工作范文网>职场实用文>协议书>施工协议书

施工协议书

时间：2023-02-23 12:50:28 协议书我要投稿

施工协议书(15篇)

　　在我们平凡的日常里，协议在生活中的使用越来越广泛，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。那么协议的格式，你掌握了吗以下是小编整理的施工协议书，欢迎阅读与收藏。

施工协议书(15篇)

施工协议书1

　　甲方：某公司

　　乙方：某工程队

　　遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就整改工程施工事项协商，达成如下协议：

　　一、工程概况：甲方要在位xx东村打的仓库进行整改工程，包括以下内容：1、修建值班室一座；2、修筑防护堤两条；3、库区仓门口改建。4、路面平整及排水沟工程。

　　二、工程质量标准：

　　1、值班室：面积3m×3m,高3m,单层，采用现浇钢筋混凝土屋面板，要安装防盗门和防盗窗。墙面批水泥灰，地面铺地砖。

　　2、防护堤：

　　①仓防护堤：长度约10m,底宽5m,高3.5m,顶面宽1m.

　　②值班室防护堤：长度为5m,底宽4.5m,高3m,顶面宽1m.

　　防护堤底部1m高范围要用浆砌块石砌成，上部用沙包装土垒成梯形形状。

　　3、炸药仓原门口封闭，在西面另开一门口，要求：宽1.6m,高2.1m,外层装防盗门，内层为加金属网的`通风栅栏门。

　　4、路面平整及排水沟工程按甲方要求施工。

　　值班室及防护堤位置由甲方现场确定，乙方按甲方所定方位进行施工。

　　三、乙方负责为甲方的整改工程进行施工，自带施工设备和工具，自行组织施工所需材料。

　　四、施工工期：

　　开工日期：20xx年4月28日。

　　竣工日期：20xx年5月20日。

　　工期总天数23天。

　　五、工程费用及付款方式：

　　经核算，整改工程款金额（人民币）为：肆万叁仟陆佰贰拾捌元整（含开票税金）。

　　开工日由甲方预付工程款壹万元整，余款待工程竣工检收合格后一次性支付完毕。

　　六、安全责任：

　　1、乙方必须按有关标准安全施工，施工期间一切安全责任由乙方自行承担。

　　2、乙方要保证施工质量，按时完成工程。如工程不符合要求的，应由乙方负责修复、拆除或重建，产生的费用由乙方负责。

　　3、工程保质期一年，一年内如出现质量问题，由乙方出资维修。

　　本协议一式两份，双方各执一份，自签订日起生效。

　　甲方：某公司乙方：某工程队

　　代表人：代表人：

　　电话：电话：

　　日期：20xx年4月27日

施工协议书2

　　甲方：________

　　乙方：________

　　一、学校与施工单位签订《施工安全责任协议书》后，施工人员方可进入学校施工。

　　二、施工单位要在确保校园安全与稳定、在不能影响学校正常工作、学习和生活秩序的前提下进行施工。施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照有关规定执行，避免干扰师生的作息;土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

　　三、施工人员不准随便到学校教学、工作和生活区等无关场所进行活动。外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。

　　四、施工单位要对施工人员负责安全教育和管理。施工人员必须严格遵守学校的各项安全保卫规章制度，接受学校和上级的安全检查和监督，自觉维护好学校的安全。

　　五、学生上学期间，乙方应在施工区域设置安全明显标志，警示学生远离施工危险区域，并提醒学生课间不要在施工危险区域逗留或玩耍，以防发生危险。对于时间较长的集中性施工项目，要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

　　六、施工单位要有专人负责安全保卫工作，并与学校保持密切工作联系，签定施工安全协议。乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，施工单位的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则不得开工作业。施工期间施工人员发生的任何安全问题，甲方无任何责任关系。

　　七、施工车辆进出学校时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和学校协商，学生上下课及三餐时间禁止一切车辆进入校园，必须封路施工时，须征得学校同意，并在路口设置明显的提示标志。

　　八、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的.施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害学校师生人身安全的施工安全事故。

　　九、施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对施工队伍违反安全规定的行为责令停工整顿。施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可;现场布局合理整洁，各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

　　十、如违反本规定，学校可通过建设单位或直接责成施工单位整改，如不按期整改，学校有权责令其停止施工或对有关人员进行处罚。与施工相关的一切危害学校师生人身安全的安全事故责任均由施工单位承担。

　　十二、甲方给乙方提供三通一平，因通路所需要拆除的学校建筑，待工程竣工后，乙方负责恢复原样。因进料需新开的进料大门，乙方派人看守，在学生上课期间，晚上进料大门必须上锁。

　　十二、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。

　　十三、本协议一式两份(学校和施工单位各一份)，自签订之日起执行。

　　甲方单位：______(盖章)

　　甲方负责人：_______

　　日期：________

　　乙方单位：______(盖章)

　　乙方负责人：_______

　　日期：________

施工协议书3

　　本推荐委托方：

　　受委托方：

　　委托方与受委托方经协商，就产品质量检验事宜签订如下协议：

　　一、委托事项：为加强质量管理，提高产品质量，委托方委托受委托方负责对委托方生产的产品依据相应《食品生产许可审查细则》或相关的标准的规定，对出厂检验项目委托部分进行检验。

　　二、委托检验产品：双方协商确定委托检验的产品及品种为，委托方生产的每个批次的.产品送到受委托方检验合格后出厂。

　　三、检验费用及交付方式：

　　协议签定后，委托方以现金或支票方式向受委托方支付检验费。本协议期限为年，检验费为元/(半)年，委托方按一年或半年支付检验费用。

　　四、权利和义务

　　(一)委托方：

　　1、如实向受委托方介绍本协议所涉及产品的生产工艺和产品质量情况;

　　2、按约定的检验频次，将样品及时送受委托方检验，并保证样品的真实性、代表性;

　　3、依法使用检验合格标识，不得在未经检验或检验不合格的产品上使用合格标识;4、按约定的期限和方式交纳检验费用;

　　5、及时改进受委托方检验报告明示的质量问题，并将改进结果告知受委托方。

　　(二)受委托方：

　　1、按照协议约定收取检验费用;

　　2、保守委托方生产经营和技术秘密;

　　3、按约定对委托方生产的产品进行检验，并在法律规定的时间内向委托方提交书面检验报告，并保证检验报告的真实性、准确性;

　　4、根据检验结果，帮助、指导委托方改进和提高产品质量;

　　本协议一式两份，委托方一份、受委托方一份，自双方负责人签字之日起生效。

　　委托方：(公章)受委托方：(公章)

　　委托方负责人：受委托方负责人：

　　______年____月____日______年____月____日

　　委托检验合同

　　甲方：_________乙方：__________________生产_________产品，经甲乙双方商定达成如下协议：

　　一、甲方将下列样品委托乙方，由乙方根据甲方要求或国家、地方、行业、企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方，乙方仅对甲方送样样品负责。

　　二、样品名称、数量、送样、检验项目、费用及周期样品：_________；送样量：_________；检测项目：_________；检验费：_________元／件；合计：_________。

　　三、收费标准_________。

　　四、协议期限：本协议自签订之日起至_________年_________月_________日内有效。

　　五、收费方式：甲方送检前付委托检验费，乙方待甲方费用付清后再作检验。

　　六、违约责任：乙方必须向甲方提供优质的服务，检验质量符合计量认证有关要求，检验报告书及时通知并交给乙方签收。

　　七、本协议一式_________份，双方签字盖章后生效，甲，乙双方各_________份。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________经办人（签字）：_________经办人（签字）：_________　_________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________

施工协议书4

　　发包人(全称)：________________

　　承包人(全称)：________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：________________。

　　2.工程地点：________________。

　　3.资金来源：________________。

　　4.工程承包范围：________________。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：________________年________________月________________日。

　　计划截污日期：________________年________________月________________日。

　　计划竣工日期：________________年________________月________________日

　　工期总日历天数：________________天。开工日期以签订合同后，监理签署的开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的.，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为________________万元。合同价暂定为人民币(大写) 。

　　2.合同价格形式：________________。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理：________________。

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)专用合同条款及其附件;

　　(2)通用合同条款;

　　(3)技术标准和要求;

　　(4)已标价的预算控制价;

　　(5)图纸;

　　(7)其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于________________年________________月________________日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

　　发包人：________________(公章)

　　承包人：________________(公章)

　　法定代表人或其委托代理人：________________

　　组织机构代码：________________

　　地址：________________

　　邮政编码：________________

　　法定代表人：________________

　　委托代理人：________________

　　电话：________________

　　开户名：________________

　　开户银行：________________

　　账号：________________

施工协议书5

　　发包人：

　　承包人：

　　承包人承包建设，为确保施工安全、文明，根据有关法律、法规，达成本协议书如下：

　　一、项目概况

　　1、工程名称：

　　2、施工地点：

　　3、计划开工日期：

　　4、计划竣工日期：

　　5、施工主要内容：具体内容详见招标文件、施工图及工程量清单。

　　二、施工过程中，发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与配合，包括提供内业等相关资料。

　　三、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的《建设工程施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。

　　四、如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的，乙方应向甲方支付违约金，具体认定标准和违约金标准如下：

　　1、“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故，应向发包人支付违约金180万元。

　　2、“严重安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元（含）以上；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元（含）以上的。承包人造成严重安全差错，应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。

　　3、“一般安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下的。承包人造成一般安全差错，应向每次发包人支付违约金1万元-5万元。

　　4、“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成安全一般差错的，

　　但造成直接经济损失在5000元以下20xx元（含）以上的。承包人造成不安全事件，应向每次发包人支付违约金20xx元—1万元。

　　5、承包人发生不安全事件、一般安全差错累计3次以上，或发生严重安全差错或事故的，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担，发包人有权单方提前解除双方之《建设工程施工合同》。

　　五、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列安全施工责任：

　　承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范，配备安全管理机构、合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人如果在工程施工中发生安全事故，发包人按本协议追究承包人责任。

　　承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意进场即落实承包工程范围的楼梯照明、楼板孔洞的安全防护、防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。

　　合同期内，工程师认为需在工程安全方面采取紧急措施，承包人无力承担或拒绝承担的，发包人有权雇用第三方从事该工作，有关费用由责任方承担。

　　承包人应熟悉并接受发包人、监理人在安全、文明施工方面的`管理要求。

　　在工程实施过程中，承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视，保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。

　　承包人应在进场后三日内，向现场保卫部提交作业人员和现场管理人员的名单、相应照片及有效身份证明，由其统一制作入场证。未按要求出示入场证的，将被拒绝进入现场。持证人被停止雇用时，入场证应停止使用或作废。工程师和任何被其授权的人员有权进入工程现场和存放或储备材料和成品的车间或仓库等场所，承包人应提供相应的便利和配合。

　　承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，达到安全规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程配备专人管理，保证这些警示牌规范放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内禁止吸烟，如有违反，承包人应按500元/人、次向发包人支付违约金。

　　承包人在安全施工与管理、防火安全、扣件式钢管脚手架、三宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包

　　人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。

　　承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。

　　承包人应保证正在施工中的现场所有部位的照明，做好疏散楼梯和其它各区域的安全防护。

　　为保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

　　应对下属班组施工人员进行经常性安全培训，教育本班组职工遵章守纪，严格执行各项安全技术操作规程﹑规范和规章制度，杜绝违章行为发生，对本班组施工人员和作业面所发生的安全事故，承担一切损失和责任。

　　承包人应承担的其他安全施工责任：

　　六、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列文明施工责任：

　　承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付300-5000元/次。

　　施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安等主管部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求，并负责办理有关手续，自行承担建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。通用条款第款、第款中所采用的安全防护措施的申请手续由承包人办理。

　　根据环保部门的规定制定并实施防止污染方案。采取一切合理措施，保护工地及其周围环境，避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

　　承包人必须按厦门市安全文明施工的有关规定执行，若被有关监督部门查到未达标，承包人应按每次元向发包人支付违约金，若文明施工三次未达标，承包人应返还全部的文明施工措施费。

　　在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工和工程质量检查中，被通报批评或勒令停工整顿等的，承包人应按每次2万元向发包人支付违约金。

　　承包人在施工、完成工程和修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用，产生不必要或不适当的干扰。

　　承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏，并应免除发包人因此遭到投诉、索赔或诉讼。

　　承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，并承担有关费用。

　　承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的清除以及厕所、浴间等的卫生，保证日产日清，没有积水或其他障碍，确保施工现场清洁和施工通道通畅。

　　承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。

　　承包人应承担的其他文明施工责任：

　　七、承包人违反本协议第五条或第六条约定累计五次以上的，发包人有权单方解除双方之《建设工程施工合同》。

　　八、因执行本协议需产生的费用由承包人负担，并已计入合同总价，发包人不另行支付。承包人因违反本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承担，并赔偿发包人因此受到的全部损失。

　　九、发包人因本协议约定单方解除双方之《建设工程施工合同》的，承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承担其他一切后果和责任。

　　十、本协议约定违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人应继续承担赔偿损失责任。十一、发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人依照本合同应承担的违约金、赔偿金、欠款等。

　　十二、本协议作为双方之《建设工程施工合同》的附件，应与其同时签订，并自签订之日起生效。本协议一式四份，双方各执两份。

　　十三、本协议未尽事宜，依照双方之《建设工程施工合同》执行。

　　发包人：

　　法定代表人或授权代表：

　　承包人：

　　法定代表人或授权代表：

　　签订日期：___年___月___日。

施工协议书6

　　甲方（转让方）：

　　乙方（施工方）：

　　根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定和公司安全生产“包保”责任的要求，结合爆破工程的特殊情况，爆破公司与安全管理人员、爆破员签订本“包保”责任书，具体“包保”内容如下：

　　一、安全管理人员、爆破员必须服从公司的统一管理和安排，树立“安全第一，文明施工”的'思想，坚持“安全生产保生存，热情服务拓发展”的宗旨。

　　二、安全管理员职责

　　1、根据公司合同要求进入现场后，必须和项目发包方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行，测量记录好工程量，并双方签字认可。

　　2、在施工管理时严禁饮酒，必须按规定的标准进行服务，必须为用户提供及时、准确、安全的爆破服务。

　　3、必须督促爆破员、技工严格按照爆破设计施工方案和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工的违章、违纪行为，确保安全生产。

　　4、必须根据气候、地质等现场容易造成安全隐患，合理安排好爆破员、技工进行作业，并做好记录。

　　5、必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤至安全地点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查，确定安全后，才能解除警戒信号。

　　6、必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库，严禁私自留存。

　　7、使用爆破器材时，督促做好记录，保证帐物相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材，不准将爆破器材转让、转借、倒卖给他人。

　　8、安全管理员必须遵守执行以上条款（未尽事宜，按照国家、省、州、县和公司的有关规定遵守执行）；不遵守执行的，造成安全事故，由安全管理员负责。

　　三、爆破员职责

　　1、在施工现场必须安排好作业人员，保证工程进度、质量有序进行，纠正、制止作业人员的违章、违纪行为，确保安全生产。

　　2、所领取的爆破器材，必须放在临时保管防爆箱内，上双锁，同安全管理员各持一把钥匙管理，并须存放在临时保管存放室内有人看管；不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用；爆破结束后，同清退人员、安全管理员将剩余的爆破器材如数及时交回配送清退人员清退回库。

　　3、严格按照爆破设计施工方案执行，禁止擅自增加、减少爆破器材的使用量，改变爆破器材品种减少覆盖物，改变警戒措施。

　　4、爆破后检查工作面，发现盲炮和其它不安全因素应及时上报或处理。

　　5、不准酒后施爆，不准为不具备使用条件的单位或个人承担施爆作业，为亲朋友好私买、私借爆破器材。

　　6、必须严格按照方案技术要求和《爆破安全规程》操作，因违规操作在施爆过程中造成一切安全事故由爆破员负责。

　　四、本“协议”一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，按照国家、省、县和公司的有关规定办理。

　　甲方责任人签字：乙方责任人签字：

　　20xx年月日

施工协议书7

　　一、目的：

　　为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确在施工项目交叉作业中的各自安全责任，保障工程项目和施工人员的安全与健康，把安全管理的风险降到最低点，结合本工程的特点，确保安全、健康与环境目标的实现，召开这次专题会。

　　二、依据：

　　《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调”的规定。经双方协商同意，制定此协议，双方遵照履行。

　　三、要求施工双方必须遵守如下条款：

　　1、必须认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策；严格遵守《电力建设安全工作规程》，严格执行凯迪项目经理部有关安全文明施工管理规定，进行施工作业。

　　2、必须制定保证施工作业的安全制度、措施，配备劳动保护的用品用具，切实完善安全防护设施，确保措施到位。

　　3、对施工作业人员要进行高处作业、交叉作业安全交底，强化作业人员的安全意识，杜绝违章作业。

　　4、在锅炉房内施工区域高处、交叉、危险作业时，施工双方必须明确一位安全生产管理人员，负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。

　　5、施工作业双方要经常在施工中对安全问题进行沟通和协商，当施工中发生冲突和影响施工作业时，下方要先停止作业，上报科能监理部、凯迪项目经理部，由安全监理工程师、凯迪安全工程师和双方单位的安全管理负责人进行协商处理。

　　6、协议各方在施工中要对安全工作互相监督，共同做好交叉作业区域内安全工作，各自应在施工作业中加强安全检查，发现问题要及时处理解决，消除事故隐患。

　　7、双方施工单位要顾全大局，服从管理，落实交叉作业专题会内容和各自的安全责任，如有不遵守此协议内容，野蛮施工、违章不断者，科能监理部、凯迪项目经理部将按照《安全文明施工管理考核办法》给予违章者单位、个人、施工负责人连带处罚，并按照处罚标准基数高于两陪以上的'处罚标准进行考核。

　　四、浙江安装公司安全责任：

　　1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋；作业平台应随时清扫干净；拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷。

　　2、高处作业的人员必须严格遵守现场安全管理规定，对任意乱置或向下丢弃，抛掷物件者，将按照《安全文明施工管理考核办法》进行加倍处罚并清理出现场。3、明确一位安全生产管理人员（陆柏泉），负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。

　　五、甘肃二建安全责任：

　　2、明确一位安全生产管理人员（王彦波），负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。

　　六、成都龙泉公司安全责任：

　　2、高处作业的人员必须严格遵守现场安全管理规定，对任意乱置或向下丢弃，抛掷物件者，将按照《安全文明施工管理考核办法》进行加倍处罚并清理出现场。3、明确一位安全生产管理人员（邓奎），负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。

　　七、双方现场协调联系人员：

　　1、浙江安装公司：

　　施工负责人：王志涛 15957189258

　　安全负责人: 陆柏泉（负责和甘肃二建及龙泉联系）13993857229

　　2、甘肃二建：

　　施工负责人：李鹏 13893252110

　　安全负责人：王彦波（负责和浙江安装及龙泉联系）13919802808

　　3、成都龙泉：

　　施工负责人：吴志强 15228241950

　　安全负责人：邓奎（负责和浙江安装及甘二建联系）18993866518

　　浙江安装公司甘肃二建公司成都龙泉公司

　　施工负责人：施工负责人：施工负责人：

　　安全负责人：安全负责人：安全负责人：

　　年月日年月日年月日

施工协议书8

　　临时围墙(围挡)施工合同

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、质量标准

　　合格达到国家及郑建文（xxxx）94号郑州市市政工程施工围挡建设标准的相关要求。

　　三、工程承包范围

　　包工、包料、包工期、包质量、包安全。

　　四、合同工期

　　xxxx年月日开工，xxxx年

　　五、合同价款

　　（1）本工程采用围墙单价包干价方式肆佰捌拾元元/米，南侧广告牌及大门共计壹万伍仟元（含税费及所有材料、人工、机械、场地平整费等）。

　　（2）甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。

　　（3）工程结束以实际工程量计算工程总价。本合同作为工程价款结算的依据。

　　六、付款方式

　　工程竣工验收合格并提供正规发票后10个工作日内一次性付清，乙方应提交相应金额的正式发票，否则甲方有权拒付切不承担违约责任。

　　七、甲乙双方责任、义务

　　1、甲方责任、义务

　　（1）开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程交底，指定围墙位置，配合乙方现场定位测量，如有变更，以变更通知为准。

　　（2）按照合同约定向乙方支付工程款。

　　2、乙方责任、义务

　　（1）乙方对现场已经考察过，同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准，不得另收其他费用。

　　（2）按工程需要安排施工、安全保卫工作。施工需要的水、电、路等所发生的费用自理。

　　（3）乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三者伤亡的，均由乙方承担全部责任。

　　（4）乙方负责施工现场已完工程量的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。

　　（5）乙方按照工期要求保质完成工作量。

　　（6）承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　（7）施工使用所有材料均有乙方全部负责。

　　（8）负责处理地方关系及费用。

　　（9）负责因小区中部南北道路的封堵而建设的临时道路施工及相关费用。

　　八、质保维修

　　（1）从工程竣工之日起六个月内为质量保修期。

　　2）工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用有乙方支付。

　　九、违约、索赔和争议

　　（1）工程施工过程中乙方存在质量及其他问题的，甲方有权要求乙方及时整改，乙方在接到甲方通知后3天内不予整改的.，甲方有权清场，造成的一切损失由乙方承担。

　　（2）因乙方原因不能按照合同约定的工期竣工，处每日1000元延期赔偿费。

　　（2）因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向当地人民法院诉讼。

　　十、甲方提出的围墙（围挡）施工要求为本合同附件。

　　本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权委托人：授权委托人：

　　日期：xxxx年 9 月26 日日期：xxxx年 9月26日

施工协议书9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《北京市消防条例》、《北京市防火安全责任制暂行规定》和《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定，甲、乙双方均有责任确保施工期间的安全，为明确责任，做好施工期间的治安、消防工作，特签订本装修施工消防安全责任书，具体内容如下：

　　1、甲方为装修施工消防安全监管方，乙方为装修施工执行方，双方均应严格遵守国家的法律、法规和北京市各项治安、消防安全管理制度，自觉接受执法和主管部门的检查。

　　2、乙方应在进场施工前到甲方办理装修施工审批手续，经审查批准后，方可进场施工。

　　3、乙方负责其所承包装修区域内的治安、消防安全工作。

　　4、乙方需要加强施工期间的防火工作。

　　乙方需于施工前明确指定现场消防安全责任人，并通知甲方其具体职务及联系方式等。

　　乙方负责对其进场人员进行经常性的防火知识教育，包括火灾报警程序、消防器材使用方法、施工动火程序及现场禁烟规定等。

　　乙方需于施工现场配备适量灭火器材及消防用水。

　　施工现场严禁吸烟。

　　5、乙方需加强施工用电的管理工作。

　　乙方于施工中使用电气焊或其它动火工具，其操作人员必须执有电气焊操作证和甲方保安部审核批准后开据的动火证。

　　乙方因施工需要，拉接临时电线或使用电热工具必须经甲方工程部批准。

　　乙方必须坚持每天检查施工用电情况，并于每日施工结束后关闭电源。

　　6、乙方需加强对易燃易爆物品的管理工作。

　　乙方需严格控制稀料、汽油、气瓶等易燃易爆物品进入大厦，如有需要必须经甲方保安部门批准并由乙方指定专人保管。当天施工使用剩余易燃且易爆品不得在大厦内存放。

　　乙方应严格施工现场的管理，所有的装修材料须符合消防规范的要求，材料应码放整齐，刨花等易燃易爆垃圾应及时清除。

　　7、乙方应随时接受甲方管理人员的.监督检查，对提出的不安全隐患立即整改。

　　8、经甲方确认，乙方在施工期间无违反本责任书及其他相关管理规定的行为且验收合格，甲方可如数退还乙方装修施工押金;如乙方在施工期间，违反本责任书及其他相关管理规定，给甲方造成经济损失和不良影响的，甲方有权要求乙方立即停止施工，并酌情扣留部分或全部装修押金作为违约金;因乙方过失，造成重大责任事故，乙方需承担法律责任，并赔偿甲方的全部经济损失。

　　9、本责任书一式两份，双方各执一份。自签字盖章之日起生效。

　　10、如有未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方负责人签字(盖章)：

　　日期：

　　乙方负责人签字(盖章)：

　　日期：

施工协议书10

　　发包单位______（以下简称甲方）

　　承包单位_________（以下简称乙方）

　　为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中，甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，经协议商一致，特签订本安全生产协议。

　　一、工程概况。

　　1、工程名称：建国商砼搅拌站烘干机罩棚工程

　　2、工程地址：建国商砼搅拌站

　　二、工期

　　1、开工日期___年___月___日

　　2、竣工是期___年___月___日

　　三、甲方的权利和安全职责

　　1、甲方须认真贯彻国家和电力部门及地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法规、法令条例。

　　2、甲方应按有关规定对乙方承包的工程并对施工现场进行不定期的安全施工检查指导。

　　3、甲方在施工前应认真审核乙方开工报告、施工工组织设计，根据工程项目内容特点进行全面的安全技术交底，并组织有关人员对乙方施工人员在进场前的安全生产教育。

　　4、当乙方出现严重违章作业，野蛮施工，管理混乱等，安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工，整顿限期整改，直到解除工程分包合同的决定。限期乙方退出施工。

　　5、甲方认为确实有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见，当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，甲方应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。

　　四、乙方的权利和安全职责

　　1、乙方必须是具有独立承担民事责任的法人成其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书、及其资质相在授权委托书范围内工程的经济组织。

　　2、乙方必须遵实国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家行业、企业、安全技术标准，必须配备专门的安全生产管理人员，明确责任，随时检查安全生产情况关作好记录，必须接受甲方或甲方上级主管部门，政府有关部门的安全生产检查。

　　3、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

　　4、乙方必须学习掌握并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　5、乙方必须执行三级安全教育制度，特种作业人员必须执行持证上岗制度，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种人员从事特种作业。

　　6、乙方必须执行甲方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案，乙方制定安全施工组织设计，编制本单位工程范围的安全施工方案和安全技术措施，并报甲方备案。

　　7、乙方在组织施工生产时，必须先落实安全技术措施，防止事故发生，开工前必须进行分部，分项安全技术交底，全体施工人员熟悉施工图纸，掌握工程特点，及安全措施，并签名确认后，方可开工。

　　8、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，凡进入施工现场的人员须遵守各项安全生产管理制度，正确使用个人防护用品，正确佩戴安全帽，高处作业须系好安全带，禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚赤膊，施工现场内严禁擅自使用易燃、易爆物品，禁止吸烟及酒后作业。

　　9、乙方必须在施工现场入口处，有危险作业部经挂有安全禁告标牌，必须搭设防护栅栏等可靠有效安全设施和警示标志。

　　10、乙方必须抓好安全教育。所有参与施工的人员都须经过入场前的安全教育和岗位安全操作规程教育。未经安全教育的不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的'童工。

　　11、乙方在容易发生火灾的区域动火时，应事前向甲方申请，经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。

　　12、对施工现场的电气设施须具有有效的安全技术措施，特别是临时电源和移动电器规定装设漏电保护装置。

　　13、施工期间，乙方指派专职人员负责本工程项目的有关安全、防火工作，乙方应经常联系甲方相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防在事故发生。

　　14、从乙方施工开始至工程竣工发生的任何安全事故均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

　　五、附则

　　甲方、乙方必须严格执行本协议，本协议作为合同附件，一式二份，甲乙双方各执一份。

　　发包方：______

　　代表：

　　日期：___年___月___日

　　承包方：_________

　　代表：

　　日期：___年___月___日

施工协议书11

　　甲方：___

　　乙方：___

　　工程内容：___

　　乙方在现场人员总数：___人

　　乙方安全管理责任人：___

　　为了切实加强施工现场安全管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华和人民共和国合同法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲、乙双方均须严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保现场的安全生产。

　　一、安全生产总则：

　　1、服务地点为施工现场内。

　　2、工程施工必须坚持“安全第一，预防为主”的方针和“谁管理、谁负责”、“谁在岗、谁负责”原则，甲、乙双方都必须履行合同中规定的“安全责任”，确保“零违章、零事故、零死亡、零损坏”。

　　3、双方应设定负责人和安全管理员。

　　二、甲方的权利、责任和义务：

　　1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产管理的法律法规和管理规定，对现场进行安全生产监督检查和协调工作。

　　2、有权利严格审查乙方安全保障体系。

　　3、不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

　　4、有权利要求乙方按照相关规定，制定安全措施和施工现场《安全事故应急救援预案》，协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查工作。

　　5、协助乙方进行安全生产检查，督促乙方执行有关安全生产方面的工作，对乙方不符合安全文明行为的进行制止和纠正。发现安全隐患的，甲方有权利要求对乙方进行相应经济处罚；对整改不彻底或拒不整改的责令暂停服务，并加大经济处罚，同时追究其它责任，直至清退出场。

　　6、配合对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　7、发生生产安全事故后，甲方有义务协助乙方开展事故救援服务，对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

　　三、乙方的权利、责任和义务：

　　1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产管理的法律法规和管理规定，对现场进行全面的合同约定的安全管理。

　　2、设立安全生产管理机构，配备安全员，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。

　　3、接受甲方的`合理检查建议，并负责提供有关资料；

　　4、服从施工现场文明施工管理，建立健全安全防护和文明服务制度，

　　①乙方必须做好服务期间的安全保障；

　　②应派出足够的管理人员；

　　③负责现场保卫工作，并有责任阻止非本工种相关人员进入现场；

　　④制定专项方案和安全保障措施，杜绝安全事故的发生。

　　5、在现场建立消防安全责任制度及使用明火申请批准制度。

　　6、应对服务人员进行作业前安全教育培训，使其具备相应的安全意识和安全技能。

　　7、定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育，乙方使用的重要劳动防护用品，必须从具有政府有关劳动安全产品检验部门检验合格，

　　8、指定专人负责现场服务人员安全监督检查工作。在管理检查中发现事故隐患，应及时向甲方及时报告，并组织整改，清除隐患。

　　9、遵守甲方管理规定，接受甲方和地方建设行政主管部门组织的安全检查和按相关规定进行的安全考核。

　　10、发生生产安全事故均由乙方负责全部安全责任并承担一切经济赔偿责任。甲方有义务协助乙方处理发生的事故。

　　11、发生生产安全事故后，必须在1小时内如实向甲方报告，并按照相关规定如实向有关主管部门报告。

　　12、乙方应提供安全检查、培训、学习实施方案给甲方备案，乙方在执行中必须有痕迹记录。

　　四、安全施工

　　1、乙方必须遵守国家、地方政府、建设方及总包方有关制度和规定，服从管理。

　　2、乙方进场前必须向甲方交两万元的安全生产文明施工质量管理保证金，在工程完成后如没有发生安全生产、文明施工、质量等方面的问题，甲方如数退还给乙方。

　　3、乙方现场管理人员及施工人员进入场区施工现场前，必须经过入场安全教育，才能进入场施工。乙方必须根据工程特点对施工人员进行有针对性的安全教育。

　　4、乙方在开工前，必须编写出详细的施工方案，并落实施工安全措施。按有关规定办理进场、用电、用火、动土等手续，施工方案报监理单位审批后方可进行施工。

　　5、乙方承担施工作业活动中的安全、卫生、环保等责任。

　　6、乙方应为施工作业人员，提供必要的、性能安全的机械、工具和设备，并保证设备良好，乙方为施工人员提供并督促使用合乎标准的劳动保护用品。

　　7、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　8、因乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担责任和费用，因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿；非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担相关责任和有关费用。

　　9、乙方对所有施工项目要进行工作危险性分析，确保所有施工作业安全有序地进行。

　　10、乙方在施工中发生违反管理制度、规定的不良行为，经安全管理部门查实后，将严格按照行政主管部门或建设单位有关规定进行处罚，并视严重程度给予停止资格复审、中止合同直至清退处理。如乙方未遵守相关约定的安全协议、规范和制度，甲方、监理有权依照现场实际情况给予1000-5000元的经济处罚，并责令提交整改方案按实实施完成，由此造成的损失由乙方承担。处罚费用可采用从乙方交纳的履约保证金、质量保证金、工程进度款内扣取，也可采用现金及支票方式缴纳。

　　11、乙方应建立执行本合同的施工现场管理体系并确保体系正常运行。

　　12、乙方在施工过程中，对甲方生产设施，设备造成的损坏等事故责任由乙方承担，并负责赔偿事故所造成的一切损失，并按规定追究乙方相关人员的法律责任。

　　13、甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　五、违约责任及处理

　　1、甲乙双方违反本合同要求，未造成事故时，依据合同对违约者进行处理；（包括但不限于支付违约金、赔偿损失等）。

　　2、发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由乙方承担。

　　3、发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和甲方公司有关规定进行。

　　4、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；

　　5、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定从重处罚，情节严重，按相关法律法规进行处理。

　　六、补充条款：

　　本协议书一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

　　本协议双方签订后生效，工程完成后终止。

　　甲方项目负责人：___乙方项目负责人：___

　　___年___月___日___年___月___日

施工协议书12

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　根据公平互利、团结协作、共同进展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参加工程施工达成如下协议条款：

　　第一条：总则

　　1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对工程施工具有约束力。

　　2、各项条款均应遵守国家公布的各项法律、法规。

　　3、合作双方是独立的公平伙伴，根据双方的职责分工进展合作范围内的经济及生产活动。

　　其次条：工程工程的安排及费用

　　1、该工程工程全部由乙方组织施工，并担当该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或示意的全部风险和法律义务。

　　2、甲乙双方共同组成工程工程部，协调与业主及监理的关系。

　　3、甲乙双方的施工治理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

　　4、乙方向甲方支付工程有效标价________％的治理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。治理费用在工程完工后_______日内以现金方式支付。

　　第三条：甲方职责

　　1、工程部由甲方委派工程经理及财务人员各一名，参与工程及财务治理，负责工程施工进度、质量、安全及其他治理正常工作。

　　2、甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程款到位后扣除甲方治理费用，余款在______日内拨付给乙方用于工程施工。

　　3、甲方在_______完税后，甲方依据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

　　4、帮助乙方整理工程竣工资料。

　　第四条：乙方职责

　　1、工程部由乙方委派工程副经理，同时组织满意工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。如工程施工消失严峻质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方担当违约责任。

　　2、乙方所供应的人员，在施工过程中因业务素养低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。

　　3、乙方对所担当的工程任务应具有剧烈的责任感，维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对担当的工程任务的工期、盾量、安全等担当全部经济及法律责任。

　　4、乙方治理人员必需遵守甲方的各项治理制度及国家有关法律、法规，听从工程部的统一领导。

　　5、支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

　　6、乙方不得以甲方及工程部的`名义赊用任何人工、材料及机械设备。

　　7、乙方的财务治理实行财务自主、独立核算，自负盈亏。

　　第五条：违约责任

　　1、甲方和乙方应正值行使权利，履行义务，保证本协议的顺当进展。

　　2、任何一方没有充分、准时履行义务的，应当担当违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所患病的直接和间接经济损失。

　　第六条：争议解决

　　协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。假如协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　第七条：其他

　　1、本协议一式______份，双方各执______份，自双方签章之日起生效。

　　2、本协议未尽事宜，经双方协商全都可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

施工协议书13

　　供方（甲方）：

　　合同签订地：

　　需方（乙方）：

　　签订时间：20xx年xx月xx日

　　本合同由______（以下简称甲方）与____________（以下称乙方），就乙方采购甲方的___________达成以下协议：

　　一、产品采购：乙方同意向甲方采购产品____________。

　　二、产品质量：甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。

　　三、地板砖：60cm×60cm，25元/张×23000张=575000元木工板：2870×120元/张=344400元；油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元；合计：壹佰叁拾陆万伍仟元整（1365000元）

　　四、货款支付：乙方在收到甲方全部货物后，向甲方支付_________%的货款总额，于7月15日前支付完所有材料款。收款单位：______；开户行：______；账号：____________

　　五、交货时间：_____年___月__日前。

　　六、违约解决：

　　1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

　　2、因执行本协议所发生的'或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。

　　七、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　八、本合同用中文书就，并受中国法律约束。本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　20xx年xx月xx日

施工协议书14

　　工程名称：

　　建设单位：

　　分包单位：

　　总承包单位负责现场协调及安全管理工作，为确保施工安全，经双方友好协商，签订以下协议，各方要严格遵守执行。

　　一、工程概述

　　1。工程名称：

　　2。工程地址：

　　二、工程项目期限

　　1。自工程开工至工程验收竣工当日结束

　　三、协议内容

　　1。分包单位必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策，严格执行有关安全生产及劳动保护法规、条例、规定。

　　2。分包单位应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职安全员；应有各种工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　3。分包单位的项目管理人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　4。施工单位应在施工前组织召开现场安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度，乙方必须检查、督促施工人员严格，认真执行。

　　5。施工期间，分包单位指派同志负责本项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等。

　　6。分包单位在施工期间必须严格遵守总包方安全生产管理制度，接受总包方的督促、检查和指导。

　　7。在施工过程中的个人安全防护用品，有分包单位自理并督促施工人员穿戴好安全防护用品。

　　8。分包单位人员所处施工区域、施工环境、和操作设备、工具用品等必须认真检查，发现隐患，及时停止施工，并有有关单位检查落实整改后方可施工，就表示该施工单位确认施工场所、施工环境、工具设备等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自负。

　　9。有分包单位提供的机械设备工具等，在安装完毕实用前，应按规定验收，并做好验收及交付使用手续，严禁为经验收或验收不合格的情况下使用，否则由此发生的后果使用方负责。

　　10。分包单位在施工期间所使用的各种设备及工具等均自备，如出现借用或租售情况，应有双方有关人员办理借用或租售手续。借出方应保证设备或工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。一经接收，设备和工具的保管，维护以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均有借入使用方来承担后果。

　　11。分包单位人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如需拆除或更动必须经过施工负责人和各方指派的安全员的同意，并采取必要的.可靠的安全措施后方可拆除。任何一方人员擅自拆除所造成后果均有该方人员及单位负责。

　　12。特种作业必须执行国家规定的《特种作业人员安全指数培训考核办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。

　　13。分包单位必须严格执行各种防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火。消防器材不准挪作他用。不准玩耍，损坏偷盗。焊工必须持有有效证件上岗作业，严禁无证操作。

　　14。分包单位需使用总包单位提供的电气设备，只使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向总包单位提出，总包单位应积极整改，整改合格后方可使用，违反本规定或不经总包方许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均有肇事单位负责。

　　15。贯彻谁施工谁负责的安全原则，分包单位人员只施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其他事故（包括有分包单位责任造成的人员伤亡等），总承包单位有协助紧急抢救伤员义务，分包单位负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用均由肇事施工单位负责。

　　16。本协议经总包单位、分包单位签字后生效，本协议一式两份，各方各持一份。

　　总包单位代表：

　　分包单位代表：

　　日期：_____年____月___日

施工协议书15

　　出租方：签订地点：

　　承租方：签订时间：

　　根据《中华人民共和国民法典》及地方行政法规有关规定为明确出租方与承租方的权利及责任，经双方协商签订本合同。

　　一、租赁物的使用地点：

　　二、租赁物品的数量：

　　钢管约：米，扣件约：只，顶丝约：套;

　　三、租赁期限

　　租赁期自_____年____月____日至_____年____月____日，承租方如需续租必须再另签合同，出租物在归还完毕后租金在一个月内全部结清。

　　四、租赁价格

　　钢管租赁以每天_____元/米，扣件租赁以每天_____元/只，顶丝租赁以每天_____元/套;

　　租赁物质量标准，承租方在提货时应自行检查和验收租赁物的质量与数量，在提货验收后出租方不承担在租赁期间的任何事故责任。

　　五、租赁物的损坏、丢失、赔偿、维修

　　承租方归还时不得任意串换钢管，弯钢管无法调直的出租方可以拒收，扣件在归还时生锈转不动的.按少丝处理，少丝每套_____元，扣件每只清理上油费_____元，顶丝清理上油费_____元，所有丢失物品全部按在回货时市场价格的100%赔偿或钢管每米扣件每只顶丝每套经双方确认后，丢失物品款项应在五天内及时赔偿到位，否则仍继续计算租金。

　　六、租赁费用及付款方式

　　经双方协商承租方应缴纳

　　租金每月结算一次，承租方收到出租方月结算单后由工地负责人签字认可，工地负责人应配合签单手续，如有异议，可在月结算单送达5日内提出，否则视同认可，累计三个月未付租金的，出租方有权解除合同。

　　押金在最末次结算时，冲抵应付款、多退少补。

　　七、租赁物的运输及堆放

　　租赁物往返运输及装卸，堆放费用全部由承租方自理。

　　工程结束后，承租方应及时把所租赁的规格、数量组织退货。

　　租赁物归还出租方仓库时，承租方应堆放整齐，以便验收，否则出租方有权拒收。

　　八、承租方委托下列担保人提货、验收、送货、签单。

　　如需换人由承租方另行办理委托手续。姓名：身份证号码：姓名：身份证号码：

　　九、违约责任

　　承租方应按合同规格及时付款，如不能按合同规定付款，应按每天违约部分3%承担违约责任，如有争议双方共同协商，协商不成可诉之合同签订的人民法院《徐州市鼓楼区人民法院》本合同一式两份，承租方和出租方各执一份，租金及其他款项全部结清后本合同失效。