工作范文网>职场实用文>协议书>工程施工协议书

工程施工协议书

时间：2024-03-26 07:12:17 协议书我要投稿

工程施工协议书

　　在现在的社会生活中，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议可以约束双方履行责任。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的工程施工协议书，希望能够帮助到大家。

工程施工协议书

工程施工协议书1

　　甲方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　电话：

　　甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下合作协议：

　　一、项目概况及合作条件

　　1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

　　2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。

　　3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。

　　（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。

　　4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

　　5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　二、工程管理责任及分工

　　1、该项目工程管理责任及分工如下

　　（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。

　　（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2、材料采购及其他

　　（1）在该项目工程中使用的材料的.品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

　　（2）在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

　　（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　三、利益分享和风险承担

　　1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。

　　2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　四、资金和管理

　　1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。

　　3、该项目运营后，每个月______号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　五、违约责任

　　该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

　　六、争议解决

　　凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　七、免责约定

　　在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　八、本协议生效、终止及其他

　　1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　3、本协议一式______份，合作各方各执______份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

　　4、本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。

　　甲方（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签字）：

　　______年______月______日

工程施工协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚信的原则。甲乙双方就水电安装工程施工事项友好协商，双方一致达成共识订立如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程承包范围及形式

　　由乙方承包室内给水及排水系统安装（包括消火栓系统、雨水、空调冷凝水系统），强电系统安装，弱电系统工程安装，暖通系统工程安装。以单包工、包机械的形式完成甲方与建设单位提供、设计施工图、图纸会审纪要及设计变更中的全部工作内容。

　　二、工期要求：

　　依据甲方与建设单位签订合同的约定以及有关通知执行，（具体配合土建工期为准则）。但乙方应随土建进度合理的安排，进行穿插施工，不得以各种原因拖延工期，否则甲方有权另聘水电班组进行施工。赶工期所超出的费用均由乙方负责，如延误一天扣款500元-201元/栋。

　　三、工程质量要求：

　　工程质量为优良，乙方应严格按照：《建筑电气工程质量验收规范》（gb50303-201），《建筑给排水工程施工质量验收规范》（gb50242-201），及施工图纸，设计变更通知书进行施工。

　　四、甲方责任：

　　1、组织施工技术及安全交底，对工程质量、进度进行监督与控制。

　　2、提供施工图纸一份，以及各种会审图和施工设计变更通知书。

　　3、协调业主、监理以及设计人员现场配合工作。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方按甲方的进度、质量要求组织人员进场施工，服从甲方现场委派人员配合管理和现场各工序验收、交接工作。

　　2、负责搞好班组人员的内部事务关系。配合项目部将进场施工人员做好三级教育，花名册及相关证明材料报送给甲方备案，在施工中不准聚众用各种形式赌博、打架、不得使用电器，否则每次扣款200元。

　　3、所有用料、领用由班组开单，施工员签字，经材料负责人审核后开领料单，实领材料及时返回到开单处作领料登记。所领材料按图纸以公司预算部结算量加定额内损耗率为准，超过范围、多领材料由乙方负责在结算时工程款中扣回。

　　4、甲方所采购的材料、设备等运至现场时，乙方应及时组织人员卸车，不计取费用（大型设备除外），收集材料合格证及检测报告；乙方应协助甲方对所采购的材料质量进行把关，发现甲方采购材料质量和设备型号规格不符合设计、规范及有关规定的，应及时与甲方联系。

　　5、乙方应根据工程施工进度，认真做好施工材料的计划工作，并及时报送采购，具体报送材料的时间为：一般本地区（市区）能采购的材料应提前五天，需要定货和大宗材料的`应提前一个月；由于乙方未能根据施工进度计划工程使用材料而延误工期的由甲方视具体情况给予500～1000元/次的经济处罚。

　　6、乙方在施工过程中，在保证质量及规范要求前提下，积极配合甲方节约材料，如发现浪费材料，乱扔材料均按原价的10倍赔偿，不得在工地上大小便，否则每次扣款100元。

　　7、乙方负责指导施工人员遵纪守法、安全生产，如果因乙方原因造成安全事故一切费用均由乙方负责。

　　8、在给排水施工过程中，管道离墙应统一，管道坡度、垂直度、支、吊架、管卡间距未在规范允许偏差范围内，凡超一处扣款200元。

　　9、管道系统未按要求做水压实验、灌水实验、通水实验、通球实验，每立管扣款300元。

　　10、地漏安装应统一标高，不宜过高或过低，影响观感及使用，不按要求安装的每个扣款50元。

　　11、在楼坪混凝土浇灌过程中，应安排人员执勤及看模。如经现场管理人员发现未到场执勤及看模每次扣款300元。

　　12、电气器具及线路绝缘电阻未测试合格就进行安装电器及通电试验的每系统扣款800元。

　　13、未按设计要求做总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结的每处扣款500元。

　　14、插座线路未按强制性标准要求的相序连接的每个扣款100元。

　　15、接地装置焊接中，搭接长度、施焊面不符合规范要求的每处扣款200元。

　　16、暗埋灯头未弹线定位的，暗配管接口未成品保护的各部位扣款500元。

　　17、同一场所、开关、插座、配电箱未弹线定位在同一规范标高的每个扣款150元。

　　18、风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞，法兰脱落等现象，发现每处扣款100元。

　　19、风管支、吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆，如发现每处扣款100元。 20、风管水平度、支、吊架、间距未在规范允许偏差范围内，凡超一处扣款200元

　　21、强弱电导管安装墙体时，切割管槽和敲打应在内墙粉底前完成，甲方提供材料由乙方自行补洞并满足土建粉刷要求；给排水管洞应在地面找平前补完；如延误土建墙体粉刷一天扣款500元-201元/栋。土建墙体粉刷施工完毕后，仍需切割或敲打所产生的管槽，由乙方自行委托专业泥水工修补并满足土建质量要求。如达不到土建质量要求每处扣款150元。

　　22、给排水管洞修补完后应及时做蔽水试验并通知施工员验收，如发现一处未做扣款

　　300元。

　　23、在施工过程中必须严格按施工图施工，不得擅自更改自主施工，不听施工员及现场人员指挥安排的每次扣款1000元。

　　24、在交房保修期间水电质量问题要及时的在一天内维修完毕，若超过时间甲方有权自行维修，费用双倍收取。

　　六、工程结算及付款方法：

　　1、按建筑面积结算。质量达到优良要求的每平方元、地下室部分每平方质量达不到优良要求的每平方扣除元

　　2、本单价已包括施工中的所有机械及操作人员，也包括切割片、电焊条、锯片、铁钉等部分辅材。电线管弹簧每栋提供φ16：8条、20：φ5条。

　　3、付款方法

　　(1)付款方式按分期执行，地下室顶板完成后付其所完成工程量，工程封顶后每月付完成量的，工程预验收前付至总工资的,综合验收后付至总工资的，交房后付至总工资的，余下的等所有房屋全部交接完成后付清。

　　(2)付款方法，领款人必须由施工员认可和签字后方可领取所申请的款项。如在施工过程中未按施工员要求和指挥施工和整改的，施工员有权拒签所申请的款项，并此致按要求整改到位后再签所申请的款项。其他任何人都无权领取一切款目，乙方领到款目后应及时支付给工人工资，若发现任何拖延或拒付工人工资引起纠纷，由此产生的一切责任及经济损失均由乙方负担。若工程在施工途中因乙方原因造成乙方退场的，按完成工作量的40%计算。

　　(3)未尽事宜面议，以上合同款双方认真执行，甲、乙双方签字生效，工程竣工交房验收，款项付清后自然失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　乙方代表：

　　甲方代表：

　　时间：

工程施工协议书3

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。

　　四、进场时间：定于年月底前（以进场通知书为准）。

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的60%计算；

　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙

　　方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。十一、付款办式：

　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　十二、协议履约金的'支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

　　十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：地址：地址：

　　年月日

工程施工协议书4

　　建设单位（以下简称甲方）：__________________承包单位（以下简称乙方）：__________________

　　工程名称：__________________

　　工程地点：__________________

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

　　4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

　　8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

　　9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

　　2、服从甲方安全生产管理。

　　3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

　　4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

　　5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

　　三、协议内容：

　　（一）登高上架要求

　　1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

　　2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

　　3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

　　4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

　　5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

　　6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

　　7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

　　8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

　　9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

　　10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

　　11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

　　12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

　　13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

　　14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。

　　15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

　　16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

　　17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

　　18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

　　19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

　　（二）用电要求

　　1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

　　2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

　　3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。

　　4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的.配电装置也应断电上锁。

　　5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

　　6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

　　7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

　　8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

　　9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

　　10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

　　（三）电焊机使用要求

　　1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

　　2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

　　3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

　　4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

　　5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

　　6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

　　7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。

　　（四）动火要求

　　1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

　　2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

　　3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

　　4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

　　5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

　　6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

　　7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。

　　8、五级风以上禁止动用电气焊。

　　（五）室外吊篮施工要求

　　1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

　　2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

　　3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

　　4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

　　5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。

　　6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。

　　7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

　　8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

　　（八）文明施工要求

　　1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

　　2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

　　3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

　　4、施工现场严禁随地大小便。

　　5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

　　6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。

　　7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

　　（九）施工现场环境要求

　　1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

　　2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

　　3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

　　4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

　　5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

　　（十）工程质量的要求

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

　　甲方单位（章）乙方单位（章）

　　代表人：_________项目负责人：_________

工程施工协议书5

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商达成如下协议：

　　一、甲方有工程项目一个，位于____市____区福永街道XX12区南，同意以包工包料的方式承包给乙方兴建一栋七层高，面积约700平方米的住宅楼。

　　二、乙方承包范围，由图纸说明，包括水电、电视线、网线、对讲机、布线、防盗网、门窗，以及大楼四周围滴水1米内的散水、排污工程等。施工过程的用电、用水的费用由乙方负责支付。

　　三、材料要求：

　　(1)主体结构用600桥牌水泥，砌砖用500明达牌水泥;

　　(2)钢材用国标18厘以上及深圳生产的华美牌，16厘至10厘用国标沙钢，8厘用高线材，主体结构不能用长度不够的`钢筋焊接。所有钢筋都要经甲方验过，如发现有假，甲方可以拒用，造成的损失由乙方负责。

　　四、装饰用料要求：

　　(1)外墙贴

　　7.3

　　7.3油面纸皮砖(彩花厂)，窗头线、栏河线、阳台线贴分色砖;

　　(2)内墙用水泥灰批荡干后，批双飞粉二次，用砂纸磨平，扫海鸥牌乳胶墙漆二次;

　　(3)厨房、卫生间墙贴20

　　30(佛山)优等瓷片到顶，梯间、走廊贴20

　　30(佛山)优等瓷片，高

　　1.5米;

　　(4)天面栏河、阳台栏河贴优等纸皮砖或瓷片;

　　(5)厅、房铺500

　　500(佛山)优等瓷片、耐磨地砖，墙体贴12公分脚线，卫生间、厨房、阳台、地面贴耐磨防滑地板砖;

　　(6)每个厨房造一套煤气台，灶台根据实际尺寸，现场装模倒制水泥板，上面四周贴地板砖，每个套间大门口用大理石做门坎;

　　(7)楼梯地面、休息台、梯级都要贴大理石;

　　(8)天面过水泥沙干后扫防水胶，干后贴500

　　500白色耐磨地板砖

工程施工协议书6

　　发包单位：（以下简称为甲方）

　　承包单位：（以下简称为乙方）

　　甲方将沈阳生态水城总部基地项目桩基础工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　一、工程概述：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　二、工程项目期限：

　　自______年______月______日起开工至______年______月______日止完工。

　　三、协议内容：

　　（一）、甲方安全责任

　　1、甲方应要求乙方制定桩基础施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

　　2、甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

　　3、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

　　4、乙方在施工中发生的甲方电网、设备、安全事故，甲方有责任负责

　　调查、统计上报。并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

　　5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

　　6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

　　（1）人身伤亡事故；

　　（2）发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故；

　　（3）发生火灾事故；

　　（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

　　（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

　　（二）、乙方安全责任

　　1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。

　　3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　4、施工现场发生的有关安全费用（包括：成品桩的保护、安全措施等）全部由乙方负责。

　　5、开工前乙方要对施工人员进行施工安全技术交底，并应有书面记录（包括签字）。

　　6、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。

　　7、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

　　8、乙方用于本工程项目的'施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

　　9、乙方应在需要设置安全临时围栏或警告标志的地方设置围栏或警告标志，禁止无关人员进入作业现场。

　　10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

　　11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

　　12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

　　（三）、施工安全处罚

　　乙方在施工过程中发生违章行为、人身死亡事故、电网和设备事故等安全事故，按进行处罚。

　　（四）违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损

　　失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，特种人员无证上岗，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　（五）、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

　　（六）甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　（七）本协议经双方代表签字后盖章即生效：协议作为合同正本的附件一式四份，甲、乙方各执二份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　签订时间：

工程施工协议书7

　　为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

　　第一条工程项目：盛泽欧尚超市

　　第二条施工地址：西二环路与烂溪二桥交叉口

　　第三条乙方安全责任

　　乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。

　　5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

　　6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

　　7、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

　　8、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

　　9、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

　　10、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

　　11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的`安全整改意见必须及时整改。

　　第五条违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托代理人：__________委托代理人：__________

　　联系电话：联系电话：签订时间：_____年_____月____日

工程施工协议书8

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况：

　　1 、工程名称：

　　2 、工程地点：

　　3 、工程内容：

　　二、承包内容：

　　1、工程量乙方按甲方提供的中标价为（小写：），甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量，其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。

　　2、甲乙双方各负责税金50%；若结算工程量超出合同工程量，超出合同工程量部分税金由乙方支付。

　　3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。

　　4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工，保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格，并通过业主竣工验收。

　　三、甲方责任

　　l 、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场，协助乙方签证工程量及一切事项。

　　2 、不可抗拒的自然灾害损失，甲方协助乙方与业主补偿。

　　3 、工程竣工后，达到验收条件，甲方在15日内协调相关单位进行验收，并协助办理结算。

　　四、付款方式

　　l 、针对本工程量大、时间紧，在乙方签定合同起30天内，乙方支付工程

　　保证金人民币为贰佰万元整（小写：2014000.00元），在管理费中扣除。

　　2 、根据乙方实际完成工程量，每月28日前报量进度款，工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。

　　3、甲方支付乙方工程款时，甲方在工程款汇中代扣代缴税金。

　　五、施工工期为180天，以开工令下发当日算起，若工期延误，乙方承担一切责任。

　　六、乙方需为施工过程中的.安全负全责。

　　七、未尽事宜经双方协商解决，协商解决不了的送相关法律部门仲裁。

　　八、本合同双方应共同遵守履行，中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。

　　九、本合同一式肆份，双方各持两份。

　　甲方：乙方

　　签字（盖章） : 签字（盖章）

　　年月日

工程施工协议书9

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《建筑法》及其他有关法律、行政法律，遵守平等、自愿、公平、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，就土建工程，达成如下协议：

　　一、工程概况内容：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、质量标准要求：

　　工程质量达到国家规定要求，通过组织相关部门竣工验收，并在质量保修期内承担保修责任。

　　三、开工、竣工日期：

　　开工日期：___年___月___日至___年___月___日竣工（如遇恶劣天气，工期顺延）。

　　四、工程总价：

　　本工程经甲乙双方共同商定，实行一次性包干，总价款：玖万肆仟元整（___元）。

　　五、施工安全要求：

　　1、承包人必须按照有关安全生产法律、法规执行施工，自本协议签订后由甲方安生生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场、防爆作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责。

　　2、乙方在协议执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相关责任。

　　3、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失或第三者原因造成自身或第三方的'人身伤亡、机

　　械设备及其它财产损失和事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向甲方书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。

　　4、爆破人员必须持有公安机关核发的爆破证，采购的炸药器材，要有运输证、存放证，存放要分类、建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人，否则一切后果由乙方自行负责。

　　六、当地协商关系：

　　乙方在施工前期应和当地群众协调和沟通好关系后方可施工，如和地方群众发生争执现象，必要时需甲方协助，所发生一切费用由乙方承担，乙方并做到安全生产、文明施工。

　　七、违约责任

　　乙方在施工过程中要求加价或中途退场，甲方有权不支付任何费用，如乙方达不到图纸内容、质量标准要求，或有意拖延工期，甲方有权从工程总款中扣除由乙方造成的一切损失费用。

　　八、付款方式：

　　1、乙方在施工至桩基浇灌完毕，甲方应付元整（___元）工程款，机房含围墙等所有图纸内工程完工，甲方应付叁万元整（___元）工程款。

　　2、余款待工程竣工验收合格后，除保修金（肆仟元整）其余工程款一次性付清，保修金期限6个月。

　　九、其它：

　　本协议一式四份，甲、乙双方各二份，本协议自签字之日生效，望甲、乙双方共同遵守本协议，其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充余款为准。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　___年___月___日

工程施工协议书10

　　下达施工任务方：（甲方)

　　承接任务责任方：身份证号：（乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和建设部《住宅室内装饰装修管理办法》，结合本工程实际情况，就甲方委托乙方房屋工程施工等事宜，经双方协商达成如下协议：

　　(一）、工程内容：

　　1、工程地址：业主姓名及电话：

　　2、承接方式：

　　3、工程期限：年年月日止，共天。在工程截止日前乙方必须保证工程验收合格。因停电、停水及其他不可抗拒原因无法施工，经业主及监理签证后工期顺延相应天数。

　　4、工程直接费（即总承包价）总价元。大写（拾万仟佰拾元）

　　5、施工项目范围：乙方必须按照甲方提供的项目单、施工图、材料编制表为标准进行施工（如变更须严格按变更管理条例另行增减）。

　　6、乙方应在年月日前向甲方递交《工地施工计划表》，并严格按该表所规定的工期进行施工。乙方未在指定日期前递交该表，或实际施工与该表不符，无故延期三天以上及施工过程中累计无故延期十天以上者，甲方有权终止本合同。

　　7、乙方有义务协助甲方的施工项目：（1)定制产品的安装；（2）其他非乙方施工项目。

　　（二）、施工管理内容

　　1、乙方接受任务后，应当自行组建具有相应资质的施工团队进行施工。在进场施工前项工程部申报施工人员名单（附身份证复印件）、体检合格证明、施工人员相关资质证书，同时制定本工程的工程进度表，报甲方备案。

　　2、乙方必须确保工程质量，若因为按图纸、双方约定的工程质量施工标准和甲方制定的《天地亿家装饰项目经理工作手册》进行施工，或已完成工程不符合施工标准的，甲方有权随时解除本合同，按公司有关规定对乙方进行处罚。情节严重的，甲方解除本合同，扣除相应的应付工程余款，取消乙方施工资格。同时，因此给甲方以及业主造成的一切直接、间接损失，由乙方负责承担。

　　3、乙方在施工过程中所发生的一切安全责任事故，失火、失窃、人员伤亡等由乙方承担，甲方不负任何责任，由此给甲方及业主造成的损失该由乙方负责赔偿。

　　4、乙方承接的施工任务严禁以任何形式承包、转包给任何第三方，严禁在本合同规定的施工现场所在的小区私接业主装修工程，严禁私自接触公司上门咨询客户。一经发现除罚款5000元外，甲方有权解除本合同，停止支付任何费用，乙方无条件退场。同时，因此给甲方及业主造成的一切直接、间接损失，由乙方负责承担。

　　5、本合同第4条约定的工程直接费为总承包价格，第5条约定的工程项目包含图纸上的项目和预算上的项目，不因图纸（或预算）上单独缺乏某一项而不属于工程项目之列，因此乙方必须仔细查阅图纸和预算清单。

　　（三）、材料采购

　　1、乙方在本工程所需的材料需提前五个工作日通知物料部安排采购。按材料编制表数量，超支部分由乙方自负。基材和主材由公司负责采购，乙方签字认可，可如乙方该工地账目；每个工地原则上单品免费配送一次，超运输费由乙方负责。

　　2、公司配送的基础材料如下：①水电材料（电线、水管）②板材（大芯板、饰面板、石膏板、木方、乳胶等）③油漆（木器漆、墙漆等）④中粗砂、水泥。以上材料均由公司配送，采购费用从乙方承包款中扣除。基础才了解各见《天地亿家装饰基础材料结算价格表》。未经申报擅自采购基础材料及主材的，罚款500至5000元/次。其他辅材由乙方自行采购，乙方自购的品牌、规格及质量标准符合下拨表的要求，对使用假冒伪劣产品者无条件返工重做，相应的损失由乙方全部承担，另对乙方处以1000至5000元罚款。

　　(四）、工程验收

　　1、验收范围：甲方对本工程由乙方负责施工的所有项目进行整体验收（具体验收对象以本合同附件一、二所规定的下拨表、施工图等为准）。

　　2、施工及验收标准：《天地亿家装饰工艺规范》（以下称《工艺规范》）。《工艺规范》中未注明的工艺标准，以《济南地区住宅装饰装修质量验收规范》相关规定为准。同时，必须整个工程所有项目均通过甲方验收合格，方可视为工程整体验收合格。任何一项（如油漆、瓷砖）验收不达标，都将视为整个工程验收不合格。

　　3、验收方式：乙方在自检合格后，提前两天通知甲方按照前款验收标准组织验收。甲方验收过程中发现整体不合格或部分不合格的，由乙方在两天内整改至符合验收标准，所有费用由乙方承担。经验收合格的，由甲方本工程的`负责人（甲方工程部经理、甲方监理）在验收单上签字确认；之后共同交业主签字验收，直到验收合格，期间整改费用由乙方承担。

　　4、甲方在项目施工过程中因乙方领取阶段性工程款需要，而出具的每道工序的验收合格证明仅作为领款凭证，不视为甲方对整体或部分工程已验收合格。

　　5、鉴于业主对专业知识的缺乏，必须有甲方工程部经理以及甲方总经理在《天地亿家家装ISO9001》白皮书工程竣工质量验收单中签字确认后，方可认定乙方工程验收。

　　（五）、工程款的结算和付款方式

　　1、每道工序完工后，乙方凭监理、工程主管签字的验收单向财务申报资金领用计划；工程人工费和结算款在乙方办理相关手续后，每月15号和30号财务将款发放至乙方的个人银行账户；

　　2、乙方在施工中所需工程款的人工费，必须在水电验收验收完后方可领取。工程人工费与进度内所配送的材料款总额相加，不得超过工程下拨款的80%。人工费分四次领取：

　　第一次，水电工程完成并验收合格后，按下拨款的8%支付水电人工费（领取时需递交本人、监理及业主签字的：电路隐蔽工程验收记录单，水路隐蔽工程验收记录单，水压式压情况记录。）

　　第二次，泥木工完工，客户缴纳二期款后，按下拨款的22%支付泥木工人工费（领取时需递交本人、监理及业主签字的：防水蓄水情况记录，泥木工基础结构隐蔽工程记录单，泥木工饰面工程验收记录单项回执单）

　　第三次，油漆完工，按下拨总额的10%支付油漆工人工费（领取时需递交本人、监理及业主签字的：涂装工艺基层验收记录单项，涂装工艺饰面验收记录单项）余款在工程竣工验收完成并且业主缴纳工程尾款后两周内结算，结算时应扣除公司配送给该工地的基材及辅材款项和其他由公司支付的制安款项，增减相应的制安变更款项。甲方下拨的垃圾清理费、材料运输费、远程费、工程配套费、全优工程奖等各项费用，在工程竣工后结算时如乙方达到《工程下拨表》中所注明的款项发放标准，可向甲方申请发放。

　　（六）、其他约定：

　　1、乙方有义务协助甲方编制《项目经理工程结算单》及中期变更单，办理有关事项。

　　2、工程开工时，业主将房屋外门钥匙交乙方保管，工程竣工验收时，由乙方当场交付业主，否则罚款1000元。

　　3、甲方工地负责人为该工地检查员，变更及验收均由监理及工程部经理负责。

　　4、甲方经常派出巡检员到现场，将对工地文明卫生、安全、施工工艺、程序等，违规者将按管理条例和违规情况做罚款处理。乙方愿意遵守甲方制定的《天地亿家施工管理规范》和公司的其他规章制度，并自愿接受甲方根据内部制度对乙方坐车惩罚措施。

　　5、甲、乙双方签订的《项目经理加盟合约书》所有条款无条件使用与本合同工程项目涉及的所有事项，对甲、乙双方具有同等的约束力。

　　6、奖励制度：整个施工过程中未引起客户投诉及返工现象，并按时保质保量完成的，经施工监理推荐，工程部报批，公司按每户200元嘉奖外，有业主主动赠送锦旗的，公司特奖200元，如弄虚作假的除追回嘉奖外，给相关责任人双倍处罚。工程被政府有关部门及新闻媒体评为优秀工程的，公司嘉奖500元，反之服务被曝光或处罚予以十倍的罚款。给公司介绍客户并成交的，公司给予乙方相应的业务提成奖，并尽量将工程安排给乙方。

　　7、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成的，各方应可能向甲方注册地人民法院提起诉讼。

　　本协议一式两份，甲乙上方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方：山东天地亿家装饰有限公司乙方：

　　日期：日期：

工程施工协议书11

　　建设单位：(以下简称“甲方”)

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　总包单位：(以下简称“乙方”)

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　开户银行：

　　帐号：

　　分包单位：(以下简称“丙方”)

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　开户银行：

　　帐号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等，为明确甲、乙、丙三方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方协商达成一致，签订本协议。

　　1、工程名称：

　　2、本合同分包范围：(根据就本工程签订的专业分包合同)

　　3、本合同分包作业内容：(根据就本工程签订的专业分包合同)

　　分包作业之安全生产管理模式：施工现场实行总包负责制。丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责;乙方对现场安全生产管理工作负总责，实施全面安全管理，有权要求和监督丙方履行安全管理职责。甲方有权对乙方和丙方履行安全管理义务的行为进行监督。因丙方责任导致的安全管理事故，由丙方承担相关责任;因乙方管理不到位导致的安全事故，由乙方承担连带赔偿责任。

　　4、甲方的权利和义务

　　甲方有权督查乙方对现场实施全面安全管理的执行情况，如乙方未按甲方要求对丙方履行安全管理职责，甲方有权对乙方进行违约索赔;由于乙方对丙方安全管理缺失而导致事故(事件)发生，乙方应对事故(事件)损失承担连带赔偿责任。甲方有权对丙方编制施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全生产事故应急救援预案、安全教育培训、安全检查、安全生产保证体系的建立和运行等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷进行监督检查,丙方应积极配合。甲方有权对丙方违反安全法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约赔偿责任，具体执行《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》(见附件)。

　　甲方不得明示或者暗示丙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材;丙方自行购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材，因此造成的一切后果，由丙方承担全部责任。

　　乙方对丙方的管理费用已包含在经济合同的总包服务费中，甲方不再另行支付。甲方对丙方严重违反安全管理、文明施工、环境保护、消防、治安等规定或造成死亡及以上安全事故的，有权单方解除与丙方的《施工合同》并要求丙方支付不低于《施工合同》总价款2%的违约金。

　　5、乙方的权利和义务

　　乙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规，遵守甲方的制度、标准，必须严格按照国家、甲方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工，对施工现场安全管理负总责。施工现场实行总包负责制。丙方进入现场后，乙方应将其纳入本项目安全管理体系，统一管理，对其负安全管理责任。乙方有权对丙方的资质进行审查。

　　乙方对丙方的施工安全管理工作具有管理、监督、检查、处罚等权利。丙方应服从乙方管理。乙方发现丙方施工作业存在安全隐患时应立即通知并督促其整改。如丙方未按期整改且未说明原因，乙方可依据乙丙双方约定的项目安全奖罚规定对丙方作出违约赔偿决定，单次违约赔偿金额不得超过1000元，累计总额不得超过50000元。违约赔偿决定经甲方安全工程师签字同意后生效实施。丙方在接到违约赔偿通知后一周内要向乙方缴纳罚款，逾期不交的.加倍处罚，并从当月工程款中扣除。甲方已依据《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》对丙方进行了违约赔偿的不再重复计赔。

　　乙方负责监督检查丙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况，在丙方人员经安全教育培训、考试合格后方可批准其进场。乙方应完善相关管理，禁止未经其批准的任何丙方人员进场。由于乙方疏于监督、管理致使丙方人员在未经乙方批准或未经入场安全教育、考试合格即进场施工的，如发生安全事故，则由乙方与丙方承担连带责任。乙方管理人员有权制止丙方人员违章作业，并按乙方管理规定给予处罚。乙方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的丙方人员责令退场。

　　6、丙方的权利和义务

　　丙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规，遵守甲方的制度、标准，必须严格按照国家、甲方、乙方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工，确保安全生产。

　　丙方承诺其符合且具备下列资质条件：

　　持有相关部门颁发的营业执照和资质证书，安全生产许可证必须真实有效，持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员等与投标时丙方公司承诺的人员配置一致且持证符合安全生产要求。

　　应有的安全管理机构、人员和制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

　　丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责，丙方必须遵守乙方施工现场安全生产管理规定，服从乙方对施工现场的安全生产管理，对乙方在安全检查过程中提出的问题和隐患，丙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，乙方有权停止丙方作业，丙方必须无条件遵从。丙方承接本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防的管理规定，服从甲方管理。丙方应建立健全项目安全组织机构，制定安全管理制度，按规定足额配备专(兼)职安全管理人员。丙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格，持证上岗。

　　丙方必须备齐新入场施工人员的资料和手续，在人员进场前以书面形式报乙方，乙方书面批准后方可进场，进场后丙方应组织安全教育培训，考试合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故，丙方承担全部责任，乙方未尽监督和管理义务的，乙方承担连带责任。

　　丙方在安排生产任务时，必须向作业人员进行书面技术交底，明确施工方法、操作工艺、质量标准、安全技术措施等，安全技术交底报乙方备案。未进行技术交底不得作业。因未进行安全技术交底或安全技术交底不到位导致安全事故发生，丙方承担全部责任。丙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，向所使用的人员提供合格的个人防护用品。丙方有权对乙方的安全管理提出合理化建议和改进意见。在日常作业中，对乙方违章指挥、强令丙方冒险作业，有权拒绝执行。

　　7、职工伤亡事故处理

　　属于乙方的责任造成伤亡事故，由乙方参照国家有关规定对丙方伤亡职工或家属进行经济补偿。属于丙方责任或丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故，由丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，乙方不负担任何经济和法律责任。

　　三方因履行本协议(包括但不限于有关本协议的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的，任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。本协议自签订之日起生效;本协议自丙方完成全部分包作业内容及丙方全部人员撤离施工现场且乙丙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。本协议附件《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》、《远洋地产开发项目现场文明施工管理标准(试行)》、《远洋地产开发项目安全管理技术标准》与本协议具有同等的法律效力。

　　其它事宜：

　　本协议一式六份，甲、乙、丙三方各执两份。

　　(以下无正文)

　　甲方：乙方：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　(签字) (签字)

　　日期：_____年____月____日

　　丙方：

　　(盖章)

　　法定代表人或委托代理人：

　　(签字)

　　日期：_____年____月____日

工程施工协议书12

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：

　　为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，定立本合同。

　　一、工程名称：（一期）工程――场平及土石方工程；

　　二、工程地点：

　　三、工作内容：

　　土、石方的挖、填、碾压、平整及场内机械设备调配和土、石方外运及卸土；

　　四、工程范围：

　　1、甲方现场指定区域内土、石方的挖、填、碾压、平整及场内调配和外运、卸土；

　　2、甲方现场指定相关施工单位的配合施工工作；

　　3、场地内钢筋混凝土的拆除。

　　五、合同工期：

　　开工日期：___年___月___日：竣工日期：___年___月___日是。合同工期为日历天数20天。

　　六、合同价款

　　本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程1

　　内容。工作内容所需的'人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费、维修保养、零星耗时费用）、管理费、安全、文明施工费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成其单价。其单价为

　　1、场内土、石方开挖（其中包括挡墙基础开挖）、转运、回填、夯实及场内调配

　　（1）按现场实际回填方收方（实方）元/m3，土、石放回填密实度必须满足设计要求；

　　2、余土外运部分（包含挖土、上车、外运、卸土、环境保护费用）

　　（1）土方外运工程量（实方计算）元/m3。

　　3、场地内钢筋混凝土的拆除（气锤破碎拆除――记时，机型：），元/小时。

　　七、工程结算：

　　工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实际收方工程量办理结算，结算完毕，一次性付至结算金额的90%。剩余10%工程款待大甲方（攀钢炼铁厂技改部）验收合格并交付后一个月后一次性付清。

　　八、安全施工：

　　乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责。

　　九、违约责任：

　　本合同工程不允许分包，若甲方核实乙方有分包行为，甲方有权单方面终止合同，并追究相关责任。

　　十、本合同工期不再因任何因素进行调整，如因乙方原因不能按该工

　　期完成，总进度工期每拖延一天，按本合同结算总价款的0.5%罚款，累计计算。

　　十一、本工程施工过程中，如乙方施工机械不能保证或满足施工进度要求，乙方应无条件按照甲方要求增加施工所需机械。如乙方实在无力保证施工所需机械，甲方有权单方面终止合同，所有造成损失由乙方全部负责，并且对乙方所做工程不予以结算。甲方有权单独另外增加施工机械，以保证施工进度。

　　本合同一式叁份，甲方一份、乙方一份、档案室保存一份，经双方签字盖章后生效，本合同在工程合格交付结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方：乙方：

　　法定代表：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

工程施工协议书13

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方共同协商，就甲方委托乙方（红树林美食广场二楼网吧装修工程的钢结构部分工程）施工的安全责任问题，订立如下协议：

　　一、凡甲方委托乙方的钢结构工程施工项目适用本协议。乙方必须遵守安全生产条款，严格按照安全操作规程施工。

　　二、乙方人员进入工程施工现场，必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定。

　　三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理。

　　四、乙方在实施“工程合同”期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关；乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外险保障，保费由乙方承担。由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的'伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。

　　五、由于乙方的工具设备和高空作业施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的，一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。

　　六、乙方的特种作业人员（含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员）必须持证上岗，乙方要有专人负责安全监督检查工作，使用的工具、设备必须符合安全要求。发现危险因素必须立即整治。

　　七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必须经用户有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业（施工）时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　经办人：经办人：

　　年月日年月日

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

工程施工协议书14

　　甲方：**昌大建设集团有限公司装饰工程分公司

　　乙方：**快顺有限公司

　　为了强化施工现场安全管理，保护施工人员的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和市建委关于建筑工程的有关规定，双方就**鲁台经贸中心--会展中心工程施工安全生产达成如下协议：

　　一、双方责任：

　　1、乙方在安全生产和文明施工中必须严格执行国家及行业有关操作规程和甲方的一切安全生产管理制度，服从甲方的安全生产管理，执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。

　　2、乙方必须认真贯彻执行市政府关于外地来城务工管理办法和公司的劳务用工制度，坚持先办合法手续后用工的原则，严禁私招乱雇及使用童工、残疾人员。

　　3、乙方人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数、专职安全文明施工员、特种作业人员的'证件复印件报予甲方备案，经核实无误后方可进场。特种作业人员必须正确使用各种劳动保护用品（绝缘鞋、绝缘手套、护目镜），违者视同无证操作。

　　4、乙方进场前，必须按照《**市安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工现场教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩报送甲方。

　　5、乙方根据现场的施工人数合理配备安全文明施工员。安全文明施工员要全脱产，人员要固定，并于每日在项目部报到，统一管理，佩带公司统一袖标上岗巡查。

　　6、乙方必须严格执行甲方各项施工方案以及安全技术交底，并在每日上班前针对当天任务，结合安全技术交底内容以及作业环境、设施设备状况以及本队人员素质、安全意识、自我保护意识，有针对性地进行班前安全教育和安全交底工作，并跟踪落实，做好记录。

　　7、乙方对在施工过程的安全隐患，甲方有权发隐患通知书，并限期改正，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方作业，由此产生的一切后果由乙方负责。

　　8、乙方自行搭设的固定脚手架、移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。

　　9、由甲方提供给乙方使用的施工用电、脚手架及防护措施，必须经双方验收，办理交接手续后方可使用。现场机、电、架子以及各类防护设施设备严禁随意拆改，确实需要改动时，经项目部及相关人员同意，交由专业人员实施完成，并采取相应的防范措施。施工完毕后，应将拆除的安全保护及时恢复，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。

　　10、乙方应自行负责为所有施工人员办事各项保险（包括意外伤害保险）。

　　二、乙方人员职责：

　　1、现场乙方人员应严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律，服从各级领导和安全检查人员的指挥，不得违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。

　　2、乙方人员进入施工现场禁止私拆该现场的安全防护、机械防护和临时电防护设施。

　　3、高处作业人员严禁将工具、配件及各种物件从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾从窗口或临边往外抛、防止物体批击伤人。

　　4、施工现场所有机电设施和机械设备均由甲方统一管理，经甲方同意，各乙方人员必须严格按照操作规程操作。施工用电不得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作。各类手持电动工具必须装有漏电保护装置，并有专人看管。乙方若无专职电工必须及时向甲方提出，由甲方派专职电工操作和指导，不听劝导造成的所有损失由乙方承担。

　　5、文明施工做到活完脚下清，各类材料、设备放置要安全合理，并在指定地点分类摆放，严禁超高，材料摆放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害。

　　三、事故处理：

　　1、由于乙方作业人员违章指挥、违章作业或设备不完善造成的伤残事故，乙方应按国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。

　　2、由于甲方或甲方以外的责任造成分包作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事由乙方自行处理。

　　以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行的，除按有关规定进行处罚外，造成重大损失及人员伤亡等一切后果由责任方自行负责。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　日期：日期：防水工程施工合同范本玻璃幕墙工程施工分包合同建设工程施工合同