工程分包协议书

时间:2024-05-27 12:10:51 协议书 我要投稿

工程分包协议书

  在当今社会生活中,协议与我们的生活息息相关,签订协议后则有法可依,有据可寻。写协议需要注意哪些问题呢?下面是小编精心整理的工程分包协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

工程分包协议书

工程分包协议书1

  委托单位:____________(以下简称甲方)

  承包单位:____________(以下简称乙方)

  一、 经协商,甲方将 分包给乙方施工。

  二、 乙方应按甲方设计要求及施工规范完成施工任务,质量达到验收规范要求及甲方项目经理签字验收。施工过程中的安全教育、安全交底及人身安全、伤亡事故由乙方自行负责。

  三、 工程款:合同签定后进入施工现场时,甲方向乙方支付生活费;施工过程中根据施工进度及工程质量按比例发放工程款;工程结束验收合格后扣除保修金结清余款;保修期结束结清全部工程款。

  四、 工期:达到建设单位及甲方要求。

  五、 承包方式:单项工程轻包。

  六、 甲方责任:负责协调与建设单位关系、各工种间配合及材料提供,按时支付人工费。

  七、 乙方责任:

  1、 服从甲方人员管理,遵守甲方各项规章制度。

  2、 工人进场,对工人进行安全技术交底。每天开工前召开安全会议,对具体工作进行安全教育,提高工人的安全意识。

  3、 按时、保质保量完成施工任务。(对未按要求完成施工任务的`,视情节轻重按公司奖惩条例进行处罚。)

  4、 合理使用材料,避免浪费。施工现场材料要堆放整齐,剩余材料要及时返库。

  5、 每天中午及晚上收工前,对施工现场进行清理,将建筑垃圾堆成堆,由公司派专人清理出施工现场。

  6、 注意成品保护及各工种间配合。

  7、 电工及电焊工须持证上岗,并将技术等级证复印件交项目部存档。

  8、 对工人进行素质教育,文明施工,树立公司形象。

  9、 自行配备各种生产工具,定时维修,保证工程顺利进行。其中,电动工具自备由墙壁插座到施工处的插头、插座及电线。

  10、 每项单项工程结束后,先由班组长组织工人自检,合格后报项目部验收。不符合要求处及时修改,直至验收合格,项目部签发分项工程质量评定表。

  11、 工程结束后,由班组长把各自完成项目的结算清单及分项工程质量评定表报到项目部,由技术员核对工程量及单价,项目经理及工长复核签字后,报到总经理处结算。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程分包协议书2

  编号: ______________

  发包人:_______________________________________________________________________

  承包人:_______________________________________________________________________

  分包工程名称:_________________________________________________________________

  施工地址:______________________________________________________________ 区(县)

  发包人(全称):_____________________________________________________________

  承包人(全称):_____________________________________________________________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况及承包工作内容

  1·1工程名称:__________________________________________________________________

  1·2工程概况:_________________________________________________________________

  1·3分包工作内容:____________________________________________________________

  范围包括:_____________________________________________________________________

  1·4 工程监理单位 (全称):_____________________________________________________ _______________________________________________________________________________

  第二条 作业人员

  承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

  第三条 合同工期

  开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

  第四条 合同价款

  4·1合同价款为:_________元(人民币) 大 写:_________元

  4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划’√’):

  经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

  ( )4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

  ( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据:

  ①定额工资单价为:

  瓦 工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢 筋 工_____元/工日;

  砼 工_____元/工日;油 工_______元/工日;抹 灰 工_____元/工日;架 子 工_____元/工日;

  水 暖 工_____元/工日;电 工______元/工日;壮 工_____元/工日;_______;_______;_______ ;

  ② 按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中, 地上结构:_____元/M2;地下结构:_____元/M2;初装 修:_____元/M2;水电:______元/M2;________; _________;

  ③分项工程承包:

  外墙面砖:_______元/M2;屋面防水:_______元/M2;

  水磨石地面:_______元/M2;水泥砂浆:_______元/M2;

  内墙普通抹灰:_______元/M2;________;________;________.

  ( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)

  ( )4·2·4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按________________标准补偿。

  4·3对合同价款内容的明确:_______________________________________________________________

  第五条 合同价款的结算和支付

  5·1 结算、决算资料:

  5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

  5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

  5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

  5·2合同价款的结算和决算:

  5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。

  5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

  5·3合同价款的支付:

  5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元,

  5·3·2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

  5·3·3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

  5·3·4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

  第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

  6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  6·2重大伤亡及其他安全事故处理:

  6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

  6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的`认定处理。

  6·3对本工程的安全生产标准,双方约定如下:________________________________________________

  第七条 工程质量、验收与保修

  7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

  1)本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

  (2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。

  (3)协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。

  (4)安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录(《安全保证金扣款标准》)的规定执行。

  (5)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。

  (6)其他未尽事宜可另行约定。

  (7)本协议一式六份,甲乙双方各执三份。

  甲方:_________________乙方:_________________

  单位名称(盖章):________________单位名称(盖章):________________

  单位地址:________________单位地址:_____________

  法定代表人(或授权代理人):__________________法定代表人(或授权代理人):_________________

  签订日期:_________________签订日期:_________________

工程分包协议书3

  承包方(甲方):_______________

  分包方(乙方):_______________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

  本合同由以下文件组成,并互为说明,如出现含糊和(或)歧义时,应按照以下先后顺序解释,同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。

  一、本合同及补充协议书;

  二、本合同专用条款;

  三、本合同通用条款;

  四、本合同的附件;

  五、本合同工程建设标准及有关技术文件、图纸;

  六、合同履行过程中,甲方和乙方协商一致的其他书面文件。

  第一条工程概况1.2、工程地点:山西省太原市工业新区(太原市阳曲县)修复全、文明施工、环境保护的包干方式。

  第二条合同工期

  2.1、合同工期:本工程于日开工,至年月竣工,共个日历天(具体开工时间按甲方现场指令执行)。日2.2、乙方不能按时开工,工期可顺延。

  2.3、遇有下列情况之一,工期可顺延:

  a、因不可抗力影响;

  b、重大的设计变更而增加的工作量,使乙方无法按进度计划进行;

  c、业主原因的工期调整。

  2.4、发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划,尽一切可能保证工期。

  第三条工程质量

  3.1、乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工,确保工程质量一次性验收合格。

  3.2、本工程必须满足单位工程优良率对发包方的承诺。第四条合同造价及计价方式

  4.1、本合同总价暂定为人民币合同价格不因材料价格上涨、人工费上涨、市场行情变化等任何原因调整。元/吨,从加工场地运输到安装现场喷砂除锈喷吐油漆350元/吨(油漆按图纸规范要求施工),总计:2190元/吨。懔条安装元/吨,螺栓具体单价明细见钢结构综合单价表)。施工材料损耗率损耗由乙方自行处理。如果大于3%,超过部分乙方向甲方办理退料或按市场价在工程款中扣除。

  4.3、综合固定单价包括但不限于人工费、材料费、材料之任何市场浮动与价差、机械费、材料搭接、损耗费、机械进出场费、台班费、管理费、利润、临建设施费、水电费、环境保护费、办理通行证费、环保证费、施工过程中资料整理及完整的竣工资料、安全文明、及一切上缴政府部门各类规费及其他政策性调整费用等所有分包方所要完成施工内容的全部费用,且充分考虑一切施工因素和风险、意外事件或不可抗力风险。

  4.4、上述单价包含水电费。如施工中发生零工,不分大小工按照市场价(暂定180元/天)执行。

  4.5、乙方在签约前应认真踏勘施工现场,熟悉施工现场的一切情况,进场后不得以不熟悉现场为由提出调整价格和延长工期的要求。

  第五条材料供应

  5.1、本工程所用5.2、甲供材料乙方领用数量不得超过施工图(含设计图纸、设计变更、材料代用等)预算数量。

  5.3、乙方负责编制甲供材料的材料预算和材料采购计划并报甲方审核,确认后方可实施采购。

  5.4、甲供材料由甲方负责运输至乙方指定场所,乙方负责卸车并负责保管。卸车费用由乙方承担。

  5.5、乙方利用边角料制作甲方指定尺寸、厚度的预埋件的钢板,按乙方施工工程量计算。

  5.6、现场构件安装发生水电费按计量计算工程款中扣除(如果有)

  5.7、甲供材料的质量自行负责测试检验。

  5.8、甲供材料由乙方指定专人负责签收。本工程乙方负责签收人员为5.9、双方确认除甲供材料外,本工程所用其他材料由乙方自行采购。

  第六条甲方驻工地代表

  6.1、甲方委派同志为驻施工现场甲方代表,行使合同约定的权力,履行合同约定职责。有关甲方的任何承诺及批准,以甲方代表签字并加盖公司项目经理部公章后方有效,并视其为甲方意见的有效表达。

  6.2、甲方代表可委派有关具体管理人员,行使自己的部分权利和承担自己的部分职责,并可在任何时候撤回这种委派。

  6.3、甲方代表或甲方代表委派人员易人,甲方应及时书面通知乙方,继任者必须继续承担前任应负的责任。

  第七条乙方驻工地代表

  7.1、乙方委派)为驻施工现场乙方代表,行使合同约定的权力,履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字方为有效,并视其为乙方意见的有效表达,否则甲方有权不予认可。乙方驻工地代表或乙方的合法授权人签署的一切与本项目有关的会议纪要、签证、承诺、补充协议等书面文件均视为乙方意见的有效表达,乙方一概予以承认并履行。

  7.2、乙方代表或乙方代表委派人员更换,乙方通知甲方。继任者必须继续承担前任应负的责任。

  第八条甲方责任

  8.1、在开工前15天负责向乙方提供施工图及有关资料、要求说明2套。

  8.2、提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。

  8.3、在乙方开始施工前,向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及环保与文明施工的交底工作。

  8.4、审核乙方报送的施工组织设计,工程进度情况汇报和每月的工程款的申请。

  8.5、及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。

  8.6、在施工期间,协调好乙方与其他分包单位的关系,定期召开生产协调会,为乙方创造良好的施工环境。

  8.7、在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点,经监理复核后,以书面形式进行现场交验。

  8.8、在施工期间提供乙方施工用电源、水源,在甲方支付工程款时相应扣除乙方施工用水、电费。

  8.9、尽可能提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场生活设施。

  8.10、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作,甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。

  8.11、甲方接乙方材料及半成品进场报告、隐蔽工程验收报告、中间验收报告、工程竣工报告后,及时组织业主、监理、乙方进行验收。

  第九条乙方责任

  9.1、工程开工前,应向甲方报送施工组织设计、详细的施工进度计划及其它有关施工文件。

  9.2、开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、环保与文明施工的交底会议,熟悉施工现场环境,按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。

  9.3、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作。

  9.4、甲方提供的施工用电送配至指定的现场开关,从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆,由乙方自行配备。

  9.5、乙方应按甲方要求及工程施工需要配备必要的管理人员及施工人员(相关人员必须持证上岗,使用的工器具等必须检测合格并在有效合格期内),施工人员到位后,接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及环保与文明施工标准的交底,按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查,并把好质量关。在施工过程中,乙方如违反规定或达不到规定标准的,甲方有权要求乙方返工,费用由乙方承担,但工期不予延长,

  9.6、乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护,必须落实行之有效的产品保护措施,产品保护措施方案须得到甲方批准方可实施,产品保护费用由乙方承担。

  9.7、因设计变更造成乙方工程返工,甲方应协助乙方做好弥补措施,减少损失。由此而引起乙方经济损失,乙方应将经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方,经甲方核实后及时给予补偿。

  9.8、乙方队伍进场前必须将施工队伍的《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》、《安全生产许可证》等"三证"的原件和原件扫描件、加盖乙方公章的复印件和施工人员名册交甲方项目部。乙方的管理人员和特殊工种的操作人员,必须持有效证件上岗,如因无证操作引起的事故,均由乙方负责。

  9.9、乙方用工必须遵守《劳动法》等有关法律及政府部门有关规定,现场施工人员不得使用未满18周岁的未成年人和55周岁以上老年工。

  9.10、乙方应按规定为从业人员依法办理社会保险事宜。乙方必须按照有关规定,为所有入场施工人员缴纳保险等相关事宜。如乙方不为施工人员缴纳保险的,若发生意外伤害、伤亡等事故,所产生的一切费用均由乙方自行承担。

  9.11、乙方按照甲方要求的格式,在指定时间内完成并上报各种施工方案、技术措施、施工进度报表、质量报验资料、工程资料及与本工程有关的其它资料。

  9.12、乙方须按有关规范和规定做好隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。

  9.13、乙方须遵守甲方项目管理规定及现场相关管理制度规定。乙方必须服从甲方转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。

  9.14、对于甲方告知乙方的与分包工程有关的总包合同的情况,乙方应履行保密义务。否则要承担由此给业主和甲方造成的一切损失。

  9.15、乙方向甲方承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包方的所有义务,并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。乙方应避免因自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中的约定的`承包方义务的情况发生。

  第十条付款及结算方法10.2、预付款回扣方式:无

  10.3、进度款采用现金、银行转账方式支付。

  10.4、乙方应在每月25日按实际完成工作量上报甲方,经甲方核准认可后甲方按被核准的每月完成工作量的85%支付。工程竣工验收通过后月度累计工程款支付至累计工作量的90%时,即停止付款。

  10.5、工程竣工验收通过后的乙方向甲方递交工程竣工结算书,经审定后,正式办理工程竣工结算手续。

  10.6、工程完工交付验收合格后,并在竣工结算完毕后,甲方一次性支付至合同结算价的余下的%为保修金,待工程交工满1年后,经甲方及业主确认工程无质量缺陷时,无条件付清全部保修金余款。

  10.7、在合同签约时,乙方对本工程的资金支付情况已作充分说明。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况,乙方有义务向造成资金风险的甲方进行资金催讨和索赔。

  10.8、乙方应在甲方要求的时间内出具符合税务规定的发票,否则甲方可以拒绝支付工程款。

  第十一条图纸

  甲方在乙方分项工程施工前提供施工图2套,乙方如需增加图纸份数,甲方可代为复制,复制费用由乙方承担。

  第十二条工程保修

  12.1、保修期限:执行建设部《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定。(如主合同规定保修年限超过建设部规定,执行主合同规定)

  1.2、在保修期内,由于乙方的施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复,费用由乙方承担,若乙方不予维修或不按照约定期限维修,则甲方可另行委托他人维修,费用由质保金中扣除。

  第十三条总承包合同终止

  13.1、如甲方与业主签订的总承包合同以任何理由中止、终止,则甲方应在此后立即以书面形式通知分包方立即中止、终止本分包合同的雇佣关系,则甲方给予乙方相应补偿,。

  第十四条其它条款

  14.1、《建设工程承发包安全管理协议》、《廉洁协议》、《节能环保协议》、《消防保卫、交通安全管理协议》、《关于农民工工资支付有关问题的告知函》作为本合同的附件,与本合同一并签订。

  14.2、乙方已充分完整了解本分包项目的资金和付款情况、场地设施、实施条件等相关情况;甲乙双方已清楚知悉本合同所有条款,并对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

  14.3、乙方在充分了解、熟悉甲方与本项目业主所签订的相关合同、协议的基础上签订本合同。

  14.4、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

  14.5、本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致,向当地人民法院提起诉讼。

  14.6、本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效,本合同在全部工程施工验收完毕,甲方支付竣工结算价款后,乙方履行合同的全部义务(包括保修义务)后失效。

  14.7、本合同,一式2份,由双方分别保存。其中:发包人执1份,承包人执1份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

工程分包协议书4

  总包单位: 新区项目部(以下简称甲方)

  分包单位:

  身份证号码: (以下简称乙方)

  由甲方承包的 水电安装工程,经过商议和对比,决定将此工程安装费(辅材除外)部分,遵循平等、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,订立本协议。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  二、施工日期:

  以业主的工期要求为根据,乙方只可提前,不得延误,如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。

  三、工程质量:

  乙方本着创精品工程,树公司形象的原则精心组织、规范施工,服从甲方现场项目部指挥,确保所施工的工程达到甲方与业主的要求,根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100%达到合格标准,如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。

  四、文明施工:

  1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班,进入施工现场一定要戴好安全帽,系好安全带,高空作业系好保险带等劳保用品,

  2、乙方应按照有关规定,采取严格的安全防范措施,承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任,切实做到文明施工,安全生产。

  3、施工人员(包括管理人员)在工作期间不得酗酒、打架,如一经发现每次罚款200元,严禁偷窃工地材料,如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款,严重的送公安机关处理。

  4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范,如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责,甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。

  5、甲方配备专职的安全员,乙方必须服从指挥,做到无一般(火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等)事故,杜绝重大伤亡事故。

  6、以上任何一条如因乙方不遵守,甲方有权利给予相应的处罚和辞退,工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。

  五、施工范围:

  工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。

  六、工程资料:

  1、乙方在工程施工期间必须及时向甲方提供工序报验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收及有关工程资料,并在工程结束后向甲方提供竣工图纸。

  七、材料供应:

  1、乙方所需施工材料应该提前两天以书面形式申报给甲方,经项目部核定后,由甲方统一上报材料部采购。零星材料三~七天到场,大型材料十天~半个月到场。

  八、付款方式:

  1、甲方根据乙方现场施工人员及施工进度、质量每月给生活费,但不超出安装工程分包协议书上所完成工程量的70%(农忙、小孩上学另行考虑)。

  2、工程竣工验收合格后,甲方在次月内一次性给乙方结清。

  3、乙方应上报当月的进度月报表、施工人员考勤表,乙方可以每月支取1000~XX元备用资金。

  九、工程安装费结算方式:

  根据甲、乙双方协商总工程款为九万元根据图纸所有内容一次性包定,不作任何调整,图纸以外变更内容的'工程量按照造价的10%计算人工费。

  十、双方职责:

  1、甲方提供乙方工程图纸,并进行相关交底,负责协调施工中的各部环节,确保乙方工程施工的顺利进行,

  2、根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场。

  3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底,全面督促乙方做好各项安全生产工作,并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。

  4、依据业主、监理单位意见,及时制定出各阶段的施工计划,并以书面形式通知乙方,确保工程施工有序进行。

  5、乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具,安排技术过硬的施工队伍进行施工,如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担。

  6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资。

  7、材料进入施工现场,乙方应积极安排人员卸货入库,领料应办好相应的入库手续。

  8、乙方领材料应按施工图纸,工程完工后应当做好成品保护工作。

  9、乙方在施工过程中不得浪费材料,或大料小用。如果发现一律按照成品材料价格扣除,人工费作为对充。

  10、乙方如果因使用不当或人为破坏造成甲方提供的机具、设备损坏(包括遗失)由乙方照价赔偿,费用从承包工程款中扣除。

  11、乙方应当做到工完场清、材料清,对施工设备和工具、剩余材料应当归集交仓库,并做好交接记录。如果发现现场有遗失材料和工具设备,甲方有权作出相应的处罚。

  十一、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效,删改或添加条件无效。

  十二、本协议中其它未尽事由双方共同协商解决。

  十三、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,交主管部门一份存档备查。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

工程分包协议书5

  劳务作业发包人(以下简称发包人):

  劳务作业承包人(以下简称承包人):

  为明确双方之间的权利义务关系,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就建设工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  1、工程名称及概况

  1.1工程名称:祥达花园A区景观工程

  1.2工程地点:建宁东路延长线祥达花园A区工地

  2、劳务作业承包范围及内容

  2.1劳务作业承包范围:祥达花园A区红线内所有景观土建及水电工程

  2.2劳务作业内容:

  建设工程中的景观设计方案、施工图及有关设计文件、包括设计缺项、漏项及设计变更后所有内容的施工作业。

  自土方开挖开始,景观设计方案、施工图及有关设计文件并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料的限额用量文字交底所确定的内容。临时用水、电的(埋)架设(发包人只提供电源至主配电箱,施工用水主管接口,场地内其余用电、用水设施、管线材料及人机费由承包人自理);见证取样、养护及检测;施工过程中的资料的收集整理、竣工文件的收集整理及验收、存档;

  4、承包人委派的管理人员和劳务作业人员

  4.1项目负责人:苏一波(职务:副总经理)

  项目经理:张琦技术负责人:高小林

  4.2承包人委派的管理人员必须称职、能胜任工作;管理人员未经发包人同意不得变更;管理人员需承包人公司出具书面委派书。

  4.3承包人委派的劳务作业人员技能、作业人员数量须满足该工程质量、安全、进度、文明施工、环境保护等方面的需要。

  4.4在劳务作业过程中,承包人必须保证其劳务作业人员相对稳定,不能随意变动。

  4.5承包人应教育其劳务作业人员遵纪守法,自觉地维护地方及现场的综合治安,不得打架斗殴,不得偷盗劳务作业现场的物品等。如经发现,每人每次罚款1000_______元人民币,并处以警告一次,二次以上每人每次罚款20xx_______元人民币,罚组长5000_______元,凡参与打架斗殴或偷盗的人全部清退出场,从此不得使用。

  5、合同价款

  5.1合同价款总额1000000_______元(人民币),大写壹佰万_______元正。

  5.2合同价款包含以下内容:工人工资、管理费、劳动保护费、各项保险费、利润、承包人提供的材料和工具、文明施工及环保费中的人工费等。

  本工程为包干工程,合同价款不予调整(含部分设计漏项、缺项增补及变更等)。

  6、劳务作业期限

  6.1开工日期:20xx年11月1日,完工日期:20xx年3月10日。

  6.2承包人因自身原因未能于合同约定的劳务作业期限内完工的,每延误一日,应向发包人支付违约金1000_______元,并应赔偿发包人因此所受之损失。

  7、质量标准

  7.1适用标准、规范的名称:

  《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20xx)、《城市绿化工程施工及验收规范》(GJJ/T82—99)《城市园林绿化和园林绿地用植物材料木本科》(CJ/T34)、《市政工程施工质量验收标准》(GB503000—20xx)、《云南省建设工程造价计价规则》(20xx版)国家及云南省现行有关标准、规范及强制性条文“工程施工”部份。

  7.2由承包人的原因造成的劳务作业质量达不到合同约定的合格标准,承包人必须予以维修、返工、重做以使其达到合同约定的合格标准,因此产生的费用由承包人承担。承包人因自身原因无法完成的,可以由具有相应资质的其他劳务企业完成,产生的费用由承包人承担。维修、返工、重做后,劳务作业质量符合合同约定的合格标准的,发包人应当按照约定支付合同价款;但是,维修、返工、重做后承包人应向发包人支付违约金1000—20xx_______元/次,且劳务作业期限不得顺延。维修、返工、重做后仍然不符合合同约定的合格标准的,除承包人应向发包人支付违约金5000_______元/次,且劳务作业期限不得顺延外,发包人还有权发出通知解除合同,并有权不予支付合同价款且有权向承包人追索已支付的全部合同价款。如上述不合格事项导致工程无法通过竣工验收的,承包人除承担上述违约责任外,还应当赔偿发包人因此所受损失。

  7.3保修期:二年

  8、文明作业标准

  文明作业要求达到:承包人之劳务作业必须达到云南省及曲靖市关于文明作业的要求,做到工完料尽,施工场地内材料分类堆码整齐,场地内施工道路畅通,建筑垃圾即时清理干净,各种文明施工牌及警示牌要按规范悬挂;浪费及损坏甲方材料须照价赔偿。

  9、安全作业

  9.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行劳务作业,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  9.2承包人应对其在劳务作业场地的劳动者进行安全教育,并对他们的安全负责。不得违反安全管理的规定进行施工。

  9.3承包人未达到约定的.安全劳务作业标准,应向发包人支付违约金5000_______元/次。

  10、图纸

  10.1承包人必须按照图纸和相关设计文件进行劳务作业,不得擅自修改设计。

  10.2承包人在劳务作业过程中发现图纸和相关设计文件有差错(包括实际情况与图纸和相关设计文件不符、设计文件有错误或遗漏、地质情况或基础埋深有变动等)的,应当及时向发包人提出意见和建议。

  11、建筑材料、建筑构配件和机械设备

  11.1承包人向发包人提交建筑材料、建筑构配件和设备供应计划,经发包人确认后,发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源。

  11.2下列建筑材料、建筑构配件由发包人提供:土建材料、装饰材料、水电及消防材料等主要材料.

  11.3承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的建筑材料、建筑构配件及设备。因保管不善发生丢失、损坏,承包人应进行赔偿,并承担因此造成的经济损失。

  11.4下列建筑材料由承包人提供的材料;承包人提供材料的费用,已含于合同价款中。

  11.6施工现场内的临建、临水、临电、现场硬化等影响公共安全和社会环境的文明施工措施项目(非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地除外),由承包人负责。因此而产生的费用已含于合同价款中。

  11.7发包人提供挖掘机、装载机、压路机、搅拌机、运输机械及起重机械等

  12、合同价款支付

  12.1本合同价款按进度支付,每月拨付一次。承包人每月向发包人提出支付进度款申请。甲方审核已完劳务作业工作量对应的价款。并且,于确认后5日内,按此价款的70%于每月5日予以支付上月进度款。

  12.2竣工验收后,付至合同总款的95%,余5%作为该工程的质量保修金保修期满二年后付清(无息)。

  13、劳务作业验收

  13.1劳务作业验收以国家关于劳务作业验收的相关规定、景观设计方案、施工图纸、说明书、会议技术文件等为依据。

  13.2劳务作业成果经初步验收合格后,承包人应当在7日内将该劳务作业成果交付发包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业成果交付发包人。承包人未按约定期限将劳务作业成果交付发包人的,每逾期一日,向发包人支付违约金1000_______元。

  13.3承包人应配合发包人按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及承包人劳务作业施工场地内的隐蔽工程验收及工程竣工验收。

  14、发包人权利和义务

  1统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。

  2)按时提供图纸;及时提供材料、设备,保障劳务作业需要。随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查确保安全、进度及质量,对存在的安全、进度及质量问题及时提出整改要求。

  15、承包人权利和义务

  负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划;负责竣工资料负责向发包人提供材料品种、规格、型号、数量和供应时间

  3)组织符合本合同要求且能够满足质量、安全、进度、文明施工、环境保护等方面需要的劳动者投入工作,自觉遵守法律法规及发包人的有关规章制度。

  4)按照相关法律法规和承包人与劳务者之间的合同及本合同的要求,按时足额支付劳动者工资。

  5)按合同约定提交进度计划以及与完成进度计划相应的劳动力安排计划,经发包人批准后实施。

  6)按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力,确保工期;服从建设行政主管部门及发包人安全施工管理,自备劳动保护用品,确保劳务作业安全。

  7)承担由于自身责任造成的维修、返工、重做、工程延期、安全事故、现场管理不符合规定等造成的损失及各种扣款。

  8)自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况及其劳动者的用工情况。

  9)按发包人要求堆放材料、机具,按建设行政主管部门及发包人标准化工地要求布置工地、设置标牌;搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

  10)做好成品保护工作。

  11)妥善保管、合理使用发包人提供给承包人使用的建筑材料、建筑构配件和设备。

  12)材料上下车、二次搬运由承包人承担。

  13)负责承包人使用的钢管、模板等周转材料的上下车、收捡并按规格、型号堆放整齐。

  14)发包人责任外机具(含施工班组工具及振动器、电钻等)由承包人负责。

  16、合同解除

  1)承包人和发包人协商一致的,可以解除本合同。

  2)承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的劳务作业人员或不履行本合同约定的义务,其违约行为足以影响本劳务作业项目的质量、安全、工期时,发包人可以书面告知承包人并要求其限期履行合同义务。承包人逾期不能履行义务的,发包人可以发出通知解除合同。

  17、违约责任

  1)发包人和承包人双方均应当按本合同约定全面履行自己的义务。并且,应当遵循诚实、信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

  2)发包人不履行或不按约定履行本合同义务时,按本合同约定承担违约责任。

  3)承包人不履行或不按约定履行本合同义务时,按本合同约定承担违约责任。

  4)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  18、补充条款

  1)承包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,发包人可以发出通知解除合同,并要求承包人支付承包总价5%的违约金。

  2)在劳务作业过程中,发包人和承包人应当相互配合和协助。

  19、合同争议

  发包人和承包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解。和解、调解不成的向建设工程所在地人民法院起诉。

  20、合同文本

  本合同四份,具有同等效力,发包人和承包人各执二份

  21、合同生效

  本合同自发包人、承包人双方签字盖章之日起成立并生效。

  发包人:(章)承包人:(章)

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  联系电话:联系电话:

  ______年_______月_______日:

工程分包协议书6

  发包方:有限公司 (以下简称:甲方)

  承包方:安装队(以下简称:乙方)

  根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等有关条文,结合省市相关部门的政策和条列,结合本工程的实际情况,为了明确甲乙双方的权利、义务、利益及职责,完成(项目名称)的 安装工程 ,保证整体施工项目能按时保质交付使用,经甲乙双方认真、仔细的商洽,本着平等互利、公平、公正、合理的原则,特签订本合同条款如下,供双方相互遵照执行。

  一、工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 工程结构:

  二、承包方式及内容

  2.1 的方式分包给乙方。

  2.2 安装工程应完成的施工作业内容包括:凡属于工程施工图纸中的面、阳台、楼(电)梯间、雨棚、屋顶面等建筑体的水(含给排水及雨水)、电(含照明、弱电、电视、电话、网络、对讲)、气、空调(含采暖)等的预埋件制作与安装、预留孔洞的施工作业,承担及(或)配合安装工程需要(使用)机械的安装与调试、机械的维护保养等作业内容(以下简称安装工程)。

  2.3 安装工程所需的机械、电缆线及所有辅材、耗材等由乙方自行负责的部分包括:

  2.4 甲方负责(配合)提供的材料明细为:

  2.5 本工程安装工程项目包括施工图纸显示的安装工程作业内容及根据图纸可以合理推断出的安装工程作业的相关内容。

  2.6 承担安装工程需要的设备及其辅材在施工场地内的装卸车,现场的二次转运。材料装卸及堆码应符合设备规定的作业条件及施工场地的管理要求,做到分门别类、整齐有序、做好防日晒雨淋、防挤压碰撞等预防及防护措施。

  三、承包单价及付款方式

  4.1 承包单价为: 4.2 单价的费用组成内容如下:

  4.2.1 周转材料、辅材、耗材、机械设备等的购置费、加工费、租赁费、维护维修费、保养费;上下车、堆放、二次转运费;

  4.2.2 施工用电三级箱购置(电缆、电线)、安装及拆除的费用,临电的维护管理等费

  用;

  4.2.3 对原始设备及材料、半成品及成品的维护费、处理费用;

  4.2.4 加班、抢工补偿费用;

  4.2.5 安全及文明施工用工费用;

  4.2.6 施工区、生活办公区的清理打扫卫生用工费用(如:扫雪、洒水、除草、排除积水、迎接检查等);

  4.2.7 地区性停水、停电、恶劣气候、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用;

  4.2.8 全体作业人员及管理人员的工人工资、住宿、保险费及必要的开会、教育用工学习费、管理费等 (不含甲、乙双方办公用房)。

  4.3 工程款计算及付款方式:

  4.4 乙方的甩项工程,甲方按合同单价的倍在工程款中扣除。

  4.5 所有关于安装工程及相关的罚款均由乙方承担。

  4.6 凡属于安装工程施工作业内的工作量,均不再记另计费用。如出现非本协议书工作内容,由甲方负责人于用工当日出具用工单,按月结付。

  4.7 本合同乙方不承担任何水、电、税费及试块、软件、资料费(均由甲方负责交纳)。

  五、甲方责任

  5.1甲方负责技术交底,并提供相关的技术资料。技术交底及资料移交必须甲乙双方签字。甲方负责提供施工图纸一套(乙方另有需要自行复印)。

  5.2 提供单身工人的班组住宿,但不提供带家属的单间住宿。

  5.3 甲方按工程所在地及本项目部对建筑施工现场管理条例进行管理;负责整个施工现场的工作协调,以确保工作目标的实现。

  5.4 甲方提供给乙方的安全帽按实际购进价款在乙方工程款中扣除;甲方提供给乙方的安全带及劳动防护用具,在工程竣工后退还给甲方,已经损坏的和未退还的按购进价款在乙方工程款中扣除。

  5.5 甲方有权监督乙方的施工质量、进度、安全文明施工情况,发现违反操作规程或发生质量、安全事故的,甲方有权责令其整改、返工等,并按事故发生的性质及损失情况处以罚款。

  5.6 甲方有权利对乙方不合格的施工人员责令退场,如身患疾病、身体残疾、心脏病、恐高症等不宜从事建筑施工的人员及未满十八周岁的未成年人。

  六、乙方责任

  6.1 乙方必须无条件执行建筑工程施工作业规范及工程所在地的相关规定,并执行项目部现场管理条例,服从甲方的领导,精心组织施工。

  6.2 乙方必须配备名技术管理水平过硬的技术员与甲方专业工长配合,作好施工图纸的会审和技术交底等工作,熟悉并能够指导安装队的工作,负责本班组的施工技术管理。并配备名 专(兼) 职安全员,负责本班组的施工安全管理。

  6.3 乙方应根据施工进度需要合理配置人员。乙方进场后天内应向甲方提供工人花名册(应包括工人姓名、联系电话、身份证复印件等信息),以后因人员增减变动的,随时向甲方提供变动信息。乙方管理人员必须坚守工作岗位,有事外出必须向甲乙双方负责人请假并经批准后方可离开,且应按时返回工地,违者每人次处元罚款。班组施工

  作业人员无故不服从甲方及相关管理方的工作指导影响施工质量、进度及安全生产的,每人次处元罚款。班组负责人必须做到工地有事时随叫随到,违者每次处元罚款。

  6.4 由于本工程施工作业属于技术性劳动及体力劳动,乙方应组织具有良好身体素质、心理素质和技术能力等符合从业条件的作业人员,禁止招收童工及不适宜从事本安装工程作业的人员,禁止招收违法犯罪在案未结及组织、参与、传播非法组织等国家规定不能容留的人员。

  6.5 乙方应保证本班组施工人员稳定,技术过硬,人力充足,节约材料,保护一切施工原始设备及材料、成品及半成品;乙方应确保施工质量、进度、安全及文明施工达标。在施工过程中,因乙方管理水平跟不上,工人素质差、劳动力不足、进度迟缓等情况,甲方认为已严重影响或即将严重影响到施工质量、进度、安全的,甲方有权拆分工程量另请施工队伍,或安排其他人员参与(协助)乙方的工作,其费用在乙方的工程款中扣除。若乙方进度严重滞后的,甲方有权要求乙方退场。

  6.6 乙方在施工过程中,若不按甲方的技术交底和施工图纸进行施工的,所造成的一切经济损失均由乙方负责。

  6.7 乙方在施工过程中或施工现场内,若因乙方违章指挥、或违章操作、或操作不当等所发生的安全质量事故及造成的经济损失,均由乙方负责。

  6.8 所有下发到乙方的通知(联系)单、任务单、计划(方案)表等函件,乙方必须签收,乙方拒绝签字的表示默认。所有关于安装队作业的质量、进度、安全文明施工及其它相关的罚款单均由乙方承担。各种罚款单甲方仅口头通知乙方,乙方不需签字。

  6.9 甲方按合同支付给乙方的工程款,乙方必须优先用于工人工资的发放及材料款的支付,甲方支付工程款前,乙方必须向甲方报送出勤统计表及工资发放表,否则甲方不予支付。乙方若将工程款转移或挪作他用,其责任由乙方负责。

  6.10 各班组工资发放必须有甲方代表现场监督,工资表必须由领款人本人签字领取,否则不予发放。因乙方违反工程款的使用或不能履约的,可由甲方代支代发,在乙方工程款中扣除。

  6.11 乙方在施工过程中,除必须停工外的任何情况,未经甲方通知或同意,乙方均不得停工、罢工、消极怠工,否则,甲方有权处以罚款直至责令退场,按乙方已完成的工程量(不包括半成品)计算工程款,在本工程结束并验收合格后予以支付。对于乙方给甲方造成的损失,甲方有权在工程款中扣除,不足以抵消的,甲方有权追偿。

  6.12 属于甲方安排的非本协议书范围内的工作,甲方应给予充分的配合,工时费用由甲乙双方负责人协商确定,并开立派工单。

  6.13 乙方包施工质量、进度及安全文明施工,包交安装工程验收合格,包带家属住宿。乙方施工队的保险、办证及政府部门要求的一切需要办理的事项,其费用由乙方承担。

  七、材料、设备、施工质量的管理

  7.1 乙方技术员必须认真熟悉图纸,做好安装工程的准备工作。

  7.2 安装工程需要使用及安装的机械设备,乙方必须做到安装合格、安全操作、妥善保管、正确维护保养。若造成损失,由乙方承担全部责任。

  7.3 安装工程机械操作等依据国家相关规定应持证上岗的岗位(人员),应持有相关的上岗证方可上岗。所有作业人员由具备熟练的.操作技能,且应保持作业人员的稳定。

  7.4在施工前及施工过程中,若发现设施设备有质量问题的,要及时反映,并作出处理后方可施工。安装队应安排专人对本安装队应完成和配合完成的预埋件、预留孔洞的处理进行全方位的跟踪作业,如发现未按图纸要求施工,或预埋件位置和规格错误,水电气等设施设备的预埋件、预留孔洞等不符合要求的,要及时反映,及时修正。如因乙方(安装队)的作业不当造成损失的,由乙方承担责任,甲方将视情节轻重给予处罚。

  7.5 在安装工程施工过程中的一切脚手架由乙方自行搭设,安装工程施工现场应保持整洁有序,施工中产生的余料、废料应及时清理,操作层必须做到每日工完场清。可以堆放在施工现场的设施设备,应不影响其他施工方的正常作业。在施工完后,现场应做到无余料、无残渣、无自用的脚手架等。建筑垃圾必须按指定地点分类存放。如有当时未清理的,甲方有权另行安排清理,其费用在乙方工程款中按所用工时的三倍扣除。

  7.6 施工过程中,保护好前期工序完成的产品,不应对其造成损坏。否则,由乙方承担全部责任。

  7.7 安装工程施工作业应做到一次性安装到位、安装合格,并做好或配合完成调试工作。经自检合格后,填写一式四份的报审单(或检验申请报告书)报审甲方,由甲方联系相关到位人员组织验收。因验收不合格需要返工的,由乙方自行返工,直至合格为止,所产生的一切费用概由乙方自行负责;因验收不合格必须拆除所造成的材料损失及重做所产生的费用由乙方自行承担。因返工、重做进行二次验收的,每发生一次罚款元。

  7.11 乙方应配合甲方、设备提供方、设备调试方及项目管理相关单位的检查验收工作,对不配合的视情节轻重给予元至元一次的处罚。

  八、进度管理

  8.1 本协议书约定工期为日历天,计划开工日期为____年___月___日,具体开工时间以监理方通知为准。

  8.2 乙方必须遵循甲方要求的工期,按时或提前完成施工任务。

  8.3 因自然灾害原因,或甲方原因,或工程施工相关管理方原因等不可抗拒的情况造成工期延误或必须终止合同的,乙方的工期相应顺延或终止。

  8.4 根据进度计划要求,若乙方延误工期,每延误一天处罚款元,因乙方原因造成其他相关施工作业方的窝工、停工、延误工期的,乙方应承担其责任并赔偿损失。

  九、安全文明施工

  9.1贯彻“安全第一,预防为主”的方针,执行安全生产法律、法规、强制性标准、工程施工设计和安全技术措施。加强职业健康教育,提升职工思想素质和安全生产意识,规范作业标准。确保劳动者的人生安全和财产安全。

  9.2施工安全管理工作目标

  9.2.1 杜绝因公受伤、死亡事故;杜绝坍塌伤害事故;杜绝物体打击事故;杜绝高处坠落事故;杜绝机械伤害事故;杜绝触电事故;

  9.2.2 消灭违章指挥;消灭违章作业;消灭“惯性事故”;

  9.2.3创建安全文明示范工地。

  9.3 主要安全防范措施

  9.3.1 根据全面分析工程项目的各种危险因素,选用安全可靠的各种装置设备、设施和必须的安全检查、检测设备及安全防护用品;

  9.3.2 选择电气设备的安全距离及防雷、防静电、防止误操作等设施;

  9.3.3 对可能发生的事故加强排查、监管,并制定相应的救援措施;

  9.3.4 危险场所和部位(如高空作业、外墙临边作业等)及危险期间(如冬期、雨期、大风、高温天气等)所采用的防护设备、设施和劳动保护用品及其效果应保障施工安全;

  9.3.5 特殊工种必须经培训合格后,持证上岗;

  9.3.6 进入施工现场的人员,必须配备安全防护用品,实行强制性佩戴,不佩戴或佩戴不规范的人员不得进行施工作业;

  9.3.7 乙方所有施工人员在施工过程中,如发现安全设施不齐全或存在安全隐患时,应立即停止施工,报请甲方项目部,待处理符合要求后方可进行施工。如乙方违章操作、野蛮施工,所造成的一切后果均由乙方负责。因偷盗所造成的损失由乙方负责。

  9.4 加强法制教育和思想素质教育,遵纪守法,团结互助,和谐相处。加强生活区的安全管理,严禁私拉乱接电源线路和使用较大负荷电器设施;严禁堵塞交通通道;严禁破坏或影响消防设施的安全使用等。

  9.5 搞好饮食卫生及个人卫生,防止疾病的发生及传播。重点搞好食堂卫生工作,防止食物中毒;搞好个人卫生,注重个人良好形象。预防疾病传播,严禁乱倒乱扔垃圾,严禁随意使用他人生活用具;对重大疾病及传播疾病人员实施隔离治疗或遣返等。

  9.6 搞好责任区的治安保卫工作。做到不违法,不扰民,不肇事,不损害公众利益,不组织、不参与非法组织团伙,不传播违法音影书籍等资料,不放任不良风气习惯在工地、在工人中间滋生、蔓延。

  9.7 非作业人员的工人家属及小孩不得进入施工现场。否则,其工人所在班组负责人付连带责任,甲方不承担任何责任。

  9.8 每周召开职工安全教育培训,无故不参加者每人次处罚款元。

  十、履约及违约责任

  10.1 乙方在签订本合同时,向甲方交纳元的履约保证金。在完成后退还给乙方。履约保证金为无息退还。

  10.2 在安装工程施工作业完成前,因乙方原因不能履约的,保证金不予退还。

  十一、其他事项

  11.1 本协议书未尽事宜,由甲乙双方协商,订立补充协议,补充协议与本协议书具有同等效力。

  11.2 本合同一式份,甲乙双方各执份,自甲、乙双方签字之日起生效,至乙方承包项目全部完工并结清工程款后自行失效。

  十二、补充条款

  甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):

  身份证号码:

  电话:身份证号码:电话:

  签订时间:____年___月___日

工程分包协议书7

  总包单位:________高炉项目部(以下简称甲方)

  分包单位:_______设备安装分公司(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及《建筑安装工程承包协议条例》等有关规定,甲方将本工程项目分包给乙方施工。结合具体情况,双方本着公平合理的原则,经充分协商一致,签订本协议,以资共同遵照履行。

  第一条:工程概况

  一、工程名称:

  二、工程地址:_________

  三、工程结构层次:钢砼结构

  四、工程分包范围:1#、2#、3#高炉通风除尘系统、煤气净化系统、能源介质、液压及润滑系统的管道、支架及设备等工程项目(具体工程项目以甲方提供的施工图全部图示实物量为分包范围),乙方不得以任何理由拒不接受甲方发包的工程项目。

  五、甲方提供现有施工条件,临时设施由乙方负责。

  第二条:工程期限

  一、根据国家工期定额和建设单位对本工程项目的工期要求,甲乙双方商定总工期为:九十九日历天,即1#高炉从某某年七月十日开工至某某年八月三十日竣工、2#高炉从某某年八月二十日开工至某某年九月十七日竣工、3#高炉从某某年九月七日开工至某某年十月十六日竣工。根据施工总进度情况,具体开工日期甲方提前五天通知乙方。

  二、如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方,经甲方认可后,工期作相应顺延。

  1、甲方提出重大设计变更,新增项目或工程量增加。

  2、施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。

  3、甲方不能按时交接工序,以及不能按时提供设备和材料。

  乙方在上述情况发生后三天内,将延误内容及时向甲方提交书面报告。

  第三条:分包方式

  本工程项目采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、竣工结算的分包方式。

  第四条:协议价款

  一、协议总价:__________万元人民币(¥:_______________万元人民币)

  二、项目管理费:_____________万元整人民币(¥:_______________万元人民币)包干使用

  三、综合单价:

  1、通风管道及管件安装:每____元整人民币(¥:________元/t人民币)

  2、除尘管道及管件安装:每____元整人民币(¥:________元/t人民币)

  3、燃气管道及管件安装:每____元整人民币(¥:________元/t人民币)

  4、氧。氮。氩。空气。蒸汽管道安装:每____元整人民币(¥:________元/t人民币)

  5、管道支架及管托安装:每____元整人民币(¥:________元/t人民币)

  6、管道设备:每____元整人民币(¥:________元/t人民币)

  7、液压润滑系统管道及管件:每____元整人民币(¥:________元/t人民币)

  8、液压润滑系统管夹和支架:每____元整人民币(¥:________元/t人民币)

  9、液压润滑系统设备:每____元整人民币(¥:________元/t人民币)

  以上综合单价已包含管道制作监造、防腐涂装、吹扫试压和试车、保驾护航以及液压和润滑管道酸洗、冲洗、调试和试车等。

  四、本分包工程项目采用综合单价一次包定,不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响。本综合单价已包含了本工程项目施工所要发生及所涉及到的所有工作内容及费用,分包工程项目范围内将不再发生其它费用支出。

  五、本协议价款不含本工程应缴纳的税金和各种规费,由甲方代缴。个人所得税和承兑汇票贴息由乙方承担。

  第五条:材料供应与施工机械

  一、甲方负责供应的材料:①通风除尘系统和燃气系统工程管材、管件、支架、油漆、设备及法兰,②氧、氮、氩、空气、蒸汽工程管材(工程要求酸洗的,甲方提供酸洗合格的素材管)、管件、管夹、支架、油漆、设备及法兰,③液压及润滑系统工程管材、管件、管夹、支架、油漆、设备及法兰由甲方供应,并负责送货到乙方指定地点,乙方负责卸车。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续,甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后,作为供料依据(管材材损1%、型材材损2%)。超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管费。

  二、技术措施用材料供应:本工程项目技术措施用料(含吹扫、酸洗、冲洗和试压的临时管道等)由乙方自行采购。乙方必须严格按经甲方审核后的施工方案组织施工。

  三、乙方负责供应的材料:本工程项目所有工程材料(除甲供材料外)、施工用料均由乙方自行采购,采用甲控乙供形式。严格按照质量和材质要求施工。

  四、乙方负责提供的施工机械:本工程项目所用施工机械由乙方自备,其进出场、安拆费由乙方自行承担。

  五、双方供应的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件,没有合格证书,且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等,不得用于本工程项目。

  六、具有合格证书的材料、构配件等如监理提出复验,应按规定复验,其检验费用由乙方承担,如属不合格产品,其不合格产品由供应方在48小时内清理出场。

  七、材料代用,经甲方批准后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用时,由乙方承担发生的费用。

  第六条:工程质量与竣工验收

  一、本工程质量根据设计施工图、修改图、变更通知及有关技术文件资料,遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定,由乙方确保本工程项目质量。

  二、工程质量等级:一次验收合格

  三、工程保修期限:保修壹年

  四、甲方提供本工程所需施工图三套及施工技术说明资料。

  五、乙方应建立本工程的质量保证体系,严格按照设计要求、规范标准以及甲方根据质量管理要求发出的指令组织施工,随时接受甲方和业主的监督、检查、检验,并按甲方的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部损失。

  六、工程完工验收,完工工程由乙方自检合格后,填写《工程报验申请表》,通知甲方检查验收,经甲方会同业主或质量监督机构认可签字后,乙方方可进行下一道工序施工。

  七、工程竣工验收,乙方将已完工的单位工程验收日期书面通知甲方届时验收;甲方以施工图、修改图、设计变更、施工验收规范、质量检验标准等为依据,按时参加验收,办理竣工验收移交手续,并保驾护航一个月。

  第七条:安全保卫与文明施工

  一、乙方应严格遵守国家和地方有关施工安全、治安保卫和文明施工的各项规定,并制定相应的管理制度。

  二、乙方应建立完善的安全管理制度,严格遵守安全操作规程,随时接受甲方和业主的监督检查。施工中如违反有关规定而发生的安全事故,乙方应在2小时内通知甲方。由甲方按照国家有关规定进行处罚、上报,其损失由乙方承担。

  三、乙方的施工机具、材料、周转材料、临时设施均应放置在甲方划定的区域内,并自行承担消防保卫工作;如发生公、私财物被盗及火灾均由乙方负责。

  四、乙方施工现场应达到文明工地合格标准,若被有关部门评为不合格工地,乙方应在两天内按要求整改完毕,并承担经济处罚。

  五、甲、乙双方签订的安全、治安协议是本协议的`组成部分,具有同等效力。

  六、工程完工后,乙方应在甲方限定期限内将设施、材料、周转材料全部清退出场,超过期限不作清理,甲方将按废弃物清理出场,所发生的清理费用由乙方承担。

  第八条:工程价款支付与结算

  一、甲方在开工后一个月内支付给乙方10%的预付款:贰拾伍万元人民币(25。00万元)

  二、工程进度款,乙方在每月18日前将当月完成的验收合格实物量,按工程项目付款签证单报送甲方审核确认后,按当月完成的验收合格实物量的60%支付工程进度款,并扣除有关款项,所余工程款于下月10日前支付给乙方。

  三、工程竣工前,乙方收取的预付款和进度款总额,不超过本协议总价的70% 。

  四、协议价款的调整:本协议综合单价一次包定,不受任何市场物价及政策调价的影响。如遇设计变更、现场签证,则根据业主确认的设计变更及现场签证实际净重量,按综合单价计取工程费用,对协议价款进行调整(一次性变更小于1000。00元的双方均不作调整)。

  五、乙方在单位工程完工验收后一个月内,将单位工程竣工结算资料送交甲方审核,甲方在收到结算资料的一个月内审核完毕,于次月支付余下的15%进度款和项目管理费叁拾万元整人民币(30。00万元)。

  六、工程尾款结算,在全部工程竣工验收后的一个月内办理完毕;根据本协议规定和补充协议规定,按照施工图、修改图、设计变更及现场签证的实际净重量结算;并扣留分包工程结算总价的15%作为工程保修金,在保修期满一年后一次付清。

  七、施工和生活用水、用电,由乙方支付水电费,甲方按与业主签订的水电费协议单价(水费1。5元/吨、电费0。7元/度)及实际发生量在乙方当月工程款中扣除。

  第九条:双方责任

  一、甲方责任:

  1、甲方指派岳振利为施工现场负责人,根据本协议有关规定做好施工现场平面、进度、质量、安全等全面管理和协调工作。

  2、组织甲乙双方和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审,并做好会审纪要。

  3、确定建筑物(构筑物)、道路的定位标桩水准点和座标控制点,并以书面形式提交乙方。提供有关隐蔽障碍物的资料。

  4、负责编制总施工方案、总进度计划、总进场计划,及时解决设计和施工问题,为乙方创造必要的施工条件。

  5、负责组织工程项目交工验收和移交,汇总上报一切有关的工程及经济资料。

  6、将水源、电源提供到红线边缘,并保证乙方施工期间施工和生活用水、用电供应。

  二、乙方责任:

  1、乙方指派李政为施工现场液压和润滑系统施工的负责人,吕代兵为施工现场除尘管道、煤气管道和动力管网的施工负责人,共同履行本协议的各项规定。按照协议规定的分包范围,及时组织施工管理人员、材料、施工机械进场,服从甲方对现场平面、进度、质量、安全的管理和协调。

  2、在整个施工阶段按总包单位的要求和有关规定,保证配置能满足所承担的工程项目所需的管理人员、施工机械、周转料具、工种齐全的施工作业人员。并做好材料采购供应和保管工作。

  3、负责施工区域内(含生活大临)的用水、用电和临时设施的施工、管理和维修。

  4、负责编制施工方案、技术措施施工方案、进度计划、进场计划、用电(用水)计划、验收资料及相关质保资料等,及时报送甲方。

  5、严格执行甲方的质量管理制度,负责竣工验收资料的收集、整理和编制工作,并配合甲方作好整个施工过程的各项管理工作,6、在每月18日前向甲方报送本月已完成工程量的统计报表和下月施工计划、季度施工计划。

  7、做好乙方施工人员的安全教育工作,负责施工过程中的自身安全。由于安全措施不利造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

  8、加强乙方人员治安保卫和防火教育,施工点应落实安全防范、防火措施。在施工过程中发生的治安案件和火灾事故由乙方负责,并自行承担造成的损失。

  9、根据本工程所在地政府部门以及甲方和业主的各项管理规定,做到文明施工,工完场净、活完料清,保持现场整洁。

  10、严格按照施工图、技术资料和现行规范标准要求以及施工网络进度组织施工,加强对每个施工节点的考核,在确保工程质量的前提下,按协议工期按时交工,并配合甲方作好交工验收、竣工结算工作。

  11、已完工的建筑物、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保护,并清理好现场,待分包工程竣工验收后全部撤离现场。

  12、乙方承担其在分包工程中所产生的全部债务,未经甲方同意不得转包或以甲方名义对外联系业务,给甲方造成损失。

  13、在协议规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,由乙方无偿修理。

  乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失等,由乙方自行负责。

  第十条:违约与争议

  一、协议签订后,未经双方协商一致同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除协议时,应由乙方赔偿甲方因影响施工安排造成的经济损失。

  二、凡乙方出现或发生下列情况,甲方有权终止协议的继续履行。

  1、乙方有转包或再分包本工程项目行为。

  2、发生重大安全事故或现场管理混乱。

  3、发生重大质量事故或在质量检查中被质监部门评为不合格。

  4、工期达不到已确定的节点考核要求。

  5、甲方依据上述情况的发生终止协议后,乙方有义务保护好已完工程移交甲方,并在三天内将人员、机具、周转材料撤出现场,逾期则按第七条中的第六款处理。

  三、乙方分包的工程项目必须按照本协议有关规定达到甲方和业主的要求;否则按甲方和业主的有关规定进行处罚。如属乙方原因造成工期延误,则工期每延期一天,应偿付给甲方按分包工程项目结算总价千分之一(1‰)的违约金。

  四、本协议发生争议时,双方应及时协商解决,达成共示。

  第十条:附则

  一、本协议未尽事宜,双方根据实际情况签订补充协议(或规定),作为本协议之附件,该附件与本协议具有同等效力。

  二、本协议附件:

  1、附件一:___________高炉大修项目工业管道安装分包工程安全管理协议

  2、附件二:_____________高炉大修项目工业管道安装分包工程治安防火协议

  三、本协议正本二份,双方各执一份,副本二份,甲方执一份、乙方执一份。

  四、本协议经双方代理人签字、单位盖章后即生效,至全部工程竣工验收合格,结清工程款项,保修期满后自动失效。

  总包单位:___________分包单位:__________________设备安装分公司

  单位地址:_________单位地址:_________

  负责人:___________负责人:____________

  电话号码:_________电话号码:_________

  签订日期:__年______月______日

工程分包协议书8

  总包单位:

  (以下简称甲方)

  分包单位:

  (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产管理条例》,本着公平、互利和诚信、等价、有偿的原则,为共同加强对工程建设的组织及管理工作,正确处理责任经济关系,分清职责,圆满地完成施工任务,经双方一致协商,特制定本合同条款,双方严格履行。

  一、工程名称:

  哈尔滨职业技术学院图书馆工程

  二、工程地点:

  哈平路217号

  三、分包工程项目及名称:

  安全技术要求:教育工人在哈尔滨职业技术学院内要遵守校区内的各项的规章制度。不准在校区内乱窜扰乱学生的学习生活等,治安问题由乙方负责。在校区内不准酒后作业。操作前应检查有无不安全因素后方可进行施工。

  按定额结算,转账支付,按形象进度结算拨款(人工费包括管理人员工资、劳动保护、因患病或非因工伤、因工伤发生的一切费用)。

  四、安全生产文明施工

  1、总包单位对施工现场安全负总责,对现场的施工组织和安全生产统一管理和全面负责,监督检查分包单位的施工现场活动。

  2、总包单位负责分包单位从业人员办理意外伤害保险费用。

  3、分包单位要服从总包单位的安全生产管理,制定安全生产责任制度,遵守总包单位的相关规章制度和操作规程等,对不服从管理导致的生产安全事故由分包单位承担主要责任。

  4、总包单位负责人对分包方的施工过程的安全生产、文明施工进行监控,对进入现场的作业人员进行施工安全技术交底。

  5、分包方队伍进场后要经过总包方的安全教育培训。

  6、分包方使用总包方的安全防护设施设备应办理交接验收记录,有义务保护现场的安全防护设施,发现问题及时报告。

  7、总包方应向分包方提供合格的安全防护材料、设备、工具及生活设施,提供合格的机械设备、安全设施和防护用品。

  8、分包单位要设置安全生产组织机构,设专职安全人员对生产安全进行负责,对施工现场进行监督检查,发现隐患及时整改,消除不安全因素。

  9、总包单位与分包单位对分包合同的安全生产承担连带责任,对工程发生的安全责任以及违约责任承担民事责任,发生意见不一致时,可协商解决。

  10、分包单位认真执行安全生产责任状的内容规定。

  11、分包单位按文明施工标准进行施工,工完场清。

  12、甲方给乙方提供施工现场配合人员,确保机械工、电工等特种作业人员配合工作,费用乙方负担。甲方对乙方提供的安全防护装置设施等设备工具和操作人员,由乙方验收后管理使用。

  13、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

  14、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:

  ①分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;

  ②如果发生因工伤亡事故,分包方应在1小时内,以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,总包方为抢救提供必要的条件。

  ③分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担;

  ④如果发生伤亡事故,由分包方负责承担造成安全事故的经济责任和法律责任;

  15、分包方必须执行安全工作奖罚制度:分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚

  16、分包方必须执行安全防范制度:

  ①分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;

  ②分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;

  ③分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的'安全施工条款;

  ④施工现场内,分包方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;

  ⑤总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;

  ⑥施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工;

  ⑦对不符合安全规定的,总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除

  五、工材料及机具供应

  1、甲方供应的安全防护器具和材料有合格证,乙方应按实际需要领取,超出部分乙方负担。

  2、乙方直接采购用于安全生产的材料应有合格证,必须经甲方验收后方可使用。

  3、甲方供给的起重设备、搅拌机、钢筋切断机、砂浆机、木工工具等和使用的一般的工具必须有合格证,安全装置齐全,经检验后方可使用。

  4、乙方自备的其它工具应完好合格。

  5、乙方借用甲方的工具用后即还,如果损坏或丢失,乙方赔偿损失费用。

  六、消防保卫工作要求:

  1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、哈市政府、哈航颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;

  2、分包方须配备至少一名专(兼)职消防安全保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;

  3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处罚。

  七、乙方在施工前和施工中应负责事宜:

  1、在未进入施工现场前,按国家、省市有关规定,向甲方交出跨省施工介绍信,乡政府以上介绍信,营业执照,施工资格证书,办理跨地区通知书及临时许可证,提出施工人员名册。

  2、乙方组织的劳动力必须是年满18周岁的公民,适应施工生产的需要,且身体健康、技术较好、无劣迹。

  3、教育施工人员遵纪守法,遵守甲方施工现场的操作规程、质量、文明施工等措施,爱护国家财产,服从管理,完成任务。

  4、施工人员进入现场后不准任意增减调动,确因工程量增减或变更时,经甲乙双方协商后方可调动。乙方在施工中增减人员必须事先通知甲方,并及时填写增补人员名单。

  八、争议的处理

  当合约双方发生争议时,可以通过协商解决或申请哈尔滨市平房区劳动仲裁委员会仲裁,调解不成的可以向哈市人民法院起诉。

  九、安全文明施工目标:

  按施工建筑面积及总包单位确定的目标为准。

  十、有效期

  自__年__月__日生效

  甲方

  乙方

  __年__月__日

工程分包协议书9

  工程承包人(建筑劳务发包单位):

  劳务分包人(建筑劳务承包单位):

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建筑劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  1、经营范围

  经营范围:

  2、乙方工作对象及提供劳务内容

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:总建筑面积:______平方米,实际建筑面积最终以施工图为准。

  劳务分包内容:______等。

  工程中标造价:人民币(大写______) (¥______ 元);

  劳务分包价暂定为:人民币(大写) (¥ 元);此劳务分包价不含营业税及附加费。

  3、劳务分包工作期限

  开始工作日期: 年 月 日;(具体以总监理工程师签发的开工报告日期为准); 结束工作日期: 年 月 日; 合同总日历工作天数为:_____天。

  4、甲、乙方项目负责人

  4.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为______, 联系电话:_____

  4.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为_____, 联系电话:_____

  5、甲方义务

  5. 1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的质量和工期向发包人负责;

  5. 2除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用:

  (1)在签订本合同后5日内向乙方交付符合有关环境保护、职业健康、安全文明施工管理要求具备劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:三通一平,临时设施具备 ;

  (2)在签订本合同后2日内完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

  (3)在签订本合同后2日内向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

  (4)在签订本合同后3日内完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及乙方自身的手续除外): 中标通知书、施工许可证 、工程保险;

  (5)在签订本合同后3日内向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为: 图示与实际明确 ;

  (6)在签订本合同后5日内向乙方提供下列生产、生活临时设施:

  工人的住房与配套生活设施,办公用房一间,其交验要求与保护责任为: 合格 ;

  5. 3统筹安排、协调解决生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

  5. 4按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

  5. 5按本合同约定,及时办理劳务工资结算手续并向乙方支付劳动报酬;

  5. 6督促乙方做好建筑劳务分包企业各种劳务工人安全生产教育工作;并办理保险。

  5.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  5.8编制施工方案,对乙方进行技术安全指导,指导乙方实施施工计划。

  5.9及时提供材料、机械,协调配合工种,保证乙方施工的正常顺利进行。

  6、乙方义务

  6. 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

  6. 2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 5天提交下月施工用工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工用工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;

  6. 3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,负责组织进场各工种劳务作业人员参加甲方进行的安全生产教育,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

  6. 4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

  6. 5按甲方统一规划堆放材料、机具,搞好生活区的管理;

  6. 6按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收;

  6. 7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

  6. 8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

  6. 9 乙方须服从并落实甲方转发的发包人及工程师的相关指令。

  6. 10除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

  6. 11按合同约定向劳务工人及时支付工资。

  6. 12甲方提供的机具为 运输机械、起重机械、砼机械、搅拌机械、钢筋机械 、斗车、水电机具,乙方自备的机具为 木工机具、手头小机具 。

  6. 13 乙方在施工前应对自身人员做好安全教育工作、安全技术交底工作并配备必要的安全防护工具,乙方在施工过程中引发的安全事故由乙方承担全部责任,给甲方造成损失的,由乙方负责赔偿。

  7、质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定,按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本合同约定的质量评定最低要求达到合格标准等级。

  8、职业健康安全和环境管理目标

  8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  8.2甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

  8.3严格执行甲方的环境管理目标,各项排放指标要符合国家标准,杜绝环境污染事故发生。

  9、劳务报酬

  9.1 本工程的劳务报酬采用下列一种方式计算:

  约定不同工作成果的计件单价,按确认的工程量计算;

  9.2 本工程的劳务报酬,除本合同9.4规定的情况外,均为一次包干,不再调整。

  9.3 采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计(大写) _____元。

  9.4 采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:_____,单价为(大写) _____元/月, ,单价为(大写) _____ 元/日

  9.5 采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:

  1, 单价为(大写) 元/平方米(不含管理费);

  2, 单价为(大写) 元/平方米(不含管理费);

  3, 单价为(大写) 元/平方米(不含管理费);

  4, 单价为(大写) 元/立方米(不含管理费);

  5, 单价为(大写) 元/平方米(不含管理费);

  6, 单价为(大写) 元/立方米(不含管理费);

  7, 单价为(大写) 元/吨(不含管理费);

  以上劳务价款合计暂定:(大写_____)人民币 (¥ _____元),不含营业税及附加费,以实际结算为准。

  9.6在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:

  (1) 以本合同约定价格为基准,市场人工价格的`变化幅度超过10%,按变化前后价格的差额予以调整;

  (2) 后续法律及政策变化,导致劳务价格变化,按变化前后价格的差额予以调整;

  (3) 双方约定的其他情形:设计变更

  10、劳务报酬的中间支付

  10.1 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,乙方与甲方双方约定支付方法为劳务报酬在工程发包人拨付工程款后按比例支付

  10.2 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。

  11、劳务报酬最终支付

  11.1 全部工作完成,经甲方认可后14天内,乙方向甲方递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终确认。

  11.2 甲方收到乙方递交的结算资料后14个工作日内进行核实,给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后14个工作日内向乙方支付劳务报酬尾款。

  11.3 乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。

  11.4 合同价款的支付必须采用银行转账的形式办理,不得现金支付,但合同双方一致认可的除外。

  12、违约责任

  12.1 当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

  (1)甲方违反本合同第10条、第11条的约定,不按时向乙方支付劳务报酬;

  (2) 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

  12.2 甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向乙方支付违约金(大写) 元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的乙方工作时间。

  12.3当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

  (1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付(大写) 元的违约金;

  (2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付(大写) 元 的违约金;

  (3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金(大写) 元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

  12.4 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。甲乙双方违约金最高限额不得超出本合同劳务总价款的5%。

  12. 5 甲方每次付给乙方款项后乙方必须先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能发生到发包人、监理单位、政府机构等地的任何办公室及生活区吵闹、堵门、投诉等事件。若发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、堵门、投诉等事件时,甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付工人工资,同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方承担。

  13、进退场约定和窝工补偿

  13.1按开工报告签出日期后十天内,劳务工人员进场数量达到甲方的要求。

  13.2因劳务队组自身原因,项目部开出退场通知单后十五天内,劳务队组按以下单价结算: 焊接 元/月 ;脚手架 元/平方米(不含管理费);室外抹灰 元/平方米(不含管理费);室内抹灰 元/平方米(不含管理费);砌筑 元/立方米(不含管理费);模板 元/平方米(不含管理费);混凝土 元/立方米(不含管理费); 钢筋 元/吨(不含管理费);

  13.3因劳务发包单位原因,造成劳务工人窝工,劳务发包单位按误工 元/工日, 按月结算支付给劳务工人。

  14、保险

  14.1乙方施工开始前,甲方应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需乙方支付保险费用。

  14.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由甲方办理或获得保险,且不需乙方支付保险费用。

  14.3甲方必须为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。甲方自行投保的范围(内容)为: 意外伤害保险 。

  14.4乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。乙方自行投保的范围(内容)为: 按要求办理 。

  14.5保险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

  14.6经合同双方办理用工手续进场施工的劳务人员,如在施工区域内发生工伤事故,由乙方根据20__年1月1日起执行的国务院令第586号《工伤保险条例》中的条款和意外伤害保险中的条例进行处理。

  15、不可抗力

  15. 1 本合同中不可抗力的约定与甲方与发包人的合同中的约定相同。

  15. 2 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作,乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。

  15. 3 不可抗力结束后14天内,乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

  15. 4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  16、争议解决途径

  16.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 (2) 种方式解决争议:

  (1)双方达成仲裁协议,向 申请仲裁;

  (2)向 起诉。

  16.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

  (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  (3)仲裁机构要求停止合同工作;

  (4)法院要求停止合同工作。

  17、合同终止

  16.1双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。

  18、其它条款

  乙方在收到甲方支付的劳务款后10日内,按实际金额为甲方开具足额税务发票作为甲方付款依据,乙方按开票金额的 %收取管理费。

  19、合同生效

  19.1合同订立时间: 年 月 日

  19.2合同订立地点:

  19.3本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

  19.4施工过程中,双方所签定的补充合同(协议)与本合同具有同等法律效力。

  19.5本合同一式陆份,承包人和发包人各执叁份。

  甲方(单位):__________乙方(单位):__________

  住 所:__________住 所:__________

  电 话:__________电 话:__________

  法定代表人:__________法定代表人:__________

  开户银行:__________开户银行:__________

  账 号:__________账号:__________

  邮政编码:__________邮政编码:__________

  _____年_____月_____日_____年_____月_____日

工程分包协议书10

  木工班组承包协议书

  甲方:_________有限公司

  乙方:_________

  身份证号码:____________

  根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况,甲方将赣榆云通水务工程中的木工工作量及脚手架防护承包给乙方(含变更增加部分),为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,特签定如下协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:污水深度处理技术改造项目

  2、工程地点:赣榆区柘汪镇云通水务有限公司厂区内

  3、模板接触面积:约4100m2

  乙方承包方式为大清包,实行一次性包干,a、按规范要求搭设的内外墙脚手架(有资质持证上岗的搭设架子人员)和工资,以及安全防护用品、上料平台,b、木工包工包料,包括木工机械、各水池单体成套模板、钢管、扣件等一切辅材、主材。

  二、承包价格

  该工程承包价格按每平方110元计算(含安全措施费)。

  三、承包内容

  甲方只提供塔吊、主配电箱以上线路,其余图纸内所属木工全部作业内容(包括模板材、方木、铁钉、铁丝、二次结构模板工程、租

  赁钢管费用、内外墙脚手架钢管刮一道颜色油漆,按文明施工标准搭设、按规范要求所需以及辅设的安全网费用、竹篱笆费用、进出材料规范平台、柱子剪力墙的成套加固对拉螺栓、现场临时设施的搭拆与材料清运、四临边洞口的防护设施搭拆与材料清运、塔吊基础的模板搭拆与清运、木工施工工具、用具、外脚手架的分色、平面侧面防护设施及主电箱以下所有木工施工用电箱和电缆线(三相五线制设置)均由乙方负责)及现场文明施工所需一切工作量。

  四、工期要求

  以进场开工为准,单体基础3天,池体5天,若为两层建筑,每层梁板柱5天,土建截止时间20xx—4—30。每推迟一天罚款5000元,遇节假日,农忙等,一律不放假,遇特殊情况须向项目部请假,并不得拖延工期。如私自放假或减少人员,满足不了工期进度要求,按减少人员每人每天罚款50元。班组长每天在岗,遇特殊情况需向项目部请假并指派代理班长,否则每天罚款200元。

  五、付款方式

  1、付款方式:主体验收结束付总价款的50%,竣工验收合格后付总价款的95%,余款在工程竣工验收合格之日起一年结清。

  2、本协议书所涉及内容,若乙方不能及时完成,则由甲方指配人员完成,到时以3倍价格在工程款中扣除。

  3、付款凭付款凭证付款,不含税金,每月必须抄送工资表,并附本人有效身份证签字方可发放。

  六、质量要求

  1、乙方必须严格按照图纸施工、施工说明及国家工程质量检验评定统一标准组织施工,执行国家有关规范标准及施工员的技术交底。工程质量达国家合格标准,如不按上述要求施工,停工整改,罚款5000元;如板墙发生炸模跑模现象,乙方必须无条件踢除(超出平方面积罚款1000元)。

  2、在施工过程中必须确保在每次验收时一次性合格,如有一次验收不合格,乙方必须无条件配合整改,并承担由此引起的相应损失。

  3、每次拆模后将施工场地打扫清理干净。

  七、现场施工管理

  1、在施工中,乙方必须严格按照安全操作规程施工,对不按安全操作规程施工所发生的一切违章操作而引起的安全事故均由乙方承担,与甲方无关,下班后及外出人员的安全与甲方无关,甲方不承担任何责任。

  2、乙方进场人员必须是从事本行业的熟练工,必须正确使用安全帽等安全防护用品,严禁有精神缺陷或患有传染病等人员进入工地施工,对不戴安全帽或戴安全帽但未按规定系好帽带的,一旦发现,将对班组长处以100元/次罚款,工人处以20元/次罚款,罚款在付款中扣除。

  3、在施工中严禁施工人员带病作业,不准穿拖鞋上班,严禁酒后上班,严禁自行私拉乱接电线,私自拉闸,严禁从外侧攀登脚手架,一经发现处以100—500元罚款,情节严重的立即逐出工地,并追究乙方责任,由此引发事故责任及一切经济费用与甲方无关。

  4、乙方进场人员必须遵纪守法,与各工种紧密配合,不准因机械、工具的使用而打斗,如与他人发生矛盾,及时报项目部解决,否则双方各罚20xx元。情节严重造成对方伤害的`,必须承担一切费用,并追究其法律责任,所有施工人员不得违反社会治安管理条例。

  5、乙方在施工中发现不安全隐患的,要及时以书面形式报工地项目部整改处理,私自施工的,发生一切后果自负。

  6、乙方每日施工用剩材料必须按现场文明施工标准及时分类归堆堆放,严禁材料在现场乱堆乱放,杂乱无章,如被现场管理人员通知不及时整理更改的,每次罚款200元。超过三次以上仍然再犯的每次加罚300元。

  7、甲方负责协调处理施工现场各施工班组交叉作业,乙方必须服从甲方的处理意见,乙方在工程质量上首先完成自检,合格后方可报甲方专检。

  8、个人意外伤害保险,由乙方全部自行交纳。

  八、其他事项

  1、为了确保工程质量和进度,甲方将本工程所有的木工作业工程以及脚手架防护承包给乙方施工,在施工期间,乙方不得以任何理由随意停工、抬价,或减少人员,组织工人闹事等,如出现上述现象,甲方有权随时终止协议;对由于乙方责任,造成协议终止的,结算时在所做的工程量经验收合格后按20xx年定额价的50%结算所有工程量。

  2、乙方施工人员必须服从甲方领导及管理人员指挥,如项目部安排加班,乙方必须服从。

  3、因施工中的质量问题而出现的罚款事项,由项目部管理人员开出罚款单并通知乙方,但不需乙方签字即生效,在支付款时扣除。

  4、乙方每天早晨上班时必须及时向项目部上报当日施工人员,并于每天晚下班时将需要第二天项目部协调的事项向项目部专人汇报。按时参加由项目部组织召开的工地例会。

  5、乙方在施工时食宿自理。

  6、工程竣工帐清后此合同自动失效。

  九、争议或纠纷处理

  1、本协议在履行期间如发生争议时,在不影响工程施工的前提下,双方应协商解决或请有关部门协调。

  2、如果双方协商或调解不成时,应向大丰市人民法院提起诉讼。

  十、附则

  本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。甲方代表签字:____________

  乙方代表签字:____________

  盖章:____________

  盖章:____________

  日期:______年___月___日

  日期:______年___月___日

工程分包协议书11

  甲方:

  乙方:

  现甲、乙双方经过友好协商,均表示同意提前解除该租赁合同,已达成以下协议:

  一、经甲、乙双方协商同意,双方于 年 月 日签订的《房屋租赁合同》于 年 月 日因乙方拖欠房屋租金过多而提前解除。截止到此,乙方所欠的租金为 。

  二、乙方在办理合同解除前,自愿退出该租赁房屋,并核算清所欠甲方的所有应缴费用,如租金、管理费、水电费等。

  三、在办理合同解除前,乙方将乙方房屋中的所有物品存放于甲方的仓库中,用于留置。在解除合同后,缴纳完所欠的甲方全部费用时,再将其在一天内自主取回。逾期的,甲方有权自行处理,并不赔偿乙方任何损失。

  四、乙方在办理合同解除后,退还房屋给甲方时,原有水、电及消防等设备等应该保持正常,乙方不得损坏屋内设施和原有装修,损坏应照价赔偿。

  五、办理合同解除后,乙方应缴清所欠甲方的一切应缴费用 ,若乙方未能在合同解除后30日内缴清所有欠款的,甲方每月按全部欠款的5%加收滞纳金。

  六、如因乙方未能按约定期限办理完退房手续,给甲方造成任何损失的,甲方有权用向乙方要求赔偿。

  七、鉴于甲、乙双方的合作关系,甲方同意在双方解除合同后,给予乙方不超过 天的搬迁及清理时间。如乙方不按时退场的,每逾一天,需向甲方支付 元的违约金。

  八、甲、乙双方签署本协议后,有关甲、乙双方的租赁关系结束,但不影响《房屋租赁合同》中结算和清理条款的效力。

  九、乙方退租后,产生的任何损失甲方不承担赔偿责任。乙方退租前,产生的任何损失和经营风险由乙方自己承担责任。

  十、在执行本解除协议过程中如产生争议,甲方与乙方应尽力通过协商解决,协商不成,任何一方可提交北京仲裁委员会通过仲裁裁决。

  十一、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  十二、本协议自双方签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  地址: 地址:

  年 月 日 年 月 日

  甲方

  乙方

  根据实际情况,在平等协商,自愿互谅的基础上,本于诚信,甲乙双方达成如下协议:

  承包合同解除协议书。自协议解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。

  第二:甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。

  第三:鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的,甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工管理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后(xx年12月6日前)甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。

  第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的'权利,在本协议生效后,如果任何一方不履行本协议约定的义务,另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中,本协议将不利于违约方的解释。

  第五、未尽事宜双方协商解决。

  甲方:

  乙方

  日期:

  甲方: 乙方:

  甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的庞庄村新型农村社区建设合同,现经双方协商同意,合同于___年___月___日予以解除,乙方提前撤出施工现场,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、撤场协议:

  一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款 万元,详见附表1完成工程量清单。

  二、经双方对上述费用进行核算统计,截止 __ 年__ 月__ 日甲方应付乙方款项共计 ___ 万元,该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他费用要求。

  三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计 ___ 万元(含代付工程料款 万元),详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计___万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款 ___ 万元,至此欠款全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。

  四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

  五、合同解除后,乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滞留,否则应承担拖延费10000元/日。

  六、本协议由双方签字盖章后生效,协议协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  法人代表:(盖章) 法人代表:(盖章)

  年 月 日 年 月 日

工程分包协议书12

  甲方(全称):上海市第五建筑有限公司

  乙方(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《上海市建筑市场管理条例》及有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一致,订立本合同.

  第一条工程概况

  1.1 工程名称: . 1.2 工程地点: .

  1.3 承包范围及内容: .

  1.4 建筑面积: .

  1.5甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由.

  1.6 承包方式:本工程采用"包工料机消耗,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包环境保护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等"的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.

  第二条合同工期

  2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作.

  2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,

  至 年 月 日竣工,共 个日历天.

  2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一

  天,按本工程总价的 计算,按天累计.

  第三条 质量

  3.1 本工程质量等级为 .

  3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金

  为 .

  3.3 本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.

  3.4 乙方必须严格按本工程的施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工.随时接受甲方,监理,业主的检查检验,并为检查检验提供便利条件.

  3.5 乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期,经济损失由乙方全额承担.如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担.

  3.6 乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的'责任.

  3.7 甲方为维护自身的声誉,品牌,形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效.

  第四条 环境安全标化

  4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到"上海市标化工地"标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用.如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款.

工程分包协议书13

  甲方:

  乙方:

  根据施工的的需要,甲方将工程交给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方平等协商,达成以下协议。

  一、工程名称:

  二、承包方式:

  三、工程单价:

  四、质量要求:按设计和施工规范进行施工,质量达到优良。

  五、工期要求:按业主要求工期_年_月_日完工。

  六、安全要求:乙方对施工安全负责,在施工中严格按施工安全生产规范进行,做到安全生产无事故,安全四项指标为零。

  七、结算方式:工程竣工验收三十日内,乙方提交结算材料,甲方予以审核结算。

  八、付款方式:甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额

  %支付乙方工程款,工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的

  %,余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。

  九、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、负责协调施工环境、业主及监理关系。

  2、负责技术、协助整理施工技术资料。

  3、严格履行项目部各项管理工作。

  4、对工程质量、工期、各项费用严格控制,按设计合同要求合理安排、组织、检查。

  (二)乙方责任:

  1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工,服从业主、监理及甲方管理。

  2、施工过程中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等,否则由此产生的后果由乙方承担。

  3、保证工程质量,如因乙方施工造成质量问题由乙方承担责任。

  4、保证工程按时完成。

  5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。

  6、施工中严格按施工安全生产规范进行,服从上级安全部门及甲方管理,对安全负全部责任。

  7、向甲方缴纳元施工保证金,工程竣工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生,甲方即予以退还。如有上述等事项发生,甲方有权予以扣除作对应支付;乙方缴纳的保证金不能满足扣除的,甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。

  十、合同解除:乙方有下列情形的.,甲方有权解除合同:

  1、没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达三次的;

  2、延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的;

  3、发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的;

  4、拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的,乙方有权解除合同。乙方应在甲方解除合同五日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。

  十一、违约责任:甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,一方违约,应赔偿对方损失。

  十二、本协议壹式贰份,双方各执壹份,自签字之日起生效。

  十三、本协议未尽事宜双方协商解决。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  代表:代表:

  _年_月_日

  _年_月_日

工程分包协议书14

  总包方:____(以下简称甲方)

  分包方:____(以下简称乙方)

  依照中华人民共和国民法典、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和___市人民政府〔1984〕___号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条工程项目

  一、工程名称:____

  二、工程地点:____

  三、工程编号:____施工许可证号:____营业执照号:____

  四、分包工程范围及工程量(附预算书)

  五、分包工程期限年______月______日开工、年______月______日竣工。

  六、分包工程人工费用____元。

  七、乙方投入工种及人数人。

  第二条工程结算按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。

  第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。

  如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  第四条安全生产

  一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。

  施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

  三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  第五条生活管理

  一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。

  小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。

  二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。

  第六条分包工程人工费单价

 一、单位工程分包,每预算工日____元。

  实行单方平方人工费包干,每平方____元。

  二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日____元。

  达到合格的每预算工日____元。

  实行分项人工费包干每平____元。

  三、单项分包砼、土方工程的每预算工日____元。

  四、清工每工日____元。

  五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日____元。

  六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)____元。

  七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的'工日。

  其工日单价____元。

  八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)。

  第七条材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。

  乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。

  乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。

  第八条施工机具

  一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。

  二、手持操作工具,由乙方负责。

  三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

  四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

  第九条现场管理

  一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

  第十条违约责任

  一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。

  在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。

  二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。

  如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

  三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。

  四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。

  第十一条附则

  一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。

二、本合同一____份。

  甲乙双方各执正本一份。

  其余副本,报送备案。

  三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。

  四、双方商定的其他条款:

  甲方:___________

  乙方:___________

  日期:___________

工程分包协议书15

  工程承包人: (施工总承包人或专业工程承/分包人)

  (甲方):

  代表人:

  通讯地址:

  联系电话:

  劳务分包人(乙方):

  资质证书号码:

  发证机关:

  资质专业及等级:

  复审时间及有效期:

  通讯地址:

  联系电话:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就分包事项协商达成一致,订立本合同。

  第一条 工程概况及承包工作内容

  1、工程名称:

  2、工程概况:

  3、分包工作内容:

  4、范围包括:

  5、工程监理单位(全称):

  6、工程质量标准:

  第二条

  作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

  第三条 合同工期

  1、开工日期:________年___月___日开工。

  2、竣工日期:________年___月___日竣工。

  3、总工期为:日历天______天。

  4、阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。

  第四条 承包方式与工程造价

  1、承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。

  2、工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。

  3、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。

  4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的.实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。

  5、本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。

  第五条 合同价款的结算和支付

  1、结算、决算资料:

  ①发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

  ②承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

  ③有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

  2、合同价款的结算和决算:

  ①发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

  ②工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

  3、合同价款的支付:

  ①合同价款分期支付:在________年___月___日付款_______元,在________年___月___日付款_______元。

  ②分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

  ③合同价款的支付必须以银行转账的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

  ④办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

  甲方: 乙方:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

【工程分包协议书】相关文章:

分包工程协议书03-27

工程分包安全生产协议书05-17

工程项目分包协议书04-02

工程劳务分包协议书模板04-19

安装工程分包协议书04-02

专业工程分包安全协议书02-17

公路工程分包协议书09-21

分部分项工程分包协议书04-02

工程分包单位安全用电协议书03-19

工程施工承分包安全协议书04-02