班组协议书
现如今，需要使用协议的场合越来越多，签订协议后则有法可依，有据可寻。那么你真正懂得怎么写好协议吗？以下是小编收集整理的班组协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。
班组协议书1
甲方：
乙方：
依照甲方制定的施工进度计划、施工规范要求、安全文明施工规范规定，为了明确双方责任、维护双方利益，现将恒大华府工程各专业分包劳务班组应遵循协议列如下：
一、进度：在甲方不影响乙方施工的`前提下，乙方必须严格按照甲方所规定的合理工期施工。每延迟一天罚款1000元。
二、质量：乙方必须严格按照施工规范要求施工，按规范要求进行自检，每做完一个工作面，报甲方现场管理人员验收合格后，方可进行下一工作面施工。
三、安全文明施工：
1、乙方必须教育该班组施工人员，遵守安全管理条例，进入施工现场必须戴安全帽、不许打赤膊、不许穿拖鞋，酒后不许进入施工现场，不得违规乱施工、乱丢垃圾，如发现一次，罚款50-200元。乙方施工队在本项目所发生的一切安全事故全由乙方负责，甲方概不受理。
2、如发现乙方施工人员在施工现场有偷盗行为，每次罚款1000元，情节严重者转送公安机关处理。
3、不许在工地大小便，发现一次罚款1000元。
4、乙方应保证施工区域内本班组与其他班组之间的配合，不得骂人、打架，无论任何情况，均应马上向项目部反映。如发现现场施工人员纠纷等现象。各参与方均罚款5000元，情况严重则交公安机关处理。
四、乙方进场须交押金5000元。如出现有以上进度、质量、安全文明施工等方面问题，罚款从押金里面扣除。无上诉问题，则在乙方退场后全数退还押金。
五、乙方在施工现场的用电、用水，必须由甲方安排专业负责人进行挂表计量方可使用。水电费（电费3.5元/度，水费4元/吨）在工程完工后结算。如发现未经许可乱接电、乱用水甲方将视为偷盗行为。
此协议是两份，自双方签字生效，未定事项按甲乙双方协商解决
甲方：
乙方：
班组协议书2
甲方： 项目部乙方：
为了适应市场经济发展的需要，改革经营管理方式，完善企业管理制度，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商，将宣城中学新校区1#、2#教学楼及实验楼工程劳务分包给乙方。为使工程顺利进行，特签订本协议书：
一、承包方式、承包范围和承包单价
承包方式：包工、包质量、包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
程图纸上所有瓦工施工项目和场地硬化以及涉及到本工程的其他瓦工工作都在乙方承包范围内。
二、工程结算
最终由公司审核确定。）余款在当年内给予结清。
付款方式：每月付瓦工班组生活费贰万元。
三、工期要求
甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其他班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其他班组。
工期要求：按甲方总进度计划，只准提前，不得延误。
四、权利和义务
甲方权利
4..甲方有权审查乙方队伍组成的合理性，当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的工作人员，有提议撤换的权利。
甲方有权对乙方施工的项目进行抽查，发现质量问题，指令整改，其损失部分由乙
方自行负责。如乙方在甲方所限时间内未加整改，甲方罚款1000元，以此类推。
如因甲方工期要求，需乙方加班时，乙方必须无条件服从加班。如乙方以各种理由不加班，甲方将罚款乙方20xx元，从工程款中扣除。
当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违反上述条款时，甲方有权辞退乙方，乙方不得借故拖延，按完成工作量的60%结清账目，限在3日内离开工地。
若未经甲方允许，乙方无故中途退场，则视为违约，甲方一律不予结账。
乙方如不服从甲方管理，甲方有权清退乙方。
甲方义务
施工期间，甲方向乙方提供必须的'食宿条件，及相应施工工具、设备、生活设施等。
施工完毕，经验收合格，要求甲方按合同约定结算付款。
乙方权利
要求甲方提供施工必须的相应工具、设备及生活设施条件。
施工完毕，经验收合格，要求甲方按合同的约定结算付款。
乙方义务
乙方负责组建政治素质、技术素质合格的职工队伍，并将花名册及身份证等相关证件呈报甲方备案。每个职工签好上岗协议书，方可上岗作业。
施工完毕，经甲方和建设单位验收合格后，对乙方进行每月生活费按约定付款。
乙方自行办理职工人身保险、劳动保护用品、合作医疗、进场施工有关证件。医疗福利费已包括在承包单价中。乙方不得开小灶，甲方提供的一切，乙方均应加倍爱护，若有损坏，照价赔偿。
乙方必须制定出安全生产技术措施，严格遵守安全生产操作规程，乙方发生的任何安全事故，由乙方自行负责，与甲方无关。
乙方工人不得在宿舍内私拉乱接电线，烧电炉、热得快、电热毯等类似电器。
乙方在施工过程中必须加强对自己队伍的管理教育。所有人员必须遵守甲方的各项规章制度、管理条例，决不允许酗酒、赌博、偷盗、打架斗殴。如有上述现象发生，甲方将视情节轻重，处以五十到五百元的罚款，直至清除出工地并交当地公安部门处理。
乙方派同志为工地代表，全权处理乙方施工中的一切事务。乙方代表必须常驻现场，并积极配合项目部人员做好各项检查。有事离开现场必须请假征得同意，安排好工作后方可离开，超出处以元/天罚款，擅自离开工地者，处以元/天罚款。
乙方内部的事情由乙方自行解决，乙方必须以自己当地的施工队伍为主，进场施工的一切手续，由乙方自行办理，如因手续不全发生的后果，乙方自负。
乙方选派施工人员必须是适合从事体力劳动，45周岁以上、身体健康无任何传染病、高血压、心脏病、恐高症等疾病。
五、奖罚措施
施工过程中要注意节约材料，合理调配。发现乙方用料损耗超过2%，则甲方按超过数量成本10倍对乙方处罚。
每个施工段结束。必须做到随做随清，料尽场清，如不及时清理，甲方有权派人清理，发生人工按20元/小时计算，并处500元罚款。
如有本协议条款现象，一经发现，甲方将立即予以劝退，并处以500元/人，以上人员发生事故由乙方承当全部责任。
乙方必须按照甲方要求工期施工完毕，如乙方造成工期延误，甲方处300元/日罚款。
乙方必须严格按照甲方要求质量标准施工，如乙方施工质量经验收不合格，乙方必须返工，所发生的人工费、材料费以及牵连发生的费用全部由乙方承担，甲方并处1000元/次罚款。
六、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，双方应当协商解决。如未能达成一致，可以向人民法院起诉
七、其他
部分工具可由乙方向甲方借用，定班定车，自行保管，遗失照价赔偿。正常修理由乙方负责。人损坏的，由乙方修理，并照价赔偿。特别是在轮胎无气情况下使用推车，每次罚款50元。
本合同签订至本工程竣工验收合格后，在施工工程中不得有所变动。
本合同一式两份，具有法律效力，双方各执一份，双方签字盖章后生效，账目结清后自行失效。
甲方：乙方：
代表：代表：
年月日
班组协议书3
为了使龙陵县新城区(龙华路、龙山北路)绿化改造工程顺利进行，各施工班组进场后必须重视文明施工、安全施工，具体注意事项有：
1、施工班组进入施工现场后，要求每人必须佩带安全帽，并贴有“海达绿化”字样，如果一意孤行、不听安排，被甲方或监理方看到罚款处理，一切费用由施工班组方承担。
2、施工班组进入施工现场后，施工人员不能随便丢垃圾，更不能随地大小便，若被甲方或其它施工单位发现进行罚款处理。一切费用由施工班组方承担。
3、施工班组进入施工现场施工，要求不浪费材料，同时不允许偷、拿现场任何施工材料，由此产生的'费用、纠纷由施工班组自己负责解决。
4、施工班组进入施工现场，一切听项目部技术人员统一指挥安排施工，若不按要求施工，出现返工、耽误工期等，其中产生的工程量和后果由施工班组负责。
5、各施工班组在施工现场不能私自搭接水、电，应在我公司相关负责人允许的情况下指定位置进行搭接，如出现安全事故的，由各施工班组负责。
6、本协议有效期自20xx年06月 01日至 20xx年08月 31日止(具体截止日期以工程完工日期为准)。
7、本协议一式二份，项目部和施工班组各执一份。
施工班组(签字)： 项目部(签章)：
年 月 日 年 月 日
签约地点：
班组协议书4
甲方：
乙方：
钢筋分项工程劳务合同内容介绍：
蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目
二、工程地点：蓬南镇顺河街
三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2（以峻工后实际面积为准），为砖混结构。
四、承包方式和承包范围
4.1 承包方式：设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材（绑扎丝，切割片，对焊接，机具等。甲方只提供钢材）包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2 承包范围：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
五、工程结算
5.1 工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米（17元）壹拾柒元计算 ，包含正负零以下及屋面女儿墙在內。
5.2 付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量（按已浇砼完毕的成品计算） ，按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一个月付清全部余款（宽限期7天）。
六、工期要求
6.1 甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的'损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2 工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。
七、其它事项：
此协议一式二份，甲乙各执一份双方签字生效。
甲方：
身份证：
乙方：
身份证：
年 月 日
班组协议书5
甲方：
乙方：
钢筋分项工程劳务合同内容介绍：
__县__镇《福源名居》项目工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：
__县__镇《福源名居》项目
二、工程地点：
__镇顺河街
三、工程概况：
地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混结构。
四、承包方式和承包范围
4.1承包方式：设计图纸中所有结构的'包工、包质量、包辅材(绑扎丝，切割片，对焊接，机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2 承包范围：__县__镇《福源名居》项目，从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
五、工程结算
5.1 工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算 ，包含正负零以下及屋面女儿墙在内。
5.2 付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算)，按70%在7天内支付，全部主体工程完工验收后7天内进行结算，结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。
六、工期要求
6.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2 工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。
七、其它事项：
此协议一式二份，甲乙各执一份双方签字生效。
甲方：
身份证：
乙方：
身份证：
__年__月__日
班组协议书6
发包方：
承包方：
根据本工程项目的建设需要，遵循平等、自愿、公平公开和诚信的原则，并结合本工程项目的实际情况，现将本工程项目的干挂石板材幕墙施工承包给乙方，为明确双方的权利、义务和责任，经双方平等友好协商，特签订本协议，望共同信守。
一、承包形式：乙方以包工包料形式（槽钢、角钢、石板材由甲方提供）。
二、承包范围：本工程一期项目多层区中的部分栋号外墙干挂石板材幕墙施工、材料场内运输，各种不锈钢干挂件，镀锌预埋件、各种胶合材料等。
三、结算方式及承包价格
1、结算方式：乙方所施工的幢号按装饰图纸尺寸的外墙面面积计算，即按石板材的最大投影面积的平方米计算。线条同样按其石材最大投影面积计算。
2、承包价格：按乙方所施工幢号每平方米以220元计价，此承包价格内的单价已包含以下内容：各种施工材料场内运输，各种不锈钢干挂配件材料，各种热镀锌预埋件材料，各种石胶材料。密封胶材料、卫生清理、放样弹线，提供石板材的规格尺寸以及所需的人工工资。
四、施工安排及材料要求
1、甲方暂无法确定乙方的施工工程量及幢号数量，按照乙方的'施工情况再进行安排。
2、乙方进场施工必须安排好各工序的交接工作，按施工图尺寸进行放样弹线，合理安排石材尺寸。
3、乙方所进场的干挂材料配件必须达到设计及施工规范要求，不锈钢干挂件采用304不锈钢材料，预埋件采用热镀锌材料。
五、质量技术要求：
1、乙方应严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工，并依据《工程施工质量验收规范》、《工程施工质量条例》、《工程施工操作规程》进行施工，本工程质量要达到合格标准，若达不到设计及施工规范规定要求，乙方应无偿进行返工到合格为止，并承担由此造成的一切损失，乙方若不及时进行整改，甲方有权组织有关人员进场整改，其所发生的费用均由乙方承担。
2、乙方必须提供各种原材料合格证及检测报告、二次检测报告、特种作业人员上岗证。
六、施工工期
1、因本工程施工工期紧，乙方应按照甲方的工期安排进行施工，乙方在施工中不得任意或借故拖延工期（不可抗力除外，但需经甲方确认）,如需夜间加班乙方应无条件服从甲方安排。
2、工期要求：乙方所承包的幢号在开始施工起必须在2个月内完成。
3、乙方应在甲方规定的工期内完成，若乙方无人施工或不按时完成甲方交给乙方的施工任务，甲方有权分割给其他班组施工，乙方不得有任何异议，并乙方所施工的工程量扣件20%来补偿给甲方各方面损失及其他班组进行差价补贴。
班组协议书7
一、立协b议双方：
项目部：________（以下简称甲方）
班组：________（以下简称乙方）
为了使本工程能快速安全的完成，并确保广大职工的生命财产
安全，为明确双方的职责范围，特立此协议。
二、立协议目标：
控制事故的发生，确保安全事故为零，工伤负伤率在1‰。
三、甲方职责：
1、为班组提供必须的安全保障措施、设施，如（安全帽、安全带、外脚手架、临边防栏）等，但不提供一般的劳保用品，如（工作服、工作鞋、手套）等。
2、制订各项安全管理制度和措施，为班组创造良好的工作环境。
3、帮助班组开展各项安全教育、“三级安全教育”和安全知识教育，并通过各种宣传手段进行强化（黑板报、录像）等。
4、组织各特殊工种、中小型机械操作工的培训考核工作。
5、监督班组劳动纪律、阻止各类违章作业，并有权对违章人员采取以下措施。
A、现场教育整改、检讨；
B、罚款处理；
C、情节严重，清退出场。
四、乙方职责：
1、严格执行“三级安全教育”制度，负责对本工种内的安全技术交底和安全知识教育。
2、严格挑选有技术、高素质的工作人员，严禁招收社会闲散人员和盲流人员。招收职工必须要求三证齐全（身份证、务工证、健康证）。
3、与每位职工签订劳务协议，以免以后引起劳务纠纷。
4、遵守劳动纪律，严禁违章指挥和强令他人违章作业。
5、服从项目部的统一指挥。各工程各班组之间要相互协调，团结一致，要以项目部和整体利益为重。
6、由于违章指挥和违章作业等造成的'工伤事故，，一切责任将由班组承担，项目部将不承担一切责任。
7、各中小型机械和特殊工种，必须持有效证件上岗，对无证人员应进行培训，培训费用由班组承担。
8、做好文明施工所需的各项工作，如“落手清”、“材料堆放等。
本协议一式二份，工程开工生效至工程结束。本协议作为与班组承包协议的补充协议有同等效用。
项目部：________班组：________
代表：________代表：________
________年________月________日
班组协议书8
立协双方：
______（以下简称甲方）
______（以下简称乙方）
一、工程概况
工程名称：连体别墅T、D型
工程地点：中山市张家边雅创地产
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，结合本工程的具体情况，双方就本建设工程施工事项协商一致，从明确双方职责的目的出发，特制订如下协议：
二、承包范围、工作内容
从基础垫层承台开始至主体封顶、附属工程为止的一切模板工程（其中包括预制构件模板、空调板、窗台板、构造柱等零星砼支模），及施工全过程文明施工要求的工作。
1、施工放样每次二人参加（配合现场施工员、质量员）。外立面轴线外侧弹线由乙方完成（甲方负责轴线内控，乙方外控线必须与内空线相符方能接续施工）。
2、制模、立模、撑模、守模、拆模、保养拔钉、模板清理（清洗）、分类堆放整齐、场内运输，保养穿墙拉杆、预留钢筋模板钻孔、预埋铁件安放等。卫生间反口预留洞口的模板制作、支拆模、拆模预埋铁件位置安放保洁责任区等一系列工作。所有主体结构支模全部采用九合板制作定型模施工。
3、底层梁柱支撑前要检查回填土是否夯实，在垫板下重新夯实后，垫木挑板施工。
4、及时与泥工班、钢筋班联系排骨担、预留空洞管的位置、预埋筋的模板钻眼。
5、每用一次钢模、木模板，必须保养、清理、清洗一次，并及时把铁钉拔除派专人敲直及时利用。
6、配制木模板按项目部要求，流水翻用，计划好模板尺寸及材料使用，不得造成浪费。
7、场内卸模板、场内运输，二次搬运、场内分类堆放和落手清及必要的包干区文明施工义务。
8、支模轴线移位或造成炸模，按粉刷要求凿除炸模砼，并作粉刷处理、修补。
9、施工洞口的临时封闭，放线孔的封闭。
以上内容包括一切相关的辅助工作和内容，从开工到主体封顶、附属工程验收的工作内容全部完工为止。小部份图纸或甲方更改，不存在任何签点工。
三、承包方式
包清工，一次性包干（包括铁丝、铁钉、机具、双面胶，平刨带圆盘锯、二级电箱以外所有设施电缆线为两相三芯、三相五芯等小型机械包干在承包单价内，由班组自负）。
四、承包单价与质量等级确定
1、按施工图展开面积计算：按实测实量(国家标准)达到合格标准的按 18 元/㎡，达到甲方要求、安全文明、质量、进度双优的按 20 元/m计价。（已包含国家法律法规相应费用）
2、质量等级：按“广东省双优样板工程”标准验收，如单项有被处罚的该项按合格单价计算。
2五、质量要求（强制要求：无论优质、优良，必须严格控制平顶的水平和标高(包括阳台平顶),其标准是：
1、平顶披灰不粉刷。如支模掌握不好，造成需粉刷时，其工时、材料均由乙方支付；
2、楼面标高准确的前提是确保楼板厚度在规范范围内、即控制好梁底、平板底标高，板底标高不准确造成板厚超过规范的，损耗砼由乙方照价赔偿，如板厚少于规范的，以后加固检测费由乙方支付）
1、质量目标：创 “广东省双优样板工程”。
2、质量等级：配模尺寸严格按项目部要求制作，确保原模的方正、尺寸正确，（特别警示：柱梁截面-5mm～-3mm制模）经验收后方可支模，若因配模不符合要求返工的，不论模板能否利用，一律按100元/块处罚。
3、
一、二层支模中所有阳角均采用双面胶，以防止漏浆。
4、具体要求详见施工图纸、乙方应按甲方技术交底内容,对班组施工人员做好技术交底工作.按照国家规定的'质量检验评定标准评定,质量的验收评定按照国家或地方最新的有关规定和标准执行。特别是柱刨箍间距、梁板支撑、垫单间距控制在30—50公分以内；严禁炸模，特别是制模接头、撑模接头、柱梁接头、梁梁接头、梁板接头、板缝接头必须严格掌握好平整度，高差控制在2mm内（一般操作中严禁接缝高差，特殊情况或无法补救情况下允许高差2mm）。（特别警示1：柱子的平直度、垂直度必须逐只验收校正，确保误差在3mm以内，否则除按实测评分降级计算产值外，每只柱子罚款200元；特别警示2：梁侧模支撑必须两头用托线板挂垂线固定，中间拉线固定，彻底杜绝梁侧板不垂直、扭曲或不直线）。
5、方木单根据进料的尺寸规格，对厚度不均匀的、影响支模标准的，该刨的必须刨后加工均匀处理后使用。
6、质量验收等级最后以建设单位、甲方、质检站评定为准。
7、工作中，班组听从项目部管理人员指挥，无条件按照优质工程质量要求的施工方案、方法、工艺操作，不可有畏难、反对心情、勉强施工。严格把好质量关，乙方配备专职或兼职质量员 同志，及时进行自检、互检、交接检工作。
8、楼梯间尺寸，无垛构造柱窗距，现浇厨厕、走廊底标高根据施工规范和施工员的要求而定。
9、立模必须牢固、平整、稳定，缝隙严禁过大而漏浆。
10、柱头墙身立模前，必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾，浇水冲洗后才可立模，否则返工自负。
11、复核泥工、钢筋工标高、尺寸等，要求操作一致。
12、不允许炸模，如发生炸模，则每处罚款100元，大面积的则处以200元/m2的罚款，并承担凿补的材料费、人工费。
13、对甲方、监理单位因木工支模质量问题，实施处罚的，乙方无条件接受。
六、付款方法及押金
1、甲方按T、D型别墅开工之日起，在每两个月结算一次，由栋号长和班组长核实工程量后，由安全员、生产经理和总施工签字，方可结算该工程量。该工资按工程量的70％预结，在下月25-30号支付工程款，中途不借支生活费。该工程竣工按双优标准验收后总工资支付达到95％，其余5％作为保修金。
2、乙方负责人必须计划好资金运用，在与职工订立劳务协议中根据承包协议精神明确生活费与工资发放标准、中途退场人员结算方法；中途发生职工予支或结算，一切由乙方负责人自行解决。
3、半途班组自动退场按完成产值和质量等级单价的60%结算、因质量、进度、安全生产等原因甲方辞退乙方，按完成产值和质量等级单价的80%结算退场。
4、无故退场处理：班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，如在施工期内无故停工（少于总人数的80%）按每日20xx元进行停工损失赔款，超过5天罚款2万元。
5、乙方在进入本项目部工程前一星期内缴劳务保证金2万元（该保证金不计息）保证金在主体工程验收合格后半个月内归还乙方。
6、保修金扣除按5％扣除（不计息），保修期一年，保修期满后一次性支付。
七、质量管理
1、乙方按照设计图纸、施工规范、中山市与建设单位的有关规定及施工员技术交底要求施工，以优质质量为目标，坚决杜绝建筑通病和影响使用功能的施工质量。
2、月验收结果以施工员、质量员、项目经理验收为准，分部工程以质监站评定为依据。
3、施工中，乙方必须服从甲方正确领导，严把质量关，设专职质量员 及时进行班组内自检、互检，配合施工组复验，及时反馈班组有关人员整改、技术指导等工作。
4、甲方提出整改工作，乙方必须迅速、及时完成，要求每天整改的工作不过夜，如不及时整
改，甲方有权采取以下措施：
8、机械操作固定人员，由持上岗证的熟练工操作。遵守安全操作规程，严禁无证随意上机操作，否则一切损失由乙方自负。
9、甲方根据乙方上报人员提供每人安全帽一个，费用甲乙双方各承担50%，甲方不收回安全帽，在全部工程完成结算款额中扣除安全帽费用。
九、工期管理
1、乙方必须根据甲方的工期计划，配足所需工具、机具、技术力量和人员，根据甲方的可行性工期计划（根据实际情况，工期计划按月或施工层、段由乙方签字为准）必须按时完成，否则暂处以100～500元/天的工期押金，在当月的工资中扣除。
2、押金处理：中途离场或主体封顶时间超过总进度计划，罚款的押金没收。按总进度计划时间没有超过的，工期押金退还；提前完成工期的，按实际情况给予相应的奖励。
十、人员管理
1、乙方负责人要严格选择身体健康、技术好、劳动态度好或进步快的技普工人员，严禁带小孩的职工进场，尽量避免家属进场，如家属需要入场，需甲方认可，并且该家属必须要上班，服从甲方管理，否则清退。
2、进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批（施工员、项目经理）、进场手续（无身份证禁止入场，有前科的人禁止入场），听从保卫科长统一安排住宿和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。
3、遵守项目部各方面制度，及时做好安全文明施工、治安等教育，并与每一个员工订立劳务协议一式三份（项目部留档一份）。
4、对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员，甲方指明，乙方及时负责清退。对中途离开工地的职工，甲方不负责预支工资、生活费或路费，一切由乙方负责人自行解决。
5、遵守生活区食宿制度，不得进行赌博、打架、斗殴等违法乱纪的行为，一旦发现按甲方项目部规章制度处理。
6、每天上午9点、下午3点班组长会同甲方施工员按出勤表现场清点人数并确定大小工，且在考勤表上签名。
十一、机械、工具、材料管理
1、甲方提供二级配电箱一个，箱后的电源线乙方负责，必须使用二相三芯、三相五芯合格电缆线搭接。
2、楼层模板支好后，及时清理完毕交下道工序作业。
3、做到“大材大用，小材小用，废材利用”的原则，严禁浪费周转材料。
4、对领取的钢模、钢管、扣件、回形卡等，严禁随地乱丢，对每个施工层或阶段发现保养不
好等，甲方有权进行处罚或派员整改，损耗部分全额按价赔偿。
5、地下室木模用的对拉螺杆，扇型勾、回型勾必须领料登记，损耗部分全额按价赔偿。
6、主体结顶或中途不用材料及时按类清理干净、上油，按甲方指定地点堆放整齐。
7、扣件钢管出库或出场,都以新的或维修好的发给,不允许中途拿回或调换,主体完成后,按领用数量归还仓库.
8、乙方自备施工中必备的工具、机具。（如：鎯头、钢锯、太阳灯、行灯、二相插线、板手、开刀、老虎钳、墙线、圆盘锯、圆盘锯〈锯片必须采用合金钢锯片〉、刨木机、电钻等）自行保管维修使用费用自负。
十二、协调工作
1、周转材料上垂直、水平运输自行负责，已含单价内。
2、对炸模处及时凿除，并要求凿面观感好。
3、每层浇砼前，做好落手清工作。
4、及时修补好较大的模板缝隙，接缝毛糙（但必须平整）可用透明胶带粘贴接缝处。
5、工完建筑面楼层，周围全部做好落手清。
6、及时提供采购计划。
十三、甲方责任
1、甲方及时组织乙方人员进行质量互检，对乙方工程质量及时进行验收和督促，及时提供乙方提出的工程材料，做好后勤保障工作。
2、提供乙方住宿方便和食堂用餐（费用自理），乙方每人每月上交甲方20元，为了办理法定规定的费用之用。
3、组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。
4、及时解决乙方提出的合理化建议，提供必要的劳保用品。
十四、其它
1、班组长必须常驻工地，未经施工员许可，擅自离开现场罚200元/天（次）。
2、乙方必须遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。
3、对乙方违反本协议内容，甲方有权处以100~500元/次（人）的罚款，情节严重（或中途离场）按条款六的付款办法执行。其余款项作为罚款或甲方另外组织人员施工等费用。如甲方违反本协议，乙方有权提出按已完的实际工作量（指成品）100%结算。
4、对甲方材料供应不及时等发生的待料停工连续超过7天，甲方有义务另外安排乙方工作，否则甲方应补偿给乙方每人每天15元。
5、对乙方某位职工严重违反本协议，甲方有权提出令其退场，乙方无条件服从，并且工资等事项由乙方负责人自行解决。
6、乙方人员严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为，必须严格执行甲方保卫治安管理条例，每位职工必须持有身份证(结婚证)方可进工地，否则无证人员和18岁以下人员禁止招收和进入施工现场。
7、乙方必须严密劳动组织，抓好劳动效益，在合同签字生效后，单价一次性承包，由乙方负责人自负盈亏。项目部对各项指标完成好的班组，实现适当奖励制度。
8、甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本协议附件一并执行。
十五、本协议自双方签字之日起生效，工完款清后自行失效。
本协议壹式伍份，甲方（项目经理、施工员、核算员、财务各壹份）肆份，乙方壹份。
甲方：
乙方：
代表：
木工班组：
订立日期：
年 月 日
班组协议书9
甲方：______________
乙方：______________
为了快速保质保量的完成工程任务，经双方友好协商，甲方同意将郡源美村8#楼外墙瓷砖承包给乙方，为了明确双方责任和义务，特定如下协议。
一、甲方责任
1、甲方负责提供工人住宿和工人生活费，工具有切割机、电线、斗车、泥桶、线、水平管，其它工具工人自理。
2、甲方负责技术指导和质量检查，乙方必须配合甲方管理人员管理。
3、如果甲方检查质量不合格，告诉乙方整改，乙方要即时整改，如果乙方不整改造成大面积反工，要按公司规定扣除材料费和罚款，这些费用由乙方承担。
二、乙方责任
1、乙方工人进场后，如须做好三级安全教育表，有妇女计划生育表。
2、乙方须组织技术好的工人进场施工，必须听从甲方指挥与安排，必须保证质量和进度。
3、工人进入施工现场必须戴好安全帽，检查各项安全
4、工人必须按时上下班，不得在工地随处大小便，如被公司抓住罚款500元每次，由乙方自己承担，不得在工地上喝酒、打牌、赌博或偷盗，如果发生后果由乙方自己负责。
三、双方约定：
1、甲方和乙方约定只粘贴瓷砖，不包填缝，大小面积一起贴，不留尾巴，包括凉台里面贴砖，单价：壹拾柒元每平方米，不包门边、窗边。
2、甲方负责打磨45度角砖，并包切割成18公分长规格。其它规格的砖，由乙方由自己切割，甲方按每平方米壹元结算给乙方，甲方给乙方总单价为18元每平方米。
3、甲方负责将瓷砖粘贴剂、水泥送至吊兰口放好瓷砖，乙方工人需要什么样的砖由自己拿。
4、乙方必须保证质量过关，如果质量做不好的工人，由乙方自己退场，退场时必须归还所有甲方给乙方配备的工具，如果丢失，按价在乙方工程款中扣除。
5、如果乙方因质量原因达不到要求，甲方不结算工程款。如果乙方中途故意以各种理由拖延工期，漫天谈价，甲方有权利辞退乙方，并按总工程量的70%结算工程款。如果乙方不做自己要退场按总工程量的'50%结算工程款。
6、如果乙方保质、保量地完成了工程，甲方即安排丈
四、双方未尽事宜应本着实事求是的精神协商解决。如协商不成时可向人民法院起诉。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
班组协议书10
甲方：
乙方：
由甲方承建的__________ 工程，因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。为了保证工程质量和施工进度，确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商，特订立以下协议，共双方同信定执行。
一、 工程名称：
__________
二、 工程地点：
__________
三、 承包方式：
包清工、机具设备、辅助材料(除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供)。
四、 工程内容及范围：
1、 乙方要组建不少于的现场施工管理班子，从开工开始至工程全部竣工验收解散;乙方要配置现场施工测量所需的仪器，管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作，与甲方现场管理人员要密切配合，共同协调各分包单位的工作。
2、 、承包单价内已包括工程施工放样(控制点甲方负责提供)，包括塔吊、施工电梯的基础，包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填，地下室施工时抽水及水泵购置，片石垫层、砼垫层，包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。
3、 基础工程与主体工程的钢筋制作安装(含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝);模板制作与安装(含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工，购置螺帽及对拉螺全止水片等);砼浇筑、养护(抗渗养护 14 天，其它养护 7 天)，砌体工程的砌筑。
4、 粗装修工程包括抹灰工程，屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、(不包括室外工程)。不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆及楼梯栏杆手等。
5、 脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置(含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等)，钢管、扣件的试验费用由乙方负责。
6、 本工程所需的一切机具设备，除配电房以及配电房内的设施外，施工用的配电系统均由乙方负责。发电机组及油料甲方负责。
7、 本工程确保市级标化工地，如果达不到市级标化标准，在乙方工程 款中扣5 元/㎡;安全责任经济损失在一万元以内由乙方自负，一万元以上按甲乙两方比例对分。
五、 施工工期：
施工工期按照甲方与业主的合同工期。如工期延误或提前，按甲方与业主的合同规定罚款或奖励，如遇不可抗力的`因素或业主与甲方造成的原因工期顺延;
1、 由外部原因造成每周连续停电、停水累计八小时以上;
2、 施工地质情况与勘察地质报告不符;
3、 人力不可抗拒;
4、 甲方原因造成的停工待料工期顺延;
六、 结算单位及付款方法：
1、 结算单位为 319 元/㎡，大写叁佰壹拾玖元人民币每平方米(不含税)，乙方提供总结算款的30@材料发票并具有能汇入款项的银行账户。
2、 今后有发生设计变更按现场实际工程量的费用计算。
3、 由甲方或业主分包的配合费，按实结算。
4、 工程结算方法：按施工图及现行国家规定的建筑积计算方法计算为准。
5、 付款方法：乙方每月截至上30 日按时结算并上报当月完成的工作量，甲方在下月工资 15 日前支付上月的工程款，主体框架完付出 元/㎡;砌砖完成付款 元/㎡;粗装修工程完万付 元/㎡;工程完工大部分工人退场后付到总承包额的，余款5%待竣工验收后三个月内付清。
七、 双方的权利和义务：
(一)、甲方责任：
1、及时拨付工程款;
2、及时供应合格的原材料;
3、主导施工进度，协调乙方与各分包单位的关系，有权监督乙方对工人工资的发放情况。对于有碍于工程进展、变相组织罢工和工程质量低劣的，甲方有权单方中止协议，组织其他施工队伍进场，对乙方完成的工程量按协议结算单价的50%结算，如果有返工重做的，一切损失由乙方承担。
4、处理当地村民干扰的一切因素;
(二)、乙方责任：
1、负责施工的安全生产、文明施工，并承担施工安全责任，接受甲方的监督管理，严格遵守国家的有关法律、法规和项目部的各项规章制度，自觉维护工地秩序，讲究卫生。如有违规行为，甲方有权按规定进行处罚。
2、严格按施工图、设计变更联系单及现行施工规范组织施工，确保工程质量合格。
3、由乙方原因造成的质量问题，应条件返工，直至合格为止，并负担返工的经济损失。
4、乙方应提前五天向甲方通知原材料用量。
5、乙方进场施工人员的一切证件的办理费用由乙方负责。
八、其他：
1、乙方施工力量、机具设备或技术措施不到位，施工进度和质量不能按计划完成，甲方有权组织其他施工队伍进场施工，其费用均在乙方工程款中扣除。
2、乙方在合同签订后五天内向甲方交纳工程质量保证金伍拾万元整，待结构中间验收后一个月内归还乙方，不计算。
3、由甲方责任造成停工七天以上的，甲方负责支付乙方所有机具设备租金及管理费用，按实际计算;如由乙方责任造成工程的情况，乙方要承担一切的停工损失。
九、本协议未尽事宜，双方协商友好解决。
十、合同份数：
本合同一式四份，甲乙双方各执两份;协议自双方签字盖章后生效，完工后工程款结清后自行失效。
甲方：
乙方：
日期：
班组协议书11
甲方：
乙方：
经甲、甲、乙双方本着协作、平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成以下协议：
一、乙方承接甲方三期木工工程分包任务，并负责完成相关施工任务。
二、甲方将为乙方提供必要的施工条件和技术支持，并配合乙方开展相关工作。
三、乙方应严格按照施工计划进行施工，确保工程质量、进度、安全生产和文明施工。
四、甲、乙双方应积极沟通、及时解决出现的问题和难题，确保项目顺利进行。
五、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工验收结束。
六、本协议内容如有未尽事宜或与实际情况不符，双方应及时协商解决。如无法协商，则按照相关法律法规处理。
七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：____年___月___日
一、承包工作内容：
1、根据工程变更范围，涉及到的工程量包括但不限于：换填层、基础、主体结构到机房顶、线条、二次结构、塔吊基础、人货梯基础、后浇带二次封闭、后浇带两侧增加构造柱等模板工程的制作、安装、搭拆、刷脱模油。乙方应当安排专人在模板、方木、钢管扣件来料时进行卸货，并且在拆除后整理并堆放模板、钢管，对场内路远的运输进行安排。乙方还需要负责模板、方木的除钉、修复和归类。
2、所有需要进行木工安装的工地临时设施如道路、厕所、大门、食堂、排水沟等，都必须经过专业木工的精心设计和制作，确保其牢固耐用。
3、在工程施工中，需要进行零点以下的后浇带钢筋混凝土浇筑。首先要拆除之前的模板，并覆盖新的模板。然后进行二次搭设支模，以保证混凝土浇筑的质量。同时也需要建立现场防护棚、柱包模等安全措施，确保工人的安全。在人货梯进出料台处还需要铺设模板，搭建挑架子隔离层，同时制作外挑装饰带五夹板。对于正一层以上的通道木梯安装和拆卸也需要进行专业操作。
4、在进行放线工作时，乙方需指派专人与甲方施工员一同对控制线进行弹射（甲方需提供弹轴及控制线）。其他线路的弹射工作由乙方自行完成。在地下室四周边外模拆除、人防板及其他螺杆留置时，乙方需将砼墙的垫片剔除并清理螺杆。若需要采购新的螺杆，则乙方需支付相应费用。螺杆必须经过门卫检查后方可带出大门。
5、在工程施工中，所有预留孔洞、拆除和预埋铁的安放（如消防、水电、放线孔等）以及插筋洞必须按照甲方所规定的位置完成。PVC管道需铲平，墙体错位，模板拆除后需修平。其他梁、墙、柱、板需要进行炸模和凿除，这些工作均由乙方承担。（如果在抹灰过程中凿除的进度跟不上，甲方将派专人进行凿除，相关费用将从乙方结算中扣除。）
6、在混凝土浇筑过程中，承包方需派遣足够的技术工人员进行模板观察，确保施工现场面积的充分覆盖。若发现支撑模板存在问题，乙方应立即根据情况派遣足够的人员前去修复，以确保安全。
7、在所有需要使用支模的地方，如果砼墙的厚度超过300毫米，我们需要使用临时架进行支撑。在主体结构建设完成后，我们将拆下模板、方木，并将铁钉、钢管和扣件进行分类。最后，根据项目部规定的地点进行整理、归类和叠放。
8、确保本项目达到临沂市文明标化工地，现场当日落手清，材料堆放整齐，安全生产，文明施工，为迎接上面有关领导检查，乙方必须无条件服从甲方的突击性场地堆放清理工作，也纳入承包单价中。
9、本合同包括乙方承包的所有工作，当需要使用方木或模板时，乙方必须确保其准备和安装，无需额外支付任何点工费用。除本合同范围内的工作外，如有签证点工单，项目方将提供额外费用。
二、乙方自己必须要备好的机械、工具及自采购的有关辅材：
1、木工用的电锯、电锤、电钻、撬杆、元钉、铁丝、步步紧、山型卡、垃圾吹风机。
2、以上单价内0.8%的劳务费用由乙方自行承担。
三、质量管理及要求
1、承包方应当遵守国家颁布的验收规范，在施工过程中确保基础和主体结构的质量。如果实际施工无法达到规范要求，每低于一分罚款该层总工程量的5%，以此类推。（项目部应组织实地检测和测量）
2、乙方必须按施工图纸、图纸会审纪要及变更联系单和甲方管理人员的技术交底及施工规范要求施工作业。
3、当施工质量不符合要求时，乙方必须立即采取整改措施进行返工，同时按照规定的期限完成整改任务。
4、乙方在施工过程中，每个细小环节均应以“优良”标准控制。
5、乙方必须高度重视模板的几何尺寸、标高等，房间净高、净宽度的尺寸控制以苏州市建委下发的“一户一验”标准执行。
6、主体质量要求达到“主体结构优质”标准。
四、付款方式：
节点付款：乙方在施工期间应按照工程进度节点完成实际工程量的60%后每二个月向甲方支付一次费用，年底支付已完工程量的80%。主体结构中间验收合格后支付至总款的80%，其余款项在竣工验收后一年内一次付清。为保证职工利益，乙方需自行按时足额支付职工工资，并做好专用工资发放清单并报项目部审核备案。若因乙方原因导致劳资纠纷问题并被上级部门查处，甲方将对乙方处以每次5000-10000元的罚款。乙方必须具备自行资金周转能力，保证正常施工和避免劳资纠纷的发生。
五、施工工期：
乙方应根据甲方的施工进度计划要求，组织充足的技术和普通劳动力，按时完成各项工作，确保施工质量。乙方应服从甲方项目部的调配和指挥，如有无法及时完成的情况，则以项目部下达的施工任务工期为准。若延误施工时间，乙方需根据任务大小及对工程影响程度，支付20__-5000元的罚款，罚金将从工资中扣除。
六、材料及落手清要求：
1、乙方须迅速进行现场及楼层清理工作，确保清理彻底，保持环境整洁。完成工作后，应及时清理现场垃圾，使现场恢复干净整洁的状态。
2、我们要珍惜使用的材料，每天都要计算每个工段所用的材料量，坚决禁止出现任何浪费现象。一旦发现有人随意切割、将长料变为废料等行为，甲方将根据情节处以500-1000元的罚款。
3、机械、工具及各种原材料必须按照甲方的要求合理堆放。
七、双方职责：
甲方:
1、对乙方负有领导、服务、监督管理的责任;
2、为保证工地住宿的安全和卫生，乙方应按照每间宿舍住8人的标准提供职工住宿。在职工离场时，乙方应及时调减住房，确保住房资源合理利用。同时，本工地仅允许本工程人员入住，禁止非本工地人员入住。严禁将职工家属和子女安排在工地内住宿。对于违反规定的人员，将按每人每次100元的罚款进行处罚，并要求其无条件退场。
3、我们应当及时进行技术和安全交底，贯彻文明施工、安全生产以及上级有关文件的精神。我们需要组织对乙方员工进行三级安全教育并进行考试，同时制订并执行相关制度，以确保施工过程中的安全与顺利进行。
4、及时提供工程所需材料，如遇设计变更及时通知甲方;
5、及时对乙方进行质量、工期、安全、文明施工实行监督，如发现问题有权提出纠正整改，并作相应处罚，处罚款在工程款中扣除;
6、每周一次召开项目部和各班组负责人会议，协调各班组间的配合工作，布置落实生产、安全、质量工作;
7、甲方及时提供工程所需的材料(乙方上报)。甲方提供的住房、床铺、电器设施、机械设备等一切现场材料，人为损失和使用不当由乙方照价赔偿。
乙方：
1、乙方必须无条件遵守项目部的各项管理制度，对严重违反管理制度的职工和项目部认为不适宜继续留在本工地的职工必须予以辞退;
2、乙方进场后与项目部签订相关的责任书;
3、乙方必须精心组织施工，接受甲方正确指挥，完成各项工作;
4、做到团结互助，积极配合甲方和其它工种，不得影响其他班组施工不得影响施工道路的通畅，保证做好基础工期、质量、文明施工等各项工作，同意接受甲方的管理和处罚条例;
5、乙方施工人员进入工地应无条件服从甲方的'统一指挥，在施工中搞好班组间的团结，发生问题协商解决，禁止打架、斗殴、赌博、偷盗、酗酒、聚众闹事等行为。
6、为了严格遵守劳动法规，本公司规定禁止招用未成年人和没有身份证、工作许可证的人员。一旦员工入职，必须及时提交花名册、更换人员花名册、身份证复印件、工作证、就业证、计划生育证、暂住证、照片、专业资格证书等相关材料至项目部。如因乙方原因未能及时上交或被有关部门查处，所有费用将由乙方承担。
7、乙方不得在楼层往下扔扣件、钢管、模板、钢筋等一切物品，违者一切后果自负，另外每人每次罚款200-500元;
8、我们应该珍惜公共设施和物品，节约使用材料，保持宿舍区域的清洁卫生。为此，我们建立了值班和卫生检查制度，严格禁止在随意大小便。同时，集体宿舍内不得使用煤气、煤油炉、电饭煲、热得快和电炉等电器。对于违反规定者，每次将没收相关器具并罚款200元。宿舍的用电量应控制在每间每月25度以内，超出部分按照规定的2元/度计算（夏季可能会有所调整）。宿舍内不得随意将物品扔到外面，也不能在墙上涂画，否则将会被罚款20元/人次，班组罚款100元。
9、在工程项目完工后，承包方必须在规定时间内向所有职工发放应得的工资。若职工中途离开或在春节假期期间离岗，仍需及时发放其工资。如因承包方原因导致职工无法及时领取工资，职工有权向上级部门反映或来项目部投诉。一经核实，承包方将被处以5000-10000元罚款。
10、当公司或上级主管部门进行质量和安全等方面的检查时，我们必须积极配合项目部做好相关工作。如果我们的工作质量未达到要求或者存在安全、卫生等违规行为，那么乙方将承担相应责任，并由项目部进行相应处罚。因此，我们必须严格遵守相关规定和标准，确保项目的顺利进行和合法合规运营。
八、安全生产与文明施工
1、严格按照甲方质量管理细则进行操作，严格按安全操作规范进行施工，严格执行安全生产六大纪律和十个不准，十项安全措施;各自工作面的落手清，如遇其他班组分界有异议时，以项目部评判为准;
2、为了保证工作安全，对于甲方提供的电源、电器和机械设备，我们需要进行人员和设备的定期检修和保养，并严格按照操作规程进行操作。所有操作人员必须持有有效的上岗证书，确保操作过程中符合相关法律法规和安全标准。
3、对甲方所招用的职工要进行三级安全教育，并要签定安全责任协议书、劳动用工协议书;经甲方现场检查未办理签定以上责任书的每人次罚款100元，在施工中处以50元以上20__元以内的罚款;
4、在员工开始工作前，必须对工作质量和安全问题进行交底，并进行双方签字确认。所有进入现场的人员必须佩戴安全帽，如发现未佩戴安全帽的乙方人员，甲方将按每人50元的处罚金额进行罚款。
5、经常性的对职工进行法制教育和项目部的规章制度教育，严格按甲方文明标准化细则要求，管理好职工生活及住宿。
6、在发生重大事故时，应当采取措施保护现场，查明事故原因，并分清事故责任。按照国家有关政策和公司要求及时解决。若由于乙方管理不善或者经项目部管理人员提出但不立即改进，或是因为施工人员违章操作，造成了一切重大事故（例如死亡、重伤），包括上级主管部门及公司的罚款损失，都将由乙方负责。对于一般工伤事故的费用，则由乙方与当事人共同承担，甲方不承担任何责任。如果发生了事故，乙方必须积极配合有关部门和甲方做好一切善后处理工作。如果安全事故非乙方自身原因引起，并且导致的损失在2万以内，全部由乙方承担。如果损失超过2万，那么超过部分的60%由甲方承担，剩余部分由乙方承担。
7、工地安全和卫生工作需要配合安全员进行检查和督促，班组成员进入工地时必须佩戴工作证，如未佩戴者将被罚款20元/每人次，班组长还需额外罚款50元。若班组长未佩戴工作证，则会被罚款100元。这是为了确保工地安全和卫生得到有效的管理和监督。
8、为了保证施工安全，架上暂放材料的堆放必须按照规定荷载进行。严格禁止超高、超重的情况发生，同时也不允许使用模板代替脚手架。对于违反规定的行为，每次罚款50元。如果需要往脚手架上堆放材料，必须向项目部和施工人员报批，而且原则上不建议在脚手架上堆放材料。
9、严禁在施工区和生活区内随地大小便，被发现或查到者每次罚款200元，在施工时不得故意浪费材料，被发现或查到者，每次罚款200元，并作除名处理。
10、自觉配合食堂管理工作，遵守食堂制度，对去工地外面吃饭或小吃引起食物中毒事件的甲方概不负责，一切损失由自己负责。
十、其它：
1、签订合同后，乙方需支付给甲方20万元人民币作为工程质量、进度、安全、文明施工保证金，保证金所占比例分别为：进度30%，安全文明施工30%，主体工程15层完成后退还10万元。
2、乙方如不能及时完成甲方的进度计划或工程质量低劣、管理混乱，经甲方多次提出整改，但乙方整改措施不力，甲方有权解除合同，甲方将没收乙方保证金，剩余款项不再结算;
3、乙方在施工期间所经手的所有债权、债务(含应付的职工工资、材料款、设备等)均由乙方承担全部责任及费用;
4、乙方在签署本合同前应全面考虑市场物价上涨以及劳动力成本不断攀升等风险因素，同时也要考虑到甲方原材料(包括商品砼、钢筋、水泥、周转材料等)供应的不稳定性可能带来的工期延误等问题。但是，乙方不得以此为由停工或向甲方提出单价上调的要求，应承担相应的风险。
5、本项目可能会遇到商品混凝土供应不足、其他材料缺货等问题，以及因技术问题或组织上的不足导致短期的停工情况。乙方应理性对待这些问题，并不得以此为由提出不合理的要求或采取不理智的行动。乙方应自行承担暂时性停工造成的损失。此外，在建筑面积计算口径方面，必须严格遵守约定，如果乙方内部小班组提出任何要求，乙方承包人应妥善处理，与项目部无关。
6、甲乙双方如遇未尽事宜，应及时协商解决；若协商一致，应将协议书面化并作为本合同的附件，具有同等法律效力。
7、本合同的附件包括项目部奖罚条例、施工任务单和施工进度计划表，这些附件与本合同具有同等法律效力。
8、本合同一式二份，双方各执一份;
9、本合同自签订之日起生效，工完款清后自动失效。
甲方代表：______乙方代表：______
签订日期：__年__月__日
班组协议书12
为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，切实加强劳动保护，做到安全生产和文明施工，消除安全生产事故隐患，杜绝重大伤亡事故的发生。明确项目部（以下简称甲）和各班组（以下简称乙方）的各自职责，特制定安全生产责任制如下：
一、甲方职责
1. 向乙方认真传达贯彻国家和有关部门制定的安全生产方针、政策、法规、制度，做好安全管理和监督检查工作。
2. 经常深入施工现场掌握安全生产情况，组织各班组学习安全技术，调查研究，对不安全因素，提出改进措施。
3. 合理组织施工和生产，执行施工组织设计中所制定的安全生产技术措施，加强现场平面管理，建立安全生产、文明施工的.良好秩序。
4. 和乙方签订承包合同，同时在合同中明确安全生产内容，并负责监督班组实施。
二、乙方职责
1. 组织职工进行安全生产教育后方可上岗，办理每个职工的劳务协议，遵守项目部安全生产规章制度。
2. 安排生产任务时，认真进行安全技术交底，严格执行本工种安全操作规程，有权拒绝违章指挥。
3. 上班前应先对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取整改措施，及时消除事故隐患。
4. 组织职工进行安全活动，开好班前安全生产会，并根据作业环境和职工的思想、体质、技术状况合理分配生产任务。
5. 发生工伤事故，立即抢救，及时报告，并保护好事故现场。
三、奖罚制度
严格执行公司和项目部制订的安全生产奖罚制度，按照制度及时兑现奖罚款。
××花苑三期项目部经理：×××
乙方签字：木工班组负责人：×××
签约时间：20xx年×月×日
本协议有效期自20xx年×月×日 至 20xx年×月×日
班组协议书13
甲方：
乙方：钢筋班组（班组）
为了加强对各队、班组的施工安全目标管理，保证各队、班组切实落实好各项安全措施，保证各队、班组在各项施工中无事故，落实“谁主管、谁负责”的原则，将责任落实下去，特制定本包保责任书。
一、包保指标：
1、无死亡、无重伤、无火灾，轻伤事故率3‰。
2、职工安全教育率100%。
3、分部分项，各工序安全交底率100%。
4、事故损失率控制在0.4万元/百万元
二、确保措施：
施工队长、班组组长是安全施工的关键人物，对施工现场的情况，班组人员的思想状况，施工环境的变化，班组人员的调动，他既应熟悉又要招待起着安全施工的主导作用，因此：
1、队长、班组长是本队、班组的第一安全责任人，对施工安全负全面责任。因此，要坚决贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针和政策，全面执行国家《劳动法》，强化安全管理，接受公司、项目部及有关部门的安全检查和指导。
2、负责本队、班组人员的安全和身体健康，要熟悉本队、班组人员思想、技术、身体状况等，要根据每个人的实际安排适当工作。
3、要努力学习技术，教育本队、班组人员熟悉本工种的操作规程，严格执行安全生产的规章制度，在任何情况下，均不得违章蛮干，有权拒绝一切违章指令，并可向上级报告。
4、组织队、班组的安全活动，开好班前、班后安全会，对新调入的工人进行现场安全教育，接受专职（兼）安全员的指导。
5、要经常检查作业区的.安全施工情况，发现问题及时解决，对于不能解决的问题要采取临时性控制措施并及时上报。否则，对重大事故隐患和违章要给予必要的经济处罚。（交叉作业造成的事故后果，哪方造成事故哪方负责）
6、施工现场发生伤亡事故，要及时上报并组织人员分析事故原因，提出防范措施。
7、要加强对施工机具使用的管理，要讲明操作方法和注意事项，按照操作规程操作，经常检查使用情况，预防事故的发生。
8、加强安全宣传和安全教育，对本班组的人员进行分部分项、逐工序的安全技术交底率要达到100%，安全教育率要达到100%。
9、因安全工作不落实，造成各类人员、设备、火灾、交通等事故，要视情节根据公司《安全生产奖惩细则》给予处罚。
甲方：
项目部施工队、班组：
乙方：
项目部经理：
队长：
二OXX年X月XX日
班组协议书14
发包方：__________
（以下简称甲方）
承包方：__________
（以下简称乙方）
甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1.工程名称：__________
______________
2.工程地点;__________
3.建筑面积：约____________
4.结构形式：框架结构
二、现场代表
1.甲方代表________现场负责人_________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。
2.乙方现场代表___________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。
三、乙方工作内容及范围
框架工程、从基础承台
开始至竣工验收合格为止。具体内容为：
1.图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝（必须密实），砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆（刷界面剂）。
2.一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光（不包括倒混凝土）。
3.各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角（边角）檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛（洗砂）油漆部分刷毛（洗砂）不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。
4.斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。
四、工作期限
1.开工日期
____________年______月______日；
完工日期
____________年______月______日
2.施工进度满足甲方总体进度要求，总工期（以建设单位规定的日期为准）。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。
3.如为跨工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否则影响施工进度的损失全部由乙方承担。
4.本工程的工期考核标准，根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，若乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付部分。
5.乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成，由此导致建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承担违约责任。
五、质量标准
1.工程质量标准，工程质量达到优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。
2.乙方承诺砌体达到清水清墙，要求做到工完料清。
3.质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进行修补，保修费用在乙方的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方（保修金甲方不支付利息），保修期从竣工验收后算起。
六、定额结算方式及内容
1.乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、建设单位双方确定的工程量为依据。店铺层高按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。
2.按建筑面积______元/㎡（大写___________元）计算（单价组成：砌体_____元/㎡、粉刷__________元/㎡、零星__________元/㎡、卫生__________元/㎡，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分）其它所有泥工部分全部包括在内。
3．施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工（大工）150元/天、男杂工（小工）90元/天男、杂工（小工）80元/天（工作时间为九小时。，综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的基本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、安全文明施工费、生产工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。
4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费（含植拉结筋）。
七、工人工资管理，支付方式及时间
1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工（砌体结束）支付至85%，甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。
2.工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的.，有严重身体毛病的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺（20天内迟发工资）不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公
3.工人工资原则上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。
八、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1.安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保遵守施工现场安全作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从安全监管人员的监督管理指挥，做到不安全不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，安全防护措施不力，安全设施不到位，不按规范施工，无视检查督促，盲目施工对于项目部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的安全隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接从每月进度款中扣除。
2.重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。
3．事故发生的费用分摊具体为，有效发票累计叁万元以下（含叁万元）的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。
九、文明施工
1.乙方应执行公司及项目部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须相互配合相互爱护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。
2.该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。
十、违约和争议
1．本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。
2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自行负责）并书面通知乙方，直至终止协议。
3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。
4．本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。
5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：__________乙方：__________
经办人：__________经办人：__________
联系电话：__________联系电话：__________
身份证号码：__________
____________年______月______日
班组协议书15
发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就___________________工程_______________事项达成一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包内容：
4、承包方式：
5、承包单价：
6、价款支付方式：
7、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的`日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
二、双方职责风险提示：
对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
1、甲方职责：
（1）提供电源、水源、工具间及垂直运输工具；
（2）负责施工现场的协调工作，对乙方施工的工作范围、进度、质量、安全进行监督、检查和指导；
（3）工程完工时，及时安排人员进行验收；
（4）按时支付工程款，不得无故拖延。
2、乙方职责：
（1）根据甲方安排的进度计划施工，保证甲方进度顺利完成；
（2）服从甲方现场统一管理和指挥，做到工完场清，遵守甲方、业主和监理关于施工现场管理的规章制度；
（3）进入本工地的工人必须按政府部门有关规定持身份证、暂住证等相关证件。
（4）乙方应按国家和甲方有关规定及时支付工人工资。
（5）工程完工时，积极配合甲方验收。
三、工期要求
乙方必须按照甲方进度计划要求，完成施工任务，如因乙方延误，造成总工期拖延，除按甲方和业主签订的总包合同相应条款进行处罚外，每延误一天另罚款________元，乙方未经甲方同意中途私自退场，或因乙方原因无法满足甲方工程进度和质量要求甲方将另选分包人，但甲方有权没收乙方留在本工地的工程款及部分材料，以补偿甲方由此造成的损失。
四、安全要求
1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。
2、乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育，在签订本合同的同时，乙方应与甲方签订《安全目标管理责任书》，对施工人员的安全负责。
3、乙方工人进入施工现场必须戴好安全帽，施工现场严禁穿三鞋（拖鞋、高跟鞋、硬底鞋）和打赤脚。否则，甲方将按有关安全管理规定给予处罚。
4、高空作业人员必须系好安全带、挂好安全钩，禁止在没有安全措施的情况下进行高空作业。
5、严禁乙方使用童工；严禁孕妇进入工地；严禁使用患病工人（高血压、心脏病、癫疯病等）；严禁工人酒后上班。
6、乙方发现有安全隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工，并可越级上报项目部。
7、禁止乙方工人擅自破坏安全防护设施，如需拆除安全防护设施必须征得安全员和施工员同意，乙方工人下班前必须做到工完场清，不能把工具、材料、余料留在现场形成不安全的隐患，乙方人员不得将材料、工具等扔到地面上，发现者按规定给予罚款，并承担因此造成的的一切后果。
8、乙方人员不得盗窃甲方的材料、工具，不得破坏甲方的产品、材料、工具，一旦发现按原价的________倍予以处罚，同时移交有关执法部门处理。
9、乙方必须教育班组工人处理好与本项目中所有工人及管理人员（业主、监理、甲方等）的关系，搞好团结，不得吵闹、更不能打架，有矛盾可找甲方管理人员进行调解。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
五、违约条款
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。
六、争议解决
1、双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。
七、合同的生效
1、本合同双方约定签字盖章后生效。
2、本合同一式______份，甲、乙双方各执_____份，均具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方另行商定。
发包人：住所：法定代表人：联系电话：订立地点：订立时间：________年____月____日
承包人：住所：责任人：联系电话：订立地点：订立时间：________年____月____日
【班组协议书】相关文章：
班组安全协议书10-14
木工班组承包协议书04-02
钢筋班组安全协议书04-04
钢筋工班组承包协议书03-12
班组安全生产施工协议书04-04
班组工程安全生产承包协议书03-31
班组承诺书03-21
班组承诺书01-18
班组工作计划01-14
班组工作总结05-20