________再次发生财产纠纷诉讼法律时，双方离婚协议中的财产分割条款无效，均按20xx年2月26日双方实际财产分配协议执行有效，具有法律效力。
三、____________及亲属在双方离婚后，如再次与____________发生财产纠纷诉讼法律时，双方均按离婚协议执行有效，2月26日协议无效。
四、如因____________电站项目或欠款发生的债务纠纷诉讼法律时，一切后果责任由____________承担，与____________无关，双方均按离婚协议执行有效。
五、次于____________，因患周期性麻痹，不定时发病，在没有工作前，发生的.医疗费在3万元以内由____________负责承担，超过时双方各承担50%。如山庄、电站无结果，____________无生活来源时，发生的的医疗费双方各承担50%。
本补充协议一式二份，双方各执一份，签字后生效，补充协议与离婚协议具有同等法律效力.
协议人：____________
协议人：____________
____________年____________月____________日
合同补充协议书5
甲方：
乙方：
鉴于甲方和乙方于二〇xx年一月九日共同签署的《xx合同》，合作一年多以来，双方能够认真履行协议各项义务，信守承诺，取得了良好的效果。双方一致同意继续履行原合同，同时为了进一步加强合作，现双方本着优势互补、互利互惠的`原则，经友好协商，就《xx合同》中未尽事项及需特别说明的事项特订立以下补充协议。
合同内容补充说明：原合同第N条第M款所述xx(原合同描述文字)，特对其中xxxxxx(原合同描述中的修订要点)补充说明如下：
一、修订点一；
二、修订点二；
三、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。
甲方(公章)
法定代表人或授权代理人(签字)
日期：年月日
乙方(公章)
法定代表人或授权代理人(签字)
日期：年月日
合同补充协议书6
男方： XXX ，男， 19XX年 11月 13日出生，现住，身份证号码： XXXXXXXXXXXXXXXX 。
女方： XXX，女， 19XX年 1月 17 日出生，现住，身份证号码： XXXXXXXXXXXXXXXX 。
男、女双方于 20xx 年 5 月 4 日签订了《离婚协议书》，并于 20xx 年 5 月 4 日在 XX省XX市 登记离婚，因男女双方婚前购买房产没有约定分配，现双方认为有必要就《离婚协议书》相关条款做出补充说明，经过甲乙双方友好协商，兹订立如下补充协议。
二、上述房屋产权归女方所有，本协议签订后，男方无条件配合女方办理该房产在房改或过户登记到女方名下，过程中所需费用由女方负担。
三、《离婚协议书》的其他条款仍然有效。
四、双方承诺对本协议书的`字词义非常清楚，并愿意完全履行本协议书，不存在受
到胁迫、欺诈、误解情形。
五、任何一方违反其在本合同中所作的陈述保证，或违反其在本协议项下之义务，均应在收到另一方通知后5天内予以更正，逾期未能更正，必须承担违约责任。
六、因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如双方通过协商不能达成协议时，均依据中国法律向XX地区法院提起诉讼，通过诉讼程序解决。
七、本协议书经甲乙双方签字后生效。
八、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，公证处存档一份。
男方：女方：
签订日期： 年月日签订日期： 年月日
合同补充协议书7
男方：______，男， ___年 ___月 ___日出生，现住_______________，身份证号码： ________________________ 。
女方：______，女，___年___月___日出生，现住_______________，身份证号码：________________________。
男、女双方于___年___月___日签订了《离婚补充协议书》，并于___年___月___日在_____省___市登记离婚，因男女双方婚前购买房产没有约定分配，现双方认为有必要就《离婚补充协议书》相关条款做出补充说明，经过甲乙双方友好协商，兹订立如下补充协议。
1、上述房屋产权归女方所有，本协议签订后，男方无条件配合女方办理该房产在房改或过户登记到女方名下，过程中所需费用由女方负担。
2、《离婚补充协议书》的其他条款仍然有效。
3、双方承诺对本协议书的字词义非常清楚，并愿意完全履行本协议书，不存在受到胁迫、欺诈、误解情形。
4、任何一方违反其在本合同中所作的`陈述保证，或违反其在本协议项下之义务，均应在收到另一方通知后5天内予以更正，逾期未能更正，必须承担违约责任。
5、因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如双方通过协商不能达成协议时，均依据中国法律向_____地区法院提起诉讼，通过诉讼程序解决。
6、本协议书经甲乙双方签字后生效。
7、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，公证处存档一份。
男方：___________女方：___________
___年___月___日 ___年___月___日
合同补充协议书8
甲方：
乙方：
甲方因学校生活的需要，协定乙方为甲方 类供应商，本着平等互利，长期合作的原则，经过友好协商，达成如下供货协议，以便甲乙双方共同遵守：
一、供货方式：
乙方到指定的地点领取次日的供货计划单，并按规定的时间交货至甲方指定的地点。
二、供货保证：
1、乙方必须向甲方提供营业执照，卫生许可证、经营者身份证等有效证件（农蔬菜另外），并向甲方提供营业执照复印件，卫生许可证复印件、身份证复印件（供甲方备案）。
2、乙方供货期间，严格按甲方指定的品种，数量等要求及时送货，不因市场变化拒绝供货或配送包装与实物不符的产品， 2 / 26
或伪劣、变质及“三无”产品，如发现上述行为，甲方将扣除保证金或中断合同。如乙方愿意继续供货,则乙方必须补交保证金，如当月累计三次不按时交货，甲方有权取消乙方供货资格，若乙方未及时保质供应货源，给甲方造成了影响，将由乙方负全部责任，扣除当月的货款及保证金。
3、乙方所供食品的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，如因食品（原料、调料）本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。
4、甲乙双方均应严格按照本协议书结算，如不履行本协议的'相关条款造成的经济损失由违约方承担。
5、乙方不能强行推销货物或食品，或单方面提高食品的价格，甲方有权拒绝，以免浪费。
三、结算时间及方式
乙方货款结算方式为：乙方每月初将上月甲方验收入库单汇总后，交甲方财务室核实，以现金或支票的方式一次结清上月货款。
四、其它：
1、在合同有效期内，乙方被甲方指定为该类产品为主要的供应商，其供应价格比市场调查价至少低0.20元，且每月由双方核实一次，作为下一月的结算价格。
2、本合同有效期壹年，即 年 月 日起至 年 月 日止,任何一方要终止合同,需提前一个月书面告知对方.
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表或代理人签名： 经营负责人签名：
联系电话： 联系电话：
地址： 地址：
年 月 日
合同补充协议书9
男方：詹鸿飞，男，1972年8月23日出生，汉族，住深圳市南山区海阔天空雅居C栋23B，身份证号码44252819720823181_。
女方：苏建萍，女，1976年8月1日出生，汉族，住址同上，身份证号码44052819760011822。
男女双方与20__年1月24日办理离婚登记，现就婚内财产进行分割协商达成如下协议：
一、登记在男方名下位于武汉市东西湖区金山大道8号高尔夫城市花园金湖居7307栋1—2层3227A室的房产，离婚后属于女方的共有份额归男方所有。
二、双方在婚姻关系存续期间以上述房产向银行抵押借款所产生未偿债务，离婚后由男方继续承担清偿责任。
三、原分割协议书内容有效。
四、本协议一式三份，双方各执一份，见证律师一份，在双方签字即生效。
男方：_________
女方：_________
见证律师（签名或盖章）：_________
__年__月__日
合同补充协议书10
发包人：
承包人：
工程名称：
工程地点：
工程内容： （与已签订的'合同一致，包括面积、结构、层数等） 工程造价(元)： （大写）, （小写） 已签订的《工程施工合同》备案编号：
（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议： 原因：
（二）《工程施工合同》工期变更为开工 年 月 日。
（三）竣工时间为 年 月 日，工期一共为 天。
（四）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
（五）本补充协议一式三份。
发包人：（公章）
承包人：（公章）
年 月 日
合同补充协议书11
甲方：______
乙方：______
______(乙方)和____________太阳能科技有限公司(甲方)是有劳动关系的员工，因为乙方有客户资源的特殊性，现甲方和其就劳动合同及其中条款的约定如下：
一、本协议作为劳动合同的补充，在双方劳动合同存续期间有效。
二、因为乙方强调自身客户资源的重要性，和融入到甲方的'可操作性，本协议将双方劳动合同存续期间分为两个阶段：
1、在双方劳动合同签订起，至______年12月31日。甲方支付乙方的月工资为A部分4000元和B部分1000元，A部分为基本工资，和乙方出勤相关，B部分为乙方工作考核部分，由甲方对乙方的工作积极性、工作态度、勤勉情况考核，具体参照甲方考核相关规定;乙方在此期间的工程、工代合同，甲方按照3%支付乙方合同佣金(按工程回款进度)。
2、从______年1月1日至______年12月31日。甲乙双方在相互协商的情况下，制定______年度工程部销售任务为20______完，确定乙方年薪为15万，目标考核和业务提成?。
三、考虑到乙方前期接触客户情况和商定的价格，甲方允许乙方在______年12月底前，在甲方工代供货价格上溢价销售，溢价部分按收款进度，和乙方五五分成。
四、如果乙方在______年底前，尚有自有客户未能有效进入合同签订，此部分客户资源，甲方允许乙方提前列表报至甲方，如果在______年能形成有效销售合同的，甲方和乙方可在正常业务提成外，酌情商定客户信息佣金。
五、乙方作为甲方员工，应以____________新能源工程有限公司的产品销售和销售政策为唯一工作依据。除上述第三条外，乙方再不得改变甲方销售价格体系，也不得以溢价销售要求甲方支付特殊分成。
六、乙方若有外部团队带入，须乙方面试合格方可录用，在______年底前所产生的销售业绩，除佣金外乙方另得销售总额的。
本协议作为双方劳动合同的补充，双方严格遵守，若有违反，可作为提前解除劳动合同的依据，并可视情况双方提出追究对方造成损失的责任。
甲方(盖章)：____________乙方：_____________
代表人(签字)：____________身份证号码：______________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
合同补充协议书12
甲方：胡，男，一九四八年六月二十六日出生，身份证号码:477。
乙方：程，女，一九四八年七月九日出生，身份证号码：44764。
甲乙双方于二○○○年一月五日签订了《离婚协议书》并于二oxx年一月二十八日在深圳市南山区登记离婚，现经双方在自愿、平等、协商一致的前提下，依法就有关问题达成如下协议：
一、《离婚协议书》第一条规定的'“共同住房（蛇口雷公岭公检法宿舍二栋401室）”，系指座落于深圳市南山区蛇口工业401号的房屋。
二、该房屋产权归乙方所有，该房产在办理房改或过户登记到乙方名下过程中，若需补交地价，所需费用由甲方负担。
三、《离婚协议书》的其他条款仍然有效。 本协议书经甲乙双方签字后生效。
本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，公证处存档一份。
男方： 女方：
年 月 日
合同补充协议书13
出租方：xxx（以下简称甲方）
原出租方：xxx
承租方：广东冠粤路桥省道S273线一级公路改建工程项目经理部（以下简称乙方） 甲与原出租方（高明区更合镇荔枝园村梁国生）在20xx年10月3日签订了《土地租赁合同》承租梁国生一块约12亩的土地，用作路面施工稳定土拌和场和项目部驻地用地。租赁期自20xx年10月1日起至20xx年3月30日止；在租赁期间由于荔枝园村部分村委对此存有异议，乙方经与梁国生、荔枝园村委会全体村委三方协商一致，达成以下补充协议：
一、乙方与原土地出租方梁国生签订的《土地租赁合同》有效，在租赁期间，荔枝园村委予以支持、配合，不阻扰施工。
二、租赁期满后，若乙方要续租，则乙方必须要与荔枝园村委会重新签订土地租赁合同；且续租最长不能超过6个月。租金按原租金递增50%，续租6个月总租金为壹万伍仟元整（15000）。
三、本补充协议与原《土地租赁合同》具有同等法律效力，若有冲突矛盾则以补充协议为准。
四、本补充协议一式三份，甲方一份，原出租方一份、乙方一份。均具有同等法律效力，三方签字后生效！
甲方： 原出租方： 乙方：
代表： 代表： 代表：
20 年 月 日 20 年 月 日
合同补充协议书14
发包人：___________
设计人：___________
根据发包方的要求，发包人和设计人在20___________年8月26日签订了《湘西北商贸城二期工程设计合同（一）》（以下简称原合同）。为进一步完善整体工程设计范围，双方经过协商一致，现就增加的部分设计内容签订如下补充协议，以便共同遵守。
一、补充设计项目内容及要求：
湘西北建材商贸城二期红星美凯龙常德店工程设计项目，建筑面积约50575平米。该设计应符合国家相关标准并满足发包人及红星美凯龙常德店经营管理方面的设计要求。
二、设计人向发包人交付设计文件：
三、本协议价款：
1、本协议设计费估算为人民币柒拾伍万捌仟陆佰元整(￥758600.00元)。
2、本协议设计费(包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场配合及竣工验收配合等)，采用固定综合单价包干的形式，设计单价为15元/㎡，设计面积按实结算。
3、本合同的.设计单价为固定单价，已包含设计费、人工费、咨询费、直接费、间接费、利润、税金、不可预见费等设计人为完成本合同项下的设计工作所需的一切费用。
四、付款方式：
依据原《建设工程设计合同》第8.1条第二部分约定的付款方式和条件。
五、本协议一经生效，即成为原合同不可分割的组成部分，并与原合同具有同等法律效力。除非本协议明确修改的条款外，原合同的其他部分应继续有效，不受影响。
六、本合同为原件，共有三份，发包人执两份，设计人执一份，且具有同等的法律效力。自双方签署并盖章之日起生效。
发包人：___________ 设计人：___________
委托代理人：___________ 委托代理人：___________
___________年___________月___________日
合同补充协议书15
甲方：___商业管理有限公司
乙方：___________________
由于近期以来国内经济大环境的疲软和放缓，甲乙双方都面临较大的市场经营压力，双方本着长期合作互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，特订立以下协议，本协议的目的是甲方为了帮助乙方渡过目前这一特殊时期产生的诸多困难所立。
一、协议内容为：
1、为了甲乙双方更加愉快而顺利的继续合作下去，甲方为减轻乙方经营上的`负担和体谅甲方前期的经营，现甲方愿意：
（1）从______年____月_____日起至______年____月_____日止的期间内，甲方将给予乙方商铺租金减免，管理费每个月按建筑面积_____元/㎡收取的优惠。（具体金额以甲方财务数据为准）
（2）乙方其他费用按原合同执行并足额及时补缴或按原合同约定时间内缴纳给甲方。
2、租金优惠期间，乙方需按时到甲方财务部缴交，不得拖欠或拒交；若有拖欠或拒交现象出现，按甲乙双方所签订的《租赁合同》相关条款，甲方将按《租赁合同》条款行使催缴工作，行使《租赁合同》所订之条约向乙方追讨费用，并有权取消与乙方所签署的优惠条约。
3、本次立订的租金优惠政策是以体现甲方对乙方的真诚支持，希望并要求乙方从_____年_____月____日起，认真做好日常正常经营（含促销工作）并配合甲方做好商场整体促销活动。本协议签订后，乙方不得再有异议，不允许乙方找各种理由再向甲方提出减费要求；否则，甲方有权视乙方为违约，取消与乙方所签署的优惠条约。
二、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，对甲乙双方具有同等法律效力，双方自签字盖章之日起生效。
三、承租人已经清楚上述条款，并表示自愿接受。
甲方：_____________ 乙方：____________________
日期：_____________ 日期：____________________
【合同补充协议书】相关文章：
合同补充协议书04-10
合同的补充协议书06-14
补充协议书01-11
补充协议书01-15
装修合同补充条款协议书01-23
施工合同补充协议书01-12
合同补充协议书模板04-10
工程合同补充协议书12-22
购销合同补充协议书03-27
房屋合同补充协议书05-31